[广东]2015年酒店室内装修工程施工合同-secret-ergfg4wrcr

SF20130204合同编号广州市建设工程施工合同（示范文本）工程名称广州XXX室内装修工程施工专业承包工程编号工程地点XXX发包人XXX承包人广州市城乡建设委员会制定广州市工商行政管理局二一年月目录第一部分协议书2第二部分通用条款4第三部分专用条款5第四部分附件与格式22第五部分补充条款23第一部分协议书发包人（全称）XXX承包人（全称）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称广州XXX室内装修工程施工专业承包工程地点广州XXX6楼工程内容按招标文件、招标施工图纸、工程量清单、承包合同及有关资料确定的工程内容，具体承包范围包括但不限于装修装饰工程以及施工图深化设计。工程规模本项目位于广州XXX6楼，本项目为广州XXX室内装修工程，包括装饰装修工程、天花吊顶等，建筑面积约为1300平方米。（具体内容以工程量清单、招标图纸为准）结构形式框架结构工程立项、规划批准文件号资金来源企业自筹资金二、工程承包范围承包范围按招标文件、招标施工图纸、工程量清单、承包合同及有关资料确定的工程内容，具体承包范围包括但不限于装修装饰工程以及施工图深化设计。备注招标人有权根据项目的实际情况增加和减少工作内容。三、合同工期工程合同工期总日历天数_天。暂定年月日开始施工（具体开工日期以监理通知为准），至年月日竣工完成。四、质量标准工程质量标准合格，并达到广州酒家越华路分店的装修标准。（若达不到质量标准，承包人应无条件返工，涉及工期、费用由承包人负责，工期超过总工期的，业主将按专用条款662误期赔偿费规定进行处罚。）五、合同价款合同总价（大写）元；（小写）元。项目单价详见承包人的投标报价书（招标工程）；详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。六、组成合同的文件组成本合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分通用条款第22款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效本合同订立时间年月日本合同订立地点合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。发包人（盖章）承包人（盖章）地址地址法定代表人法定代表人委托代理人委托代理人电话电话传真传真开户银行开户银行帐号帐号邮政编码邮政编码电子邮箱电子邮箱第二部分通用条款1（通用条款详见广州市建设工程施工合同示范文本SF20130204）第三部分专用条款1定义143单位工程名称装饰装修部分。内容按招标文件、招标施工图纸、工程量清单、承包合同及有关资料确定的工程内容。范围具体承包范围包括但不限于装修装饰工程以及施工图深化设计。153所采用的书面形式包括文书；信件；电报；传真；电子邮件；其他按通用条款。2合同文件及解释22（10）组成合同的其他文件本项目招标文件（含招标答疑纪要、澄清文件）等。4语言及适用的法律、标准与规范43约定适用的标准、规范的名称建筑工程施工质量验收统一标准GB503002001及国家、省市颁发的建筑工程标准、规范。5施工设计图纸51发包人提供施工设计图纸（1）提供的时间具体以监理通知为准。（2）提供的数量一份。52承包人提供施工设计图纸（1）提供的时间/（2）提供的数量/（3）监理工程师答复的时间/6通信联络62各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和设计人发包人XXX通讯地址收件人邮政编码承包人通讯地址收件人邮政编码监理人通讯地址收件人邮政编码工程造价咨询人通讯地址收件人邮政编码（2）视为送达的其他方式/7工程分包72指定分包工程名称/。74分包工程款的支付方式/。13交通运输131办理道路通行权和修建场外设施的费用已包含在投标总价。132修建场内临时道路和交通设施的费用已包含在投标总价。134运输超大件和超重件的费用已包含在投标总价。14专项批准事件的签认142专项批准事件的签认人选（1）监理工程师姓名印章样式签字样式（2）造价工程师姓名印章样式签字样式（3）建造师姓名印章样式签字样式19发包人192发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁、平整施工场地等工作的时间/。（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点发包人向承包人移交房屋时的现状交付施工，道路、施工现场等均为现状交付施工，物料堆放场所、办公生活场所由承包人在工程区域范围外自行解决，施工及生活用水、电等进场后由发包人提供接驳点，相关费用已包含在投标总价。（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的时间在开工前三天内完成，由承包人负责，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。（4）提供施工所需的有关资料的时间承包人必须对施工现场的地下管线进行复核勘测，确保安全施工，勘测费用包含在本合同总价款内，如若因承包人盲目施工造成管线的损坏，修复、赔偿费用及由此造成的后果由承包人负责。（5）办理施工所需的有关证件和批准手续的时间开工前三天发包人提供立项批文等施工报建所需相关证明文件。其中施工临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续由承包人自行办理，相关费用已包含在投标总价。（6）现场交验的时间在承包人进场前5个工作日内在现场交验。（7）提供标准与规范的时间标准与规范由承包人自备。（8）组织图纸会审和设计交底的时间开工前五天内完成会审和设计交底，按拆除进度要求，分阶段完成。（9）协调处理施工周围场地系问题和邻近建筑物等保护工作的约定由承包人自行勘查和负责保护（不含迁改），有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。对影响施工的排水管和地下构筑物的拆除工作，由承包人负责，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。委托承办人办理的工作有对通用条款中应由发包人承担的工作而发包人委托承包人承担的，承包人应在投标时审慎报价，有关费用已包含在合同总价内。193提供施工场地的时间以监理通知为准。194支付款项（1）工程款支付期限按通用条款第803款、第813款、第833款等规定期限支付。另作约定由于本工程工期较短，不设工程进度款支付，工程款在竣工通过验收后一次性结清工程款（除质量保证金外）。（2）工程款支付方式按协议书所注明的银行账户转账。支票支付。其他方式/20承包人202承办人完成下列工作的约定（3）提交支付申请和工程款额报告期限按通用条款第802款、第811款、第831款等规定期限提交。另作约定/（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求/。（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间在开工前三天内完成，由承包人负责，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定由承包人自行勘查和负责保护（不含迁改），有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。对影响施工的排水管和地下构筑物的拆除工作，由承包人负责，有关费用已包含在本合同总价款内，发包人不再承担任何费用。（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定按通用条款456和5810条款内容执行。（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件按通用条款第822款规定提交。另作约定/（11）为了确保本项目的顺利实施，承包人必须保证除春节法定假期外有足够的人员、材料、设备等投入本项目，以免影响施工总工期，否则发包人将按合同相应条款对承包人进行处罚。204承包人提供施工所需劳务、材料、国产设备、施工设备和其他物品的约定/21现场管理人员任命和更换211发包人现场管理人员任命和更换/212承包人代表任命和更换（1）承包人必须按照投标文件中所做出的承诺，建立以项目负责人为首的现场管理机构，并执行建设工程项目管理规范（GB/T502362001）。项目负责人及现场管理机构主要部门负责人如下项目负责人姓名技术负责人姓名（2）承包人如需要更换项目负责人，应具备下列条件，若不具备下列条件，则按合同价款2扣款，发包人将作好记录，在工程结算时扣除。1）新更换的项目负责人必须与投标时所报项目负责人的专业一致且资格等级一致或更高；2）不能同时在其他工程项目中服务；3）至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意；（3）由发包人组织的工程会议或监理组织的每周例会，项目负责人和技术负责人必须出席（经发包人批准除外），每缺席一人次扣款2000元，发包人做好记录，在工程款中扣除。（4）若项目负责人或现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现在达不到招标文件明确要求，或工作态度差，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，则承包人必须在7天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的综合素质；否则，每逾期一天按5000元计付罚款，发包人做好记录，在工程款中扣除。213监理工程师代表任命和撤回/造价工程师代表任命和撤回/214承包人代表授权人选任命和撤回/22发包人代表221发包人代表及其权力的限制（1）发包人任命（）为发包人代表，其通讯方式为通讯地址邮政编码联系电话传真号码（2）发包人对发包人代表权力做如下限制23监理工程师231负责合同工程的监理人及任命的监理工程师（1）监理人法定代表人（2）任命（）为监理工程师，其通讯方式为通讯地址邮政编码联系电话传真号码23312需要发包人批准的其他事项24造价工程师241负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师（1）工程造价咨询人法定代表人（2）任命（）为造价工程师，其通讯方式为通讯地址邮政编码联系电话传真号码243（7）需要发包人批准的其他事项25承包人代表251承办人任命（）为承办人代表，其通讯方式为通讯地址邮政编码联系电话传真号码26指定发包人261依法指定的发包人（1）实施、完成部分永久工程的分包人无。（2）提供材料和工程设备、服务的分包人无。28工程担保281承包人提供履约担保的约定（1）履约担保的金额（大写）（小写）。（2）提供履约担保的时间中标通知书发放后5个工作日内,承包人须向发包人提交履约保证金，履约保证金为中标价的10，以承包人名义转账（银行转帐、现金支票、银行汇票）方式提交。签订本合同时。另作约定/（3）出具履约保函的担保人/（4）履约保证金退还履约保证金为中标价的10，在全部工程竣工验收合格后28天后且发包人收到承包人书面申请后一个月内由发包人向承包人无息退还。284发包人提供支付担保的约定（1）支付担保的金额（大写）/（小写/）（2）提供支付担保的时间/签订本合同时。另作约定/（3）出具支付保函的担保人/288担保内容、方式和责任等事项的约定/31不可抗力311（4）不可抗力的其他情形1）8级以上（含8级）的大风或台风。2）在连续24小时内所降雨量超过100毫米（含100毫米）；3）摄氏40度以上（含40度）的高温天气；4）摄氏5度以下（含5度）的严寒天气；5）里氏地震烈度5度以上的地震。6）所有上述风、雨、气温等都以广州地区气象部门测定或公布的数据为准。32保险321委托承包人办理保险的事项有通用条款第321款的第（1）项；通用条款第321款的第（2）项；通用条款第321款的第（3）项；通用条款第321款的第（4）项。328投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定施工场所内自有人员未办理意外伤害及施工机械、设备未办理保险等，由此而引起的施工事故赔偿由承包人负全责。33进度计划和报告331承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间定标后三个工作天内。工程师确认的时间发包人收到承包人提供的施工方案后三个工作天内。如工程师对承包人提供的施工组织设计（施工方案）提出修改意见，承包人应在收到工程师的修改意见后两个工作日内完成修改，工程师收到承包人提供的修改后的施工方案后一个工作天内确认，如该方案仍未能通过，继续修改所需时间包含在合同工期内。333承包人编制月施工进度报告和修订进度计划的约定按通用条款相关规定执行。34开工342监理工程师在本合同签订后的（）天内签发开工令。按通用条款规定的42天。另作约定以监理通知为准。35暂停施工和复工354承包人原因造成暂停施工的其他原因因承包人对现场组织管理不力或未能提供协调、配合服务，以致工程的进度影响工期，承包人不得以此为由提出延长工期的要求。36工期及工期延误361合同工程的工期约定为（40）天。38竣工日期381计划竣工日期42质量标准421约定的工程质量标准（1）合同工程质量标准严格按甲方提供的相关文件进行施工，按照相关文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行相关标准执行。（2）工程质量验收标准严格按甲方提供的相关文件进行施工，按照相关文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行相关标准执行。（3）并达到广州酒家越华路分店的装修标准。（若达不到质量标准，承包人应无条件返工，涉及工期、费用由承包人负责，工期超过总工期的，业主将按专用条款662误期赔偿费规定进行处罚。）45安全文明施工455治安管理按通用条款的规定。另作约定/46测量放线461承包人提交施工控制网资料的时间464测量放线误差的约定48发包人供应材料和工程设备481约定供应的材料和工程设备发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。发包人供应材料和工程设备的，应与承包人约定“发包人供应材料和工程设备一览表”，作为本合同的附件。488发包人供应材料和工程设备的结算方式无。49承包人采购材料和工程设备491承包人采购材料和工程设备按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。另作约定/492承包人供货要求/498发包人依法指定的生产厂家和供应商/50材料和工程设备的检验试验502见证取样检验试验的材料和工程设备（1）种类按现行规范及图纸规定。（2）检测机构/51施工设备和临时设施511承包人配置施工设备和临时设施按通用条款规定，承包人承担修建临时设施的费用。另作约定/512发包人提供的施工设备和临时设施/53隐蔽工程和中间验收531中间验收的部位有/55工程试车551试车内容不需要试车的，本条不适用。需要试车的，试车的内容和要求/56工程变更564承包人提出工程变更建议发包人采纳承包人建议带来利益的计奖方法/58竣工验收581竣工验收标准合同工程竣工验收标准严格按甲方提供的相关文件进行施工，按照相关文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行相关标准执行。并达到广州酒家越华路分店的装修标准。（若达不到质量标准，承包人应无条件返工，涉及工期、费用由承包人负责，工期超过总工期的，业主将按专用条款662误期赔偿费规定进行处罚。）588单位工程和工程部位验收合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下（1）装饰装修工程或部位，竣工验收时间为，其范围包括具体承包范围包括但不限于装修装饰工程及施工图深化设计。589施工期运行合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的，本款不适用。合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的，各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下（1）装饰装修工程或部位，运行时间为。5810竣工清场按通用条款规定。另作约定/5811施工队伍的撤离按通用条款规定，承包人的人员和施工设备全部撤离施工现场。另作约定/59缺陷责任与质量保修591缺陷责任期计算缺陷责任期1年，自工程实际竣工日期起计算。598质量保修期计算质量保修期2年。61工程量611清单工程量包括的工作内容按通用条款规定。另作约定/63暂列金额631合同工程的暂列金额为元。65暂估价651招标暂估价项目必须招标暂估价项目合同双方当事人的权利、义务材料、工程设备/专业工程/653非招标专业工程款的确定按通用条款规定，由造价工程师与分包人确定。另作约定/66提前竣工奖与误期赔偿费661提前竣工奖（1）提起竣工奖额度没约定提前竣工奖的，本款不适用。约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为/元。（2）提前竣工奖的最高限额按通用条款规定为合同价款的5，即/元。另作约定/662误期赔偿费（1）每日历天应赔偿额度为15万元。（2）误期赔偿费的最高限额按通用条款规定为合同价款的5，即元。另作约定误期赔偿费的最高限额为合同价的20。67工程优质费671工程优质费的计算方法没约定工程优质费的，本款不适用。约定工程优质费的，其计算方法/672工程优质费的计算额度按通用条款规定计算。另作约定（合同工程同时获得下列多个奖项的，只按最高奖项的额度计算）国家级质量奖，合同价款的/；省级质量奖，合同价款的/；市级质量奖，合同价款的/。68合同价款的约定与调整682合同价款的调整事件按通用条款规定的调整事件。另作约定/682（9）调整合同价款的其他事件/72工程变更事件724调整承包人报价偏差的方法按通用条款的规定调整。按照下列方法调整1、中标通知书内的中标价定为合同价。2、结算价的调整设计变更、现场签证必须得到发包人的书面确认。结算时由承包人按招标文件中的结算原则重新编制工程结算书，送发包人及有关部门审查，确定合同价款的增减。3、工程结算原则（1）、本工程采用工程量清单招标评标，工程结算以综合单价包干、项目措施费包干，如果设计变更时，须得到发包人、监理单位确认，按实际增减工程量以投标综合单价计算，工程量按实结算。（2）工程量清单报价表以外的工程项目A工程量清单报价表中有相应工程项目投标综合单价的，按投标综合单价结算；B投标综合单价内有相同的项目，只是主材变更的，则只调整主材价格，其他不变；C工程量清单中没有的工程项目，则作为新增项目（是否为新增项目由招标人确定）结算时按广东省建筑与装饰工程综合定额2010、广州市安装工程综合定额2010及现行相应的计价办法计算，原合同清单内有的人工、材料、机械沿用，没有材料价格在广州建设工程造价信息的常用材料综合价中有对应的，按施工期间的综合价计算，其他材料价格由建设单位、施工单位、监理单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等结合市场行情进行确定。措施项目费不另计算，变更部分的下浮率按投标下浮率（投标下浮率（投标报价最高限价）最高限价100）。（3）最终结算结果以业主及相关部门评审核定为准。73工程量偏差事件732调整分布分项工程费的方法调整结算分部分项工程费按通用条款的规定调整。按照下列方法调整/733调整措施项目费的方法调整结算措施项目费按通用条款的规定调整。按照下列方法调整/75现场签证事件753现场签证报告的确认提交现场签证报告的时间按通用条款的规定的时间提交。另作约定/76物价涨落事件763承包人采购材料和工程设备的材料设备费、施工机械费调整方法（1）价格系数法各资源的权重系数约定如下1固定系数A为/；2）人工权重系数B为/；3）机械台班权重系数C为/；4）钢筋权重系数D为/；5）水泥权重系数E为/；6）铜材权重系数F为/；7）沥青权重系数G为/；8）其他资源的权重系数/；78支付事项782计算利息的利率按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。另作约定/79预付款791预付款的约定及管理（1）预付款的约定没约定预付款的，本条不适用。约定预付款的，预付款的金额为/元，起支付办法和抵扣方式，按本跳有关专用条款的约定。（2）预付款的最高限额按通用条款规定为合同价款的30，即/元。另作约定/792提交预付款支付申请期限按承包人在完成本款三项工作后的7天内。另作约定/794预付款抵扣方式预付款按照期中应支付工程款的/扣回，直到扣完为止。其他方式/80安全文明施工费801安全文明施工费的内容、范围和金额（1）内容和范围按通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。另作约定/（2）安全文明施工费的总金额为元。802支付申请的提交与核实按通用条款的规定。另作约定/803费用支付安全文明施工费的支付办法和抵扣方式按通用条款的规定。另作约定/81进度款由于本工程工期较短，不设工程进度款支付，工程款在竣工通过验收后一次性结清工程款（除质量保证金外）。82竣工结算821竣工结算的程序和时限按通用条款的规定办理。另作约定/83结算款831提交竣工支付申请（1）竣工支付期限按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。另有约定。（2）政府资金投资工程的支付期、支付办法按通用条款的规定。另作约定/84质量保证金842质量保证金的约定与扣留（1）质量保证金的约定按通用条款规定为合同条款的3，即元。另有约定/（2）质量保证金的扣留按通用条款的规定，按结算款的3扣留。另有约定/85最终清算款851提交最终清算支付申请（1）最终清算支付申请提交份数提交期限2最终清算支付时限按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。另有约定/86合同争议864调解或认定争议调解或认定机构按通用条款的规定。另有约定（1）/866仲裁或诉讼解决争议的最终方式向广州仲裁委员会申请仲裁。向有管辖权的人民法院提起诉讼。91保密要求911提供保密信息的期限94合同份数941约定提供合同文件提供合同文本按通用条款的规定，由发包人向承包人提供。另有约定/942正副本效力合同的份数正本2份，副本8份。其中发包人正本1份，副本6份；承包人正本1份，副本2份第四部分附件与格式附件一发包人供应材料设备一览表工程名称工程编号序号编码材料设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）投产日期备注填表复核批准单位（章）日期年月日附件二工程质量保修书发包人（全称）承包人（全称）为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法等规定，经协商一致，订立本质量保修书。1质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，合同双方当事人约定如下1232质量保修期21质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。22合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下1地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为5年；3电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年；4供热、供冷系统工程为2个采暖期、供冷期；5装饰装修工程为2年；6其他项目无。3质量保修责任31属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。32发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。33在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。34质量保修完成后，由发包人组织验收。4质量保修费用质量保修等费用，由责任方承担。5质量保证金质量保证金的约定、支付和使用与本合同第二部分通用条款第84条赋予的规定一致。6其他61合同双方当事人约定的其他质量保修事项62本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为本合同的附件。63本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。发包人（盖章）承包人（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）联系电话联系电话年月日年月日附件三廉政合同发包人（全称）承包人（全称）根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务11严格遵守国家、省有关法律法规的规定。12严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。13合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。14建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。15发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。16发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按本合同第二部分通用条款第87条规定处。2发包人义务21发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。22发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。23发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。24发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。25发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。26发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。3承包人义务31承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。32承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。33承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。34承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。35承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。4违约责任41发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。42承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人13年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿；5双方约定本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同法律效力本合同作为（工程名称）工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。7合同份数本合同一式份，合同双方当事人各执份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。发包人（盖章）承包人（盖章）法定代表人（签字）法定代表人（签字）联系电话联系电话上级部门（盖章）上级部门（盖章）年月日年月日第五部分补充条款1、承包人应根据现场实际情况考虑切实可行的施工方案及费用，发包人一旦接受承包人的方案，发包人不再补偿因施工方案改变而引起的任何费用。施工过程中由于承包人的施工方案未考虑周全而造成的经济损失（包括调整施工方案所增加的费用）由承包人负责，情况严重时发包人可终止合同。2、施工期间承包人应遵守并执行国家、省、市有关防火、爆破和施工安