冲孔桩补强工程施工合同模板_第1页
冲孔桩补强工程施工合同模板_第2页
冲孔桩补强工程施工合同模板_第3页
冲孔桩补强工程施工合同模板_第4页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、冲孔桩补强工程施工合同Construction contract for punching pile reinforcementengineering甲方：乙方：签订日期： 年_月日编订：X原创设计编号 FB-HT-05021冲孔桩补强工程施工合同说明：本合同书适用于权利人明确其通过对房屋建筑等附属设施的建造和安装形成I工程实体，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。I合同编号：甲方（发包方）：乙方（承包方）：甲方现将冲孔桩底溶洞灌浆补强处理工程发包给 乙方，经双方友好协商，订立如下协议：一、 工程名称：中孔桩底溶洞灌浆补强 处理工程二、工程地点：三、承包范围：乙方按照甲方的要求，

2、对冲孔桩底溶洞进行钻孔、 灌浆及双管旋喷补强处理。四、承包方式：乙方负责施工所需的机械、人力、添加剂、管材 及消耗辅助材料，钻孔按元/米计取（包钻孔、扩原创合同系列编号 FB-HT-05021孔、扫孔)，灌浆及双管旋喷补强(包工不包料，水泥由甲方提供)按元/台班计，上述单价已含税金。五、工期：应在年月日前完工或按甲方要求变更。因甲方原因造成工程延误，则工期顺延。六、付款方式：甲方按乙方月实际完成量的%付进度款；工程完工，经甲方验收合格办理结算后 个月内一次性付清工程余款。七、双方责任：1 甲方责任：1. 甲方负责提供场地给乙方施工，并提供施工 用水、电源，由乙方自行安装分表计费，施工及生活 水

3、电费由乙方承担。2. 甲方负责提供施工所需的水泥，保证施工正 常进行。2 乙方责任：(1)按照甲方要求进行施工，并负责施工现场及原创合同系列编号 FB-HT-05021人员安全（2）在整个施工过程中，乙方自行负责施工人员 的吃住行，有关施工安全、治安事故、防火等均由乙 方负责，与甲方无关。并按要求及时清理施工垃圾。（3）对质量未合格的桩按甲方要求施工到合格 止，因工程质量问题造成的一切经济损失概 由乙方负责。（4）负责保护现场甲方提供的材料，如有损坏、被盗、浪费，乙方按材料价的 倍偿还给甲方。（5）根据设计要求及有关标准规定进行验收， 如 未能达到设计要求，乙方施工到达到标准为止。（6）未按甲方要求完工，每拖延一天，向甲方支付元违约金。拖延超过 天，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按合同总价款 %的标准支付赔偿金。八、争议解决办法：在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好 协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意原创合同系列编号 FB-HT-05021按以下第申方式解决：向武汉仲裁委员会提请仲裁；依法向甲方所在地人民法院提起诉讼九、本协议在执行过程中有未尽事宜，双方可另 签补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。十、本协议经双方盖章签字后生效。本协议一式份，双方各执份，具同等法律效力。

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论