变压器安装合同.doc

精品文档变压器安装施工合同发包人（下称甲方）：联系地址：联系电话：承包人（下称甲方）：联系地址：联系电话：开户行：户名：账户：为明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成，依照中华人民共和国合同法及有关法律法规，结合本工程具体情况，经甲、乙双方友好协商签订本合同，以资共同遵守。、工程概况1、工程名称：2、工程地址：3、承包内容:变压器设备安装与调试，直至变压器设备正常供电运行第四条 施工工期：本合同签订后，乙方须于2011年3月 日前完成全部施工任务并送电。若遇不可抗拒的自然灾害、设计变更、施工渠道受阻，工期顺延。第五条 承包方式：以甲方审定的施工图和安装工程预决算书承包，最终以工程量据实决算为准（若遇重大设计变更、政策性变化、因甲方原因造成的停工、窝工等情况者，工期顺延，工程费用可作相应调整）。第六条 合同价款：1、本工程造价为含税造价，详见安装工程预决算书。如在施工中出现预决算书中没有的单价，双方协商确定。本工程验收所需费用，工程能通过供电部门验收、送电及施工期间安装工程预决算书中确定的价格不因材料价格涨跌而调整。合同总价按甲乙双方最终实际竣工检验合格量据实结算。2、合同总价包质量、包安装、包质检、包现场安全文明施工、包利润、包税费、包因质量引起的维修和更换、包技术指导、包培训费等其他所有费用在内。 第七条 付款方式：1、设备安装完毕经甲乙双方验收合格后付至合同总价的80%2、设备调试完毕并经甲方验收合格由甲方委托的物业公司（验收）接受后系统正常运行，甲方付至合同总价的90%。3、余下合同总价的10%留作质保金，质保期满后无质量问题并经甲方委托的物业管理公司签字确认后无息付清。4、付款前乙方需提供国内有效的等值发票。若乙方不能提供国内有效的等值发票的，甲方有权拒绝付款。第七条 设备及主材提供主设备由甲方供应、辅助材料由乙方供应，所供设备应是合格产品，符合设计要求，且在供电部门有入网备案手续，并附出厂合格证或材质证明。如因所供设备、材料验收不合格而造成的损失，由供方负责。 第八条 图纸、资料提供及移交工程竣工、验收前乙方向甲方移交符合实际的竣工图纸资料一套，安装记录、试验报告各一份。第十条 双方责任：1、甲方负责提供相应施工条件，协调施工用水用电（费用由乙方承担）2、乙方在施工中必须服从甲方代表、监理工程师的监督检查管理3、遵守总承包单位的进度、安全、文明施工的相关规定，积极同总承包单位密切配合，确保安装质量，因乙方原因造成的责任自行承担；服从甲方的进度安排，服从施工单位、监理单位管理，按时提供有关竣工资料4、做好已竣工而未交付甲方前（验）的工程保护工作（如有损坏乙方自行承担责任） 5、乙方负责本工程能通过郑州市供电部门的验收（协调本工程相关主管部门的检查、验收工作）。6、乙方须为甲方免费培训系统操作管理人员，经培训的操作管理人员熟练掌握系统使用为止第十三条 工程质量及验收乙方应严格按设计要求和国家颁发的电气装置安装工程施工及验收规范进行施工，不合格工程不交工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一切损失；如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。第十四条 工程移交1、由乙方所承包的工程因施工质量原因不能被甲方或电力公司验收通过、送电，由乙方负责整改，直至验收合格。2、乙方负责按照电力公司竣工技术资料标准，向甲方提供完整的竣工资料，保证工程顺利移交验收3、工程经调试验收合格、送电后，乙方填写工程移交证明书一式两份，甲方对工程质量做出评价，经双方签字盖章后，各执一份，即为工程移交。第十六条 工程保修自工程移交（竣工）之日起保修一年，在保修期内如因施工质量问题，由乙方接到甲方通知后2小时赶到现场免费保修。乙方不再约定期限赶到现场进行维修，甲方及甲方委托的物业公司可请第三人进行维修，费用由乙方承担并从质保金中扣除。若因甲方维护、操作不当等原因所造成者，乙方将有偿服务进行处理（免收人工费），甲方承担其费用。第十七条 违约责任1、工程质量达不到合同规定的要求，乙方应无条件返修直至达到合同要求，并承担由此造成的一切费用，并向甲方承担合同总价10%的违约金。2、工程不能按合同规定的工期竣工交付使用的，乙方支付甲方逾期违约金，违约金每延期一天按2000元计算。3、除不可抗力原因，乙方若不按照合同约定履行职责，给甲方造成损失的，甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方所受损失。4、乙方应对工程施工制定出相应的安全措施，严格按有关规程组织施工，在合同期内凡因工程施工而造成的财产损失、人身伤亡及罚款均由乙方承担，与甲方无关。第十八条 争议的解决：凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，任何一方均可向合同签订地（甲方所在地）人民法院提起诉讼。合同签订地：郑州市二七区长江路128号亚星公司办公室第十九条 其他：1、本合同一式伍份，甲方肆份、乙方壹份，具有同等效力。2、本合同及补充协议自双方签字盖章之日起生效，并在保修期届满结清余款之日起自行终止。3、甲方