强夯工程招标文件(定稿).doc

陕西东鑫垣化工有限责任公司陕西东鑫垣化工有限责任公司 招招 标标 文文 件件 招招标标项项目目 脱脱硫硫制制氢氢及及热热电电站站装装置置区区域域强强夯夯工工程程 招标编号 招标编号 0866 12A1SXQY2590866 12A1SXQY259 招招 标标 人人 陕陕西西东东鑫鑫垣垣化化工工有有限限责责任任公公司司 招招标标代代理理机机构构 陕陕西西秦秦源源招招标标有有限限责责任任公公司司 二二 一二年九月一二年九月 陕西陕西 神木神木 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 1 目 录 第一章 招标公告 1 第二章 投标须知及前附表 2 投标人须知前附表 2 1 总则 4 2 招标文件 6 3 投标文件 6 4 投标 9 5 开标 10 6 评标 11 7 合同授予 11 8 重新招标和不再招标 11 9 纪律和监督 12 第三章评标办法 综合评估法 13 1 评标方法 15 2 评审标准 15 3 评标程序 16 第四章 合同主要条款及格式 18 第五章工程量清单 32 第六章技术要求 33 第七章投标文件格式 35 第一部分 商务标 37 一 投标函及投标函附录 37 二 法定代表人身份证明 39 三 授权委托书 40 四 投标保证金 41 第二部分 技术标 42 五 施工组织设计 42 六 项目管理机构 43 七 拟分包项目情况表 44 第三部分 资格审查 45 八 资格审查资料 45 九 其它材料 46 附件 1 47 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 1 第一章第一章 招标公告招标公告 陕西东鑫垣化工有限责任公司陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程项目招标公告脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程项目招标公告 陕西东鑫垣化工有限责任公司脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程项目已具备招标条件 陕西秦 源招标有限责任公司受陕西东鑫垣化工有限责任公司的委托 对脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程 项目在国内进行公开招标 现就有关事宜公告如下 一 项目概况 一 项目概况 本项目位于陕西东鑫垣化工有限责任公司 二 资金来源 二 资金来源 企业自筹 三 招标内容 三 招标内容 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程 拟定招标的强夯面积约为 12 万平方米 四 投标申请人应具备的条件 四 投标申请人应具备的条件 1 经国家工商行政管理部门登记注册 具有企业独立法人资格 2 应具备房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质或地基与基础工程专业承包贰级及以上资质 项目经理应具有房屋建筑工程一级注册建造师资格 3 在近三年内承建过类似 2 项及以上的承包业绩 并且投运正常 以中标通知书和合同为准 4 通过 ISO9001 质量体系认证 5 不接受联合体 不允许分包 五 报名时间和地点及携带的证件资料五 报名时间和地点及携带的证件资料 有意者请于 2012 年 9 月 2 日 17 00 时前 节假日不休 与招标代理机构联系报名 报名应提交以下材料原件原件 法人授权委托书或单位介绍信 报名人身份证 单位营业执照副本 税务登记证 组织机构代码证及以上第四条要求的相关资格证明文件原件原件 业绩 证明材料 以中标通知书或合同为准 验原件交复印件一套 注 1 复印件须加盖单位公章并注明 项目名称 联系人 联系方式 E mail 等信息 2 不接受传真 邮件报名 六 公告发布媒介六 公告发布媒介 本招标公告仅在陕西省招投标协会网 陕西煤业化工集团有限责任公 司 七 招标人 七 招标人 陕西东鑫垣化工有限责任公司 地址 陕西省府谷县庙沟门镇 联系人 王 辉 电话 0912 8805328 传真 0912 8805330 八 招标代理机构 八 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 地址 陕西神木县东兴街 151 号工行神木县支行 511 室 联系人 程女士 李先生 电话 0912 8303572 8303573 转 805 或 810 二 一二年八月二十七日 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 2 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 3 第二章第二章 投标须知及前附表投标须知及前附表 投标人须知前附表投标人须知前附表 条款 号 条 款 名 称编 列 内 容 1 1 2招标人 名名 称 称 陕西东鑫垣化工有限责任公司 地地 址 址 陕西省府谷县庙沟门镇 联系人联系人 王辉 电 话 0912 8805328 传 真 0912 8805360 1 1 3招标代理机构 名称 名称 陕西秦源招标有限责任公司 开户银行 工行西安和平路支行开户银行 工行西安和平路支行 开户名称 陕西秦源招标有限责任公司开户名称 陕西秦源招标有限责任公司 帐帐 号 号 37000211292000913403700021129200091340 地址 地址 陕西省榆林市神木县东兴街 151 号院内 511 室 联系人 联系人 程女士 李先生 葛先生 电电 话 话 0912 8303572 8303573 转 805 或 810 传传 真 真 0912 8303571 1 1 4项目名称及概况 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程 拟定强夯面积约 为 12 万平方米 包括编制强夯实验方案 强夯施工 施 工自检等 并向业主提交完整的工程文件和资料 验收 检测以及检测评价由业主另行委托 1 1 5建设地点陕西省府谷县庙沟门镇 1 2 1资金来源企业自筹 1 2 3资金落实情况资金已到位 1 3 2计划工期 计划工期 计划工期 45 日历天 开工时间 开工时间 以甲方通知为准 1 3 3质量要求合格 1 4 1投标人资质条件 能力和信誉 资质条件 资质条件 1 经国家工商行政管理部门登记注册 具有 企业独立法人资格 2 应具备房屋建筑工程施工总承包 二级及以上资质或地基与基础工程专业承包贰级及以上 资质 项目经理应具有房屋建筑工程一级注册建造师资 格 3 在近三年内承建过类似 2 项及以上的承包业绩 并且投运正常 以中标通知书和合同为准 4 通过 ISO9001 质量体系认证 5 不接受联合体 不允许分包 财务要求 财务要求 资产负债表显示偿还能力良好 损益表显示 利润状况良好 近二年经营无亏损 现金流量表显示资金 运用状况良好 有一定营运资金 有承担施工风险的能力 经审计的财务报告显示结论良好 业绩要求 业绩要求 在近三年内承建过类似 2 项及以上的承包业 绩 并且投运正常 以中标通知书和合同为准 信誉要求 信誉要求 近两年内无骗取合同等严重违法行为 无被 责令停业 暂停投标等情况 无财产被接管 冻结 破 产等情况 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 4 1 4 2是否接受联合体投标不接受 1 9踏勘现场投标单位自行组织 1 10投标预备会无 1 11分包不允许 1 12偏离不允许 2 1构成招标文件的其他材料 招标答疑及来往函件 开标会形成的承诺文件或澄清说 明 2 2 1 投标人对招标文件提出异议的截 止时间 2012 年 9 月 16 日上午 09 00 前 2 2 2投标截止时间2012 年 9 月 26 日上午 09 00 时整 2 2 3招标人回复答疑截止时间2012 年 9 月 19 日下午 5 00 前 3 1 1构成投标文件的其他材料投标中来往函件 3 3 1投标有效期60 天 3 4 1投标保证金 投标保证金的形式 投标保证金的形式 现金或电汇 开标前向招标代理机 构交纳 银行电汇 投标单位必须使用本单位的账户汇款 并注明投标项目名称及包次 禁止使用个人账户和其他 单位账户进行汇款 投标保证金的金额 捌万元人民币整投标保证金的金额 捌万元人民币整 3 5 2近年财务状况的年份要求三年 3 5 3近年完成的类似项目的年份要求三年 3 5 5 近年发生的诉讼及仲裁情况的年 份要求 三年 3 6是否允许递交备选投标方案不允许 3 7 3签字或盖章要求在招标文件要求的地方签字和盖章 3 7 4投标文件副本份数壹正肆副 电子版光盘壹套 含软件版及电子表格 4 1 2封套上写明 应该注明 招标项目名称 标段号 招标人名称 投标应该注明 招标项目名称 标段号 招标人名称 投标 人名称 投标人地址 人名称 投标人地址 标明字样 在 2012 年 9 月 26 日 09 时 00 分前不得开启 4 2 2递交投标文件地点 西安雍村饭店 西安市建国路 65 号 三楼多媒体会议室 4 2 3是否退还投标文件否 5 1开标时间和地点 时间 时间 同投标截止时间 地点 地点 西安雍村饭店 西安市建国路 65 号 三楼多媒体 会议室 6 1 1评标委员会的组建 评标委员会构成 评标委员会构成 5 人及 5 人以上单数 评标专家确定方式 评标专家确定方式 评标专家库中随机抽取 7 1是否授权评标委员会确定中标人推荐的中标候选人数 推荐的中标候选人数 综合评分前三名 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 5 7 3 1履约担保 履约担保的形式 履约担保的形式 银行保函 履约担保的金额 履约担保的金额 合同总额的 10 发布公告的媒介 陕西招投标协会网 陕西煤业化工集团有限责任公司网陕西招投标协会网 陕西煤业化工集团有限责任公司网 站 三秦都市报站 三秦都市报 招标范围 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程 详见技术规格书 和图纸 招标文件获取 1 发售时间 2012 年 9 月 2 日起 2012 年 9 月 8 日至 每天 9 00 17 00 2 发售地点 陕西神木东兴街 151 号工行神木县支行 511 室 3 报名费 1000 元人民币 售后不退 4 购买招标文件时须携带 介绍信或者法人授权委托书 本人有效身份证件 投标文件的递交 1 投标文件递交的截止时间为 2012 年 9 月 26 日上午 09 00 时前 地点 西安雍村饭店 西安市建国路 65 号 三楼多媒体会议室 2 逾期送达的或者未送达指定地点 的投标文件 招标人不予受理 开标 1 时间 2012 年 9 月 26 日上午 09 00 时整 如有变动 另行通知 2 地点 西安雍村饭店 西安市建国路 65 号 三楼多媒体会议室 监督机构 陕煤化集团纪委 审计 监察部门 监督电话 029 82260841 029 82260773 1 总则 总则 1 1 项目概况项目概况 1 1 1 根据 中华人民共和国招标投标法 等有关法律 法规和规章的规定 本招标项目己具 备招标条件 现对本标段施工进行招标 1 1 2 本招标项目招标人 见投标人须知前附表 1 1 3 本标段招标代理机构 见投标人须知前附表 1 1 4 本招标项目名称 见投标人须知前附表 1 1 5 本标段建设地点 见投标人须知前附表 1 2 资金来源和落实情况资金来源和落实情况 1 2 1 本招标项目的资金来源 见投标人须知前附表 1 2 2 本招标项目的出资比例 见投标人须知前附表 1 2 3 本招标项目的资金落实情况 见投标人须知前附表 1 3 招标范围 计划工期和质量要求招标范围 计划工期和质量要求 1 3 1 本次招标范围 见投标人须知前附表 1 3 2 本标段的计划工期 见投标人须知前附表 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 6 1 3 3 本标段的质量要求 见投标人须知前附表 1 4 投标人资格要求投标人资格要求 1 4 1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件 能力和信誉 l 资质条件 见投标人须知前附表 2 财务要求 见投标人须知前附表 3 业绩要求 见投标人须知前附表 4 信誉要求 见投标人须知前附表 5 项目经理资格 见投标人须知前附表 6 其他要求 见投标人须知前附表 1 4 2 本次招标不接受联合体投标 1 4 3 投标人不得存在下列情形之一 l 为招标人不具有独立法人资格的附属机构 单位 2 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的 但设计施工总承包的除外 3 为本标段的监理人 4 为本标段的代建人 5 为本标段提供招标代理服务的 6 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的 7 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的 8 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的 9 被责令停业的 10 被暂停或取消投标资格的 11 财产被接管或冻结的 12 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的 1 5 费用承担费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 1 6 保密保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密 违者应对 由此造成的后果承担法律责任 1 7 语言文字语言文字 除专用术语外 与招标投标有关的语言均使用中文 必要时专用术语应附有中文注释 1 8 计量单位计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位 1 9 踏勘现场 踏勘现场 见投标人须知前附表 1 10 投标预备会 投标预备会 见投标人须知前附表 1 11 分包 分包 见投标人须知前附表 1 12 偏离 偏离 见投标人须知前附表 1 13 其它定义其它定义 1 13 1 计价规则 陕西省建设工程工程量清单计价规则 2009 版 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 7 1 13 2 参考费率 陕西省建设工程 安装工程 装饰工程 市政工程 园林绿化工程参考费率 2009 版 1 13 3 工程量清单 工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目 措施项目 其他项目名称和 相应数量的明细清单 1 13 4 综合单价 完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费 材料费 机械使用费 管理费和利润 并考虑风险因素 1 13 5 措施项目 为完成工程项目施工 发生于该工程施工前和施工过程中技术 生活 安全等方 面的非工程实体项目 1 13 6 零星工作项目费 完成招标人提出的 工程量暂估的零星工作所需的人工 材料 机械使用 台班费用 1 13 7 预留金 招标人为可能发生的工程量变更而预留的款额 2 招标文件 招标文件 2 1 招标文件的组成招标文件的组成 本招标文件包括 1 招标公告 2 投标人须知 3 评标办法 4 合同条款及格式 5 工程量清单 6 图纸 7 技术标准和要求 8 投标文件格式 9 其它材料 根据本章第 2 2 款对招标文件所作的澄清 修改 构成招标文件的组成部分 投标人应认真阅读 招标文件中的所有条款 格式和标准要求等 投标人没有按照招标文件要求提交全部资料 或其投标 文件没有对招标文件全面做出实质性响应 都可能导致投标被拒绝 2 2 招标文件的澄清招标文件的澄清 2 2 1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容 如发现缺页或附件不全 应及时向招标人 提出 以便补齐 如有疑问 应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式 包括信函 电报 传 真等可以有形地表现所载内容的形式 下同 要求招标人对招标文件予以澄清 2 2 2 招标文件的澄清将由招标代理机构在投标人须知前附表规定的投标截止时间 7 天前以书面 形式发给所有购买招标文件的投标人 但不指明澄清问题的来源 2 2 3 投标人在收到澄清后 应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知代理机构 确 认己收到该澄清 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 8 3 投标文件 投标文件 3 1 投标文件的组成投标文件的组成 3 1 1 投标文件应包括下列内容 第一部分第一部分 商务标商务标 一 投标函及投标函附录 二 法定代表人身份证明 三 授权委托书 四 投标保证金 五 已标价工程量清单 第二部分第二部分 技术标技术标 六 施工组织设计 七 项目管理机构 第三部分第三部分 资格审查资格审查 八 资格审查资料 九 其他材料 3 2 投标报价 3 2 1 本次招标报价要求各投标单位报出全费用综合单价 即 元 平米 结算时根据实际施工面 积乘以全费用综合单价 投标人的投标报价是按照工期 质量 安全 文明施工要求等完成全部工程 内容的报价 全费用综合单价包括试夯费用 机械进出场费用等 3 2 2 本招标项目为全费用综合单价合同 该工程的合同价确定在设计单位施工图完成后由招标 人或委托具有相应造价咨询公司计算出的工程量 投标人可对招标人或中介机构编制的工程量进行复核 经甲乙双方确认无误后 并做为工程结算的 依据 其它的材料价差不予调整 3 2 3 各投标人依据招标文件中提供的工程概况 技术特征等综合考虑施工过程中所发生的各项费 用并结合企业自身情况和企业对同类型工程施工经验进行费用估算 报出该工程的优惠单价 任何可 能影响合同价格的风险和因素应由投标人承担 投标人应在投标价格中予以充分考虑 3 2 4 根据省有关政策 建安工程的劳保统筹部分 从建设方收取 因而劳保费用进入报价 但在 工程结算时予以扣除 劳保统筹费为合同价款的 3 55 税前 由发包人代扣代缴 发包人扣合同价款的 0 5 作为安全风险基金 扣合同价款的 0 5 作为质量进度基金 由甲方统一 掌握使用 用于项目建设的奖罚 3 2 5 施工期间在施工区域内因非招标人原因发生的设备 材料 人员等的损害 伤害 招标人不 再承担任何责任和费用 3 2 6 投标人可实地踏勘以充分了解工程位置 道路 储存空间 装卸限制 施工周围环境以及任 何其他足以影响承包价的情况 任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 9 凡因投标人对招标文件阅读疏忽或误解 或因对施工现场 施工环境 市场行情等了解不清而造成的 后果和风险 由投标人负责 3 2 7 投标函投标报价数应与 投标报价汇总表 报价相符 不允许在投标文件中出现两个报价 或有 若我方中标 愿在中标价基础上再优惠或下浮多少 类似报价方法 若投标函投标报价数与 投标报价汇总表 中报价数不符时 按废标处理 3 2 8 投标人编制投标报价时 对于材料设备价格招标人规定如下 1 一般材料由投标人采购 材料进场前需经招标人认质后方可使用 2 主要建筑材料和安装设备由招标人指定品牌规格 3 投标人应充分考察了解市场 并自主报价 风险自担 4 招标人对建筑材料和安装主材的指定或供应权和认价权 5 商品混凝土以招标人认价为准 6 材料价格执行合同签订时当期 榆林市工程造价管理信息 和 陕西省工程造价管理信息 材料信息价 优先执行 榆林市工程造价管理信息 7 钢材选用 首钢 宝钢 攀钢 武钢 鞍钢 包钢 龙钢 太钢 八大钢厂 水泥选用品 牌为 山水东岳牌 水泥 3 2 9 本招标项目为全费用固定单价合同 除下列原因外 不得调整 1 人力不可抗拒的自然灾害损失 2 招标人供应的材料差价 3 设计变更引起工程量增减 3 2 10 招标代理服务费 按国家计委计价格 2002 1980 号文件 发改办价格 2003 857 号 发 改办价格 2011 534 号文件收费 由中标人向招标代理机构缴纳 费用包含在报价内 本项目代理服 务费为 7 355 万元整人民币 3 2 11 招标人对工程保留分包权 3 2 12 施工用水 电由招标人接至施工场地指定地点 投标人根据招标人指定线路 T 接 变 配电缆线 管线投标人自行解决 水 电费用按当地市场价计量收费 施工用水 电费由承包人承担 水费 9 元 方 电费 0 8 元 度 3 3 投标有效期投标有效期 3 3 1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内 投标人不得要求撤销或修改其投标文件 3 3 2 出现特殊情况需要延长投标有效期的 招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期 投标人同意延长的 应相应延长其投标保证金的有效期 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件 投标人拒绝延长的 其投标失效 但投标人有权收回其投标保证金 3 4 投标保证金投标保证金 3 4 1 投标人在递交投标文件的同时 应按投标人须知前附表规定的金额 提交形式和第七章 投标文件格式 规定的投标保证金格式递交投标保证金 并作为其投标文件的组成部分 3 4 2 投标人不按本章第 3 4 1 项要求提交投标保证金的 其投标文件作废标处理 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 10 3 4 3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内 向未中标的投标人和中标人退还投标保证金 3 4 4 有下列情形之一的 投标保证金将不予退还 1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件 2 中标人在收到中标通知书后 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保 3 5 资格审查资料资格审查资料 3 5 1 投标人基本情况表 应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料 资质证书副本 和安全生产许可证 组织机构代码证副本等材料的复印件 3 5 2 近年财务状况表 应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表 包括资产负债 表 现金流量表 利润表和财务情况说明书的复印件 具体年份要求见投标人须知前附表 3 5 3 近年完成的类似项目 正在施工和新承接的项目情况表 应附中标通知书和 或 合同 协议书 工程接收证书 工程竣工验收证书 的复印件 具体年份要求见投标人须知前附表 3 5 4 近年发生的诉讼及仲裁情况 应说明相关情况 并附法院或仲裁机构作出的判决 裁决等 有关法律文书复印件 具体年份要求见投标人须知前附表 3 6 备选投标方案备选投标方案 本次招标不允许提供备选投标方案 3 7 投标文件的编制投标文件的编制 3 7 1 投标文件应按第七章 投标文件格式 进行编写 如有必要 可以增加附页 作为投标文 件的组成部分 其中 投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上 可以提出比招标文件要求更 有利于招标人的承诺 3 7 2 投标文件应当对招标文件有关投标范围 工期 工程质量 投标文件电子版 合同主要条 款 项目管理机构等实质性内容作出响应 3 7 3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印 并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或 盖单位章 委托代理人签字的 投标文件应附法定代表人签署的授权委托书 投标文件应尽量避免涂 改 行间插字或删除 如果出现上述情况 改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权 的代理人签字确认 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表 3 7 4 投标文件正本 副本份数见投标人须知前附表 正本和副本的封面上应清楚地标记 正本 或 副本 的字样 当副本和正本不一致时 以正本为准 3 7 5 投标文件的正本与副本应分别装订成册 并编制目录 3 7 6 投标人购取招标文件后 应仔细检查招标文件的所有内容 如有残缺应在领到招标文件后当 日内向招标代理单位提出 否则 由此引起的投标损失自负 投标人同时应认真审阅招标文件中所有 的事项 格式 条款和规范要求等 如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者 投标文件没有对招标文件做出实质性响应 其风险应由投标人自行承担 并根据有关条款规定 其投 标有可能被拒绝 3 8 投标文件电子版投标文件电子版 3 8 1 投标文件电子版应包含书面版投标文件的全部内容 3 8 2 投标文件电子版是投标文件的组成部分 投标人应无条件使用招标人所发的电子版格式 投 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 11 标人不报送或不按统一规定填报电子投标文件 造成评标软件不能直接判别时 将按废标对待 4 投标 投标 4 1 投标文件的密封和标记投标文件的密封和标记 4 1 1 投标文件按商务标 技术标 资格审查分别密封 并粘贴密封条 封口处加盖投标人单位 章 4 1 2 投标文件的封套上应写明的 商务标 技术标 字样 其他内容见投标人须知前附表 4 1 3 开标报价信 内含电子版光盘 单独密封包装 并标记投标人前附表规定字样 并标记投标人前附表规定字样 4 1 4 未按上述要求密封和加写标记的投标文件 招标人不予受理 4 2 投标文件的递交投标文件的递交 4 2 1 投标人应在本章第 2 2 2 项规定的投标截止时间前递交投标文件 4 2 2 投标人递交投标文件的地点 见投标人须知前附表 4 2 3 除投标人须知前附表另有规定外 投标人所递交的投标文件不予退还 4 2 4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件 招标人不予受理 4 3 投标文件的修改与撤回投标文件的修改与撤回 4 3 1 在本章第 2 2 2 项规定的投标截止时间前 投标人可以修改或撤回已递交的投标文件 但 应以书面形式通知招标人 4 3 2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3 7 3 项的要求签字或盖章 招标人收到书面通知后 向投标人出具签收凭证 4 3 3 修改的内容为投标文件的组成部分 修改的投标文件应按照本章第 3 条 第 4 条规定进行 编制 密封 标记和递交 并标明 修改 字样 5 开标 开标 5 1 开标时间和地点开标时间和地点 招标人在本章第 2 2 2 项规定的投标截止时间 开标时间 和投标人须知前附表规定的地点公开 开标 并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加 投标人代表必须参加并签到 5 2 开标程序开标程序 主持人按下列程序进行开标 l 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称 并点名确认投标人是否派人到场 2 宣布主持人 唱标人 记录人 监标人等有关工作人员姓名 3 宣布开标纪律 4 监标人查验以下资质 原件 投标人须提供企业营业执照副本 企业资质证书 法人授权监标人查验以下资质 原件 投标人须提供企业营业执照副本 企业资质证书 法人授权 委托书 受托人身份证 房屋建筑工程一级注册建造师证书 委托书 受托人身份证 房屋建筑工程一级注册建造师证书 注 企业营业执照 企业资质证书等如携带原件困难 经招标人同意可携带复印件但必须加盖单位 公章 其它证件必须为原件 5 由监标人和投标人共同检查投标文件的密封情况 6 以接标顺序的反序为投标文件的开启顺序 并宣布此开标顺序 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 12 7 按照宣布的开标顺序当众开标 公布投标人名称 标段名称 投标保证金的递交情况 投标报 价 质量目标 工期及其他内容 并记录在案 8 投标人代表在唱标记录上签字确认 9 开标结束 6 评标 评标 6 1 评标委员会评标委员会 6 1 1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责 评标委员会由招标人以及有关技术 经济等方 面的专家组成 评标委员会成员人数以及技术 经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表 6 1 2 评标委员会成员有下列情形之一的 应当回避 1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属 2 与投标人有经济利益关系 可能影响对投标公正评审的 3 曾因在招标 评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政或刑事处罚的 6 2 评标原则评标原则 评标活动遵循公平 公正 科学和择优的原则 6 3 评标评标评标委员会按照第三章 评标办法 规定的方法 评审因素 标准和程序对投标文件进 行评审 第三章 评标办法 没有规定的方法 评审因素和标准 不作为评标依据 7 合同授予 合同授予 7 1 定标方式定标方式 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外 招标人依据评标委员会推荐 的中标候选人确定中标人 评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表 7 2 中标通知中标通知 在本章第 3 3 款规定的投标有效期内 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书 同时将中标结果通知未中标的投标人 7 3 履约担保履约担保 7 3 1 在签订合同前 中标人应按投标人须知前附表规定的金额 担保形式向招标人提交履约担 保 7 3 2 中标人不能按本章第 7 3 1 项要求提交履约担保的 视为放弃中标 其投标保证金不予退 还 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的 中标人还应当对超过部分予以赔偿 7 4 签订合同签订合同 7 4 1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内 根据招标文件和中标人的投标文件 订立书面合同 中标人无正当理由拒签合同的 招标人取消其中标资格 其投标保证金 不予退还 给招标人造成的损失超过投标保证金数额的 中标人还应当对超过部分予以赔偿 7 4 2 发出中标通知书后 招标人无正当理由拒签合同的 招标人向中标人退还投标保证金 给 中标人造成损失的 还应当赔偿损失 8 重新招标和不再招标 重新招标和不再招标 8 1 重新招标重新招标 有下列情形之一的 招标人将重新招标 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 13 l 投标截止时间止 投标人少于 3 个的 2 经评标委员会评审后否决所有投标的 8 2 不再招标不再招标重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的 属于必须审批或核准的工程 建设项目 经原审批或核准部门批准后不再进行招标 9 纪律和监督 纪律和监督 9 1 对招标人的纪律要求对招标人的纪律要求 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料 不得与投标人串通损害国家利益 社会 公共利益或者他人合法权益 9 2 对投标人的纪律要求对投标人的纪律要求 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标 不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中 标 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标 投标人不得以任何方式干扰 影响评标 工作 9 3 对评标委员会成员的纪律要求对评标委员会成员的纪律要求 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处 不得向他人透漏对投标文件的评审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中 评标委员会成员不得擅离职守 影 响评标程序正常进行 不得使用第三章 评标办法 没有规定的评审因素和标准进行评标 9 4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处 不得向他人透漏对投标文件的评 审和比较 中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况 在评标活动中 与评标活动有关的工作 人员不得擅离职守 影响评标程序正常进行 9 5 投诉投诉 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律 法规和规章规定的 有权向有关行政监督 部门投诉 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 14 第三章第三章 评标办法 综合评估法 评标办法 综合评估法 评标办法前附表一评标办法前附表一 条款号条款号评审因素评审因素评审标准评审标准 投标人名称与营业执照 资质证书 安全生产许可证一致 投标函签字盖章有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 投标文件格式符合第七章 投标文件格式 的要求 2 1 1形式评审 投标报价只能有一个有效报价 营业执照具备有效的营业执照 安全生产许可证具备有效的安全生产许可证 资质等级符合第二章 投标人须知 第 1 4 1 项规定 财务状况符合第二章 投标人须知 第 1 4 1 项规定 类似项目业绩符合第二章 投标人须知 第 1 4 1 项规定 信誉符合第二章 投标人须知 第 1 4 1 项规定 项目经理符合第二章 投标人须知 第 1 4 1 项规定 项目管理机构符合第七章 项目管理机构 规定 2 1 2 资格评审 投标保证金符合第二章 投标人须知 第 3 4 1 项规定 投标范围符合第二章 投标人须知 第 1 3 1 项规定 工期符合第二章 投标人须知 第 1 3 2 项规定 工程质量符合第二章 投标人须知 第 1 3 3 项规定 投标文件电子版符合第二章 投标人须知 第 3 8 项规定 合同主要条款符合第四章 合同条款及格式 规定 2 1 3 响应性评审 项目管理机构符合第七章 项目管理机构 规定 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 15 评标办法前附表二评标办法前附表二 条款号条款号评审因素评审因素评审标准评审标准 2 2 1 分值构成 总分 100 分 施工组织设计 15 分 项目管理机构 7 分 投 标 报 价 70 分 其他评分因素 8 分 2 2 2评标基准价计算方法 评标基准价计算方法 投标人有效报价的最低价作 为评标基准价 最低投标价得满分70分 2 2 3 投标报价的偏差率计 算公式 偏差率 投标人报价 评标基准价 评标基准价 100 内容完整性和编制水 平 得分区间 0 2 分 投标文件格式满足招标人要求 内容完整 施工方案与技术措施 得分区间 0 2 分 施工方案科学 合理 技术措施可行 质量管理体系与措施 得分区间 0 2 分 1 质量目标明确 满足招标人要求 2 有质保体系 责任明确 3 质保措施切合实际 满足质量目标要求 安全管理体系与措施 得分区间 0 2 分 1 安全目标明确 满足招标人要求 2 有安保体系 责任明确 3 安保措施切合实际 满足安全目标要求 4 有应对突发事件的应急措施 环境保护管理体系与 措施 得分区间 0 2 分 1 环保目标明确 满足招标人要求 2 有环保体系 责任明确 3 环保措施切合实际 满足环保目标要求 工程进度计划与措施 得分区间 0 2 分 1 施工进度计划图示清晰 科学 合理 2 关键工序控制合理 3 工期保证措施合理 能够保证总工期 2 2 4 1 施工组织 设计评分 标准 15 分 资源配备计划 得分区间 0 3 分 劳动力 施工设备满足质量 进度要求 组织合理 项目经理任职资格与 业绩 得分区间 0 3 分 项目经理具有房屋建筑工程一级建造师资格 近三 年 09 10 11 年 来有 1000 万元以上相关工程 业绩 以合同为准 每个得 1 分 最多得 3 分 技术负责人任职资格 与业绩 得分区间 0 2 分 1 技术负责人为高级职称得 1 分 中级称得 0 5 分 2 技术负责人近三年 09 10 11 年 来有 1000 万元以上相关工程业绩 以合同为准 每个得 0 5 分 最多得 1 分 2 2 4 6 项目管理 机构评分 标准 7 分 其他主要人员 得分区间 0 2 分 施工员 技术员 质量员 安全员每缺一证扣 0 5 分 2 2 4 3 投标报价 评分标准 70 投标总价 70 分 投标人的投标报价等于评标基准价得 70 分 每高 1 扣 2 分 扣完为止 不得负分 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 16 业绩 得分区间 0 2 分 1 企业获得省部级优质工程 如陕西省的长安杯奖 及省级文明工地奖励每项每次得 0 5 分 最多得 1 分 2 企业近三年 09 10 11 年 来有 1000 万元以 上相关工程业绩 以合同为准 每个得 0 5 分 最多得 1 分 信誉 得分区间 0 2 分 企业通过 ISO 管理体系认证 每证 0 5 分 最多得 2 分 资质等级 2 分 企业资质为二级的得 1 分 企业资质为一级及以上 的得 2 分 2 2 4 4 其他因素 评分标准 8 分 工期 2 分 比招标文件规定的工期每提前 3 天加 1 分 最多 加 2 分 不提前不加分 1 评标方法 评标方法 本次评标采用综合评估法 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件 按照本章第 2 2 款规定的评分标准进行打分 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人 或根据招标人授权直接确定中 标人 但投标报价低于其成本的除外 综合评分相等时 以投标报价低的优先 投标报价也相等的 由招标人自行确定 2 评审标准 评审标准 2 1 初步评审标准初步评审标准 2 1 1 形式评审标准 见评标办法前附表 2 1 2 资格评审标准 见评标办法前附表 2 1 3 响应性评审标准 见评标办法前附表 2 2 分值构成与评分标准分值构成与评分标准 2 2 1 分值构成 l 施工组织设计 见评标办法前附表 2 项目管理机构 见评标办法前附表 3 投标报价 见评标办法前附表 4 其他评分因素 见评标办法前附表 2 2 2 评标基准价计算 评标基准价计算方法 见评标办法前附表 2 2 3 投标报价的偏差率计算 投标报价的偏差率计算公式 见评标办法前附表 2 2 4 评分标准 1 施工组织设计评分标准 见评标办法前附表 2 项目管理机构评分标准 见评标办法前附表 3 投标报价评分标准 见评标办法前附表 4 其他因素评分标准 见评标办法前附表 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 17 3 评标程序 评标程序 3 1 初步评审初步评审 3 1 1 评标委员会可以要求投标人提交第二章 投标人须知 第 3 5 1 项至第 3 5 5 项规定的有 关证明和证件的原件 以便核验 3 1 2 投标人有以下情形之一的 其投标作废标处理 l 第二章 投标人须知 第 1 4 3 项规定的任何一种情形的 2 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的 3 不按评标委员会要求澄清 说明或补正的 4 未加盖投标人公章的 5 无投标人法定代表人或法定代表人授权人签字的 6 开标报价信 未按招标文件要求内容编写的 7 投标人针对同一工程递交两份或多份内容不同的投标书 未书面声明哪一个有效的 8 违反 中华人民共和国招标投标法 有关规定和开标纪律的 9 投标文件和招标文件有重大偏离的 3 1 3 投标报价有算术错误的 评标委员会按以下原则对投标报价进行修正 修正的价格经投标 人书面确认后具有约束力 投标人不接受修正价格的 其投标作废标处理 1 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的 以大写金额为准 2 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的 以单价金额为准修正总价 但单价金额小数点有 明显错误的除外 3 2 详细评审详细评审 3 2 1 评标委员会按本章第 2 2 款规定的量化因素和分值进行打分 并计算出综合评估得分 1 按本章第 2 2 4 1 目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A 2 按本章第 2 2 4 2 目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B 3 按本章第 2 2 4 3 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C 4 按本章第 2 2 4 4 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D 3 2 2 评分分值计算保留小数点后两位 小数点后第三位 四舍五入 3 2 3 投标人得分 A 十 B 十 C 十 D 3 2 4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价 使得其投标报价可能低于其个别成 本的 应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料 投标人不能合理说明或者不能提供相 应证明材料的 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标 其投标作废标处理 3 3 投标文件的澄清和补正投标文件的澄清和补正 3 3 1 在评标过程中 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进 行书面澄清或说明 或者对细微偏差进行补正 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清 说明或补 正 3 3 2 澄清 说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 算术性错误修正的除外 投标人的书 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 18 面澄清 说明和补正属于投标文件的组成部分 3 3 3 评标委员会对投标人提交的澄清 说明或补正有疑问的 可以要求投标人进一步澄清 说 明或补正 直至满足评标委员会的要求 3 4 评标结果评标结果 3 4 1 除第二章 投标人须知 前附表授权直接确定中标人外 评标委员会按照得分高到低的顺 序推荐中标候选人 3 4 2 评标委员会完成评标后 应当向招标人提交书面评标报告 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 19 第四章第四章 合同主要条款及格式合同主要条款及格式 第一部分第一部分 协协 议议 书书 发包人 全称 陕西东鑫垣化工有限责任公司 承包人 全称 依照 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 及其他有关法律 行政法规 遵循平 等 自愿 公平和诚实信用的原则 双方就本建设工程施工事项协商一致 订立本合同 五 五 工程概况工程概况 工程名称 工程地点 陕西省榆林市府谷县庙沟门镇 工程范围 主要包括 第二条第二条合同工期合同工期 合同签订后合同签订后 日历天日历天 五 五 质量标准质量标准 工程质量标准 本工程竣工验收达到国家和行业要求的合格标准 第四条第四条合同价款合同价款 本合同为全费用综合单价合同 全费用综合单价为本合同为全费用综合单价合同 全费用综合单价为 元元 平方 合同总价为结算时实际施工面平方 合同总价为结算时实际施工面 积乘以综合单价为准 积乘以综合单价为准 第五条第五条 组成合同的文件组成合同的文件 组成本合同的文件包括 1 本合同协议书 2 中标通知书 3 招标文件 含答疑 投标书及其附件 4 本合同专用条款 5 本合同通用条款 6 标准 规范及有关技术文件 7 图纸 8 工程量清单 9 工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商 变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 第六条第六条 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分本协议书中有关词语含义与本合同第二部分 通用条款通用条款 中分别赋予它们的定义相同 中分别赋予它们的定义相同 第七条第七条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工 竣工并在质量保修期内承担工程质量保修承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工 竣工并在质量保修期内承担工程质量保修 责任 责任 第八条第八条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项 第九条第九条 合同生效合同生效 合同订立时间 年 月 日 合同订立地点 本合同双方约定 签字盖章 后生效 本合同正本一式二份 副本八份 合同双方各执正本一份 副本发包人五份 承包人三份 陕西东鑫垣化工有限责任公司 脱硫制氢及热电站装置区域强夯工程施工招标文件 招标代理机构 陕西秦源招标有限责任公司 20 发包人发包人承包人承包人 发包人 盖章 陕西东鑫垣化工有限责任公司 承包人 盖章 联合体 地址 陕西省榆林市府谷县