文博苑、文雅苑土方回填合同.doc

合同编号：包头市东亚世纪城项目（803地块）文博苑、文雅苑土方回填工程施工合同发包人： 包头东亚信华置业有限公司 承包人： 昆区奥申土石方服务处 2010 年 月东亚世纪城项目（803地块）文博苑、文雅苑土方回填工程施 工 合 同发包人： 包头东亚信华置业有限公司 (以下简称：甲方)承包人： 昆区奥申土石方服务处 (以下简称：乙方)依照中华人民共和国合同法、 包头 市建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设工程施工合同示范文本、现行各级主管部门的相关规范、规程及 包头 市相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就 东亚世纪城项目文博苑、文雅苑土方回填工程施工的有关事宜，签订本合同，具体内容如下：第一条 工程概况1.1工程名称： 东亚世纪城项目文博苑、文雅苑1.2工程地点： 昆区黄河大街97号东亚世纪城（黄河大街与林荫南路交汇处） 1.3 承包范围：一期文博苑地下车库顶板土方回填，二期文雅苑3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、11#、12#、15#、16#、17#、18#楼及地下车库肥槽土方回填。1.4 工程内容：将一期文博苑地下车库顶板、二期文雅苑全部住宅楼及地下车库基坑肥槽部分的土方回填至甲方指定位置。1.5合同工期：根据甲方现场回填进度要求进行土方回填施工1.6合同价款：本合同为固定综合单价合同。固定综合单价为 6 元/m3 (明细见附件一)暂估合同总价（人民币）：小写 387840.00 元 ，大写： 叁拾捌万柒仟捌佰肆拾元 整。本工程最终结算总价款不高于暂估合同总价。第二条 甲方责任2.1 甲方指定施工所需用电、用水接点位置，由乙方负责将水、电接至各工作面，水电费由甲方承担。乙方需节约用水用电，如发现乙方有浪费水电的情况，每次向乙方收取不低于人民币 1000 元的违约金。违约金扣除单经甲方、监理方签字即生效。甲方协调为乙方解决部分材料堆放场地，所发生的相关费用由乙方负责。2.2指派 杨朝辉 为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、施工进度进行监督、检查。2.3 甲方负责项目现场范围内的协调工作，现场围墙外的所有协调工作均由乙方承担，甲方不再支付任何费用。第三条 乙方义务3.1 合同签订后，乙方需服从甲方的统筹指挥及进度计划安排，切实履行双方已确认的进度计划。3.2 乙方指派 祝栖 为驻工地代表，负责合同的履行。在进场前上报相应施工组织管理体系及人员名单及联系方式，经监理方和甲方确认后方可开始施工。乙方驻工地现场代表出勤率不低于90%；在紧急情况和进行主要施工项目时，乙方驻工地代表必须出勤，并科学组织工程施工，保质、保量、按时完成施工任务，并解决由乙方负责的各项事宜。3.3乙方驻现场管理人员和所有进场操作人员应具备相关资质及岗位证书，且年龄不低于18周岁，不超过55周岁。特殊工种应持有效上岗证书持证上岗，同时报监理方和甲方备案。同时乙方应与总包方签订安全施工协议书。施工中造成的人员伤亡或其它安全事故均由乙方承担。3.4乙方必须遵照地方政府和有关部门的规定进行文明施工，因不文明施工造成的一切后果均由乙方承担。3.5工程完工未正式移交前，乙方负责对本工程现场的一切设施及工程成品进行妥善保护，否则一切损失均由乙方承担。3.6施工技术资料管理与移交：乙方应根据现行建筑安装工程技术资料管理规程及 包头 市相关规定及时收集、整理相关施工技术资料，技术资料质量、数量及真实性应符合相关要求，在工程验收前，按 包头 市城建档案馆技术资料管理要求整理成册(一式四份)提供给甲方；在竣工验收合格后二十日内，乙方向甲方提供四套土方开挖方案和竣工资料，并由乙方承担以上相关费用。3.7 乙方不得私自将工程转包或分包，不得冒用他人资质承包本工程。3.8乙方应保证在施工过程中不发生噪音扰民、污染环境、影响交通，否则乙方承担一切责任。3.9乙方在施工中发生的质量事故，应及时报告甲方驻工地代表。一般质量事故的处理方案及结果应送监理方和甲方备案；重大质量事故的处理方案应在监理方和甲方签证后实施。第四条 关于工期的约定4.1甲乙双方合同生效后，甲方须在实际进场前书面通知乙方，乙方应于接到通知后三日内进场施工。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工而影响工期，工期不予顺延，乙方承担逾期完工的违约责任。4.2乙方应严格按照甲方、监理方、乙方三方确认的施工方案及工程进度计划开展施工工作。如因乙方原因未能按进度计划完成分部、分项工程，监理方和甲方有权要求乙方在5个工作日内赶回计划进度。如乙方未按规定日期赶回进度，每逾期一日，乙方向甲方支付合同暂估总价款千分之二的违约金(违约金从工程款中直接扣除)，逾期超过5日甲方有权单方无条件解除合同，要求乙方支付暂估合同总价款20%的违约金，且对乙方已完工程量未支付部分不再进行结算。4.3 乙方因下列因素造成工程延误，经甲方驻工地代表书面确认后，工期可相应顺延(其它因素除非合同中有明确约定，否则不构成乙方顺延工期的免责事由)。4.3.1 因甲方原因停水、停电(一次8小时以上)造成累计停工超过24小时，则工期相应顺延一天。4.3.2 施工如遇不可抗力(如地震等)的影响而造成乙方无法正常施工的，乙方应于不可抗力发生后2小时内通知甲方，并于二日内向甲方提供不可抗力发生的证明文件，经甲方驻工地代表确认后，工期予以相应顺延。第五条 关于工程验收的约定5.1 工程验收标准5.1.1 乙方需向甲方提供完整的符合技术规范的技术档案资料四份。5.1.2 根据国家及 包头 市现行相关技术规程、施工验收规范以及本合同中甲方的要求验收。5.2 验收后若因乙方原因造成修改，乙方应按要求修改，并承担自身原因造成修改的费用和延误工期的责任。5.3本工程竣工验收一律以 包头 市相关主管部门现场的验收合格手续作为竣工验收合格的最终依据。乙方协助甲方组织办理相关验收手续。第六条 关于工程进度款支付及结算方式6.1工程进度款支付：6.1.1本工程无预付款。6.1.2一期文博苑地库顶板土方按甲方指定部位及要求全部回填完毕并经甲方验收、确认后，进入结算程序，按甲方审核工程价款一次性付清。6.1.3 二期文雅苑肥槽土方按甲方指定部位及要求全部回填完毕并经甲方验收、确认后，进入结算程序，按甲方审核工程价款一次性付清。6.1.4在具备合同约定付款条件后，乙方应先向甲方提出付款申请并开具真实、合法、合规的有效发票，甲方在收到正规发票后向乙方进行付款；否则，甲方有权拒绝向乙方支付任何款项，且不承担迟延付款责任。若乙方提供的发票被税务机关认定为不合格，不能在税前列支，则乙方应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失，并按照甲方的要求重新出具合格发票。在具备合同约定付款条件后，乙方应先向甲方提出付款申请并开具有效且符合要求的正规发票，甲方在收到正规发票后向乙方进行付款；否则，甲方有权拒绝向乙方支付任何款项，且不承担迟延付款责任。若乙方提供的发票被税务机关认定为不合格或者甲方不能在税前列支，则乙方应赔偿由此给甲方造成的一切经济损失，并按照甲方的要求重新出具发票。6.2结算总价：6.2.1本合同的工程量以双方核认回填车数为准（20m3/车），结算时按统计车数进行核量，此工程量不再调整。6.2.2本合同结算总价按照双方核认回填车数计算的土方体积乘以本合同固定综合单价并扣减乙方的违约金进行计算。 第七条 关于违约责任的约定7.1 由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天乙方支付甲方暂估合同总价款的百分之一违约金(违约金从工程款中直接扣除)，由此给甲方造成的全部经济损失(包括但不限于其他专业施工单位的施工延误、整体工程工期延误、机器停滞等损失)均由乙方负责赔偿。7.2因乙方原因造成的安全事故、工程质量不合格造成的返工等情况，工期不予顺延，由此给甲方造成的一切经济损失均由乙方负责赔偿。7.3因甲方原因，合同无法继续履行，应提前10天通知乙方，则合同终止。7.4乙方施工现场应做到“活完料净脚下清”，若发现现场遗留垃圾，乙方承担违约责任，乙方应向甲方支付清理垃圾费2倍的违约赔偿。7.5 在施工过程中，无论任何原因，乙方不能纵容、煽动工人停工、滋事。第八条 合同履约保证8.1本合同自签订生效之日起，甲乙双方须本着诚信为本的精神如实履行本合同。如果乙方恶意地实质性违反本合同，在未经甲方书面同意的情况下不按甲方要求或合同约定的日期组织进场施工，造成甲方工程进度计划被严重打乱的，甲方有权终止本合同并安排其它单位进场施工，同时乙方须无条件向甲方支付不低于暂估合同总价20%的违约金。 第九条 争议解决办法9.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。9.2甲乙双方不愿通过协商或调解不成时，任何一方均有权向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。第十条 合同终止10.1 如果乙方出现下列一个或多个情况，甲方书面通知后，有权终止本合同，同时乙方应向甲方支付暂估合同总价款20%的违约金。10.1.1 乙方未能按合同约定及时进驻施工现场和组织施工。10.1.2 乙方未能按其递交已经甲方审批的施工进度计划表进行施工，导致阶段施工进度延期或整个工期延误，竣工日期被推迟，在收到甲方通知后3天内，仍使上述情况持续或重复该出现。10.1.3 因乙方原因造成工期延误或停工，在收到甲方通知后3天内，仍使上述情况持续或重复该出现。10.1.4 乙方拒绝执行甲方按本合同规定方式发出的指示或工程变更。10.1.5 乙方私自将工程转包或分包，或有冒用他人资质等情况。10.1.6 如乙方不能达到合同约定的质量，乙方应承担违约责任，直至解除合同。10.1.7 总土方施工进度落后达到10天以上者。10.2 如果甲方按前述终止了本合同的执行，乙方须于3日内无条件撤场，撤场时要保证现场在施建筑物和甲方提供的各项施工设施完好无损，并向甲方移交经整理后的施工资料和文件。乙方未按规定日期撤场，每逾期一日，甲方有权要求乙方支付暂估合同总价款百分之一的违约金，且甲方有权安排新的施工方进场，并且甲方有权认为乙方未撤场之材料、设备为乙方遗弃，甲方可任意处置。10.3 因乙方责任终止本合同导致的增加费用，直至本工程竣工后，费用确定前甲方不必支付任何款项给乙方。10.4 由于不可抗力或甲乙双方以外原因导致工程停工或缓建，使合同不能履行，乙方妥善做好已完工程的保护和移交工作，甲方应按合同规定支付已完工程价款。10.5双方一致确认，本合同履行过程中，除本合同约定的甲方驻工地代表外，任何人无权代表甲方对外签署文件（包括但不限于变更洽商单、工作联系单、违约金扣除单、现场签证、证明、说明等文件），非经本合同约定的甲方驻工地代表签署的文件对甲方不产生法律约束力，对由此造成的一切法律后果均由乙方承担。10.6本合同未尽事宜，双方需另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.7本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方负责人签字并盖章后生效。10.8本合同附件与本合同具有同等法律效力10.9合同签订地址：北京市朝阳区小营北路17号附件一：固定综合单价表附件二：廉洁责任协议书附件三：施工安全协议书以下无正文 甲 方 乙 方单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 或委托代理人： 或委托代理人：电话： 电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 附件一： 固定综合单价表施工部位单价 （元/m3）车数（车）工程量（m3）总计(元)备注文博苑地库顶板 土方回填6535107006786420m3/车文雅苑全部住宅楼及地库基坑肥槽土方回填62697 5394032364020m3/车合 计 6 3232 6464038784020m3/车附件二：廉洁责任协议书甲方：包头东亚信华置业有限公司乙方：九原区前明绿源水利工程队为了加强合作，规范合作过程中双方的权利义务，防止发生各种谋取不正当利益的违法违约行为，保护双方的合法权益，特制定如下条款：第一条 甲乙双方的责任1、严格按合同约定条款或内容执行，自觉按合同办事。2、业务必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律另有规定者外），不得为获取不正当利益损害对方利益。3、 发现对方在业务活动中有违反本协议书行为的，应及时进行检举和举报。第二条 甲方责任1、 不得向乙方及其工作人员索要或接受回扣、礼金、感谢费、好处费、贵重物品等。2、 不得要求、暗示乙方及其工作人员为个人利益提供任何方便。第三条 乙方责任1、 不得私自向甲方工作人员赠送礼金、回扣、感谢费、好处费、贵重物品等。2、 不得以任何理由为甲方工作人员报销应当由个人支付的费用。3、 不得向甲方工作人员进行任何形式的私人利益承诺或暗示。第四条 违约责任若乙方或工作人员违反本责任协议书的约定，一经查证，甲方有权向乙方收取十万元违约金，若由此给甲方造成经济损失的，乙方应负赔偿责任。第五条 投诉途径 若甲方工作人员向乙方索要回扣、礼金、感谢费、贵重物品等，乙方可通过以下渠道进行投诉、举报。地址：北京市朝阳区小营北路17号北京东亚新华投资有限公司总经理信箱收邮编：100101Email:电话六条 本责任书有效期为双方签字盖章之日起至合作期满时止。第七条 本责任书一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：包头东亚信华置业有限公司 乙方：九原区前明绿源水利工程队代表： 代表：日期： 日期：廉洁责任协议书甲方：包头东亚信华置业有限公司乙方：昆区奥申土石方服务处 为了加强合作，规范合作过程中双方的权利义务，防止发生各种谋取不正当利益的违法违约行为，保护双方的合法权益，特制定如下条款：第一条 甲乙双方的责任1、严格按合同约定条款或内容执行，自觉按合同办事；2、业务必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（处法律另有规定者外），不得为获取不正当利益损害对方利益。4、 发现对方在业务活动中有违反本协议书行为的，应及时进行检举和举报。第八条 甲方责任3、 不得向乙方及其工作人员索要或接受回扣、礼金、感谢费、好处费、贵重物品等；4、 不得要求、暗示乙方及其工作人员为个人利益提供任何方便；第九条 乙方责任4、 不得私自向甲方工作人员赠送礼金、回扣、感谢费、好处费、贵重物品等；5、 不得以任何理由为甲方工作人员报销应当由个人支付的费用；6、 不得向甲方工作人员进行任何形式的私人利益承诺或暗示；第十条 违约责任若乙方或工作人员违反本责任协议书的约定，一经查证，甲方有权向乙方收取十万元违约金，若由此给甲方造成经济损失的，乙方应负赔偿责任。第十一条 投诉途径 若甲方工作人员向乙方索要回扣、礼金、感谢费、贵重物品等，乙方可通过以下渠道进行投诉、举报。地址：北京市朝阳区小营北路17号北京东亚新华投资公司总经理信箱收邮编：100101Email:电话十二条 本责任书有效期为双方签字盖章之日起至合作期满时止。第十三条 本责任书一式六份，甲方四份，乙方两份。甲方： 乙方：代表： 代表：日期： 日期：附件三：施工安全协议书发包人： 包头东亚信华置业有限公司 (以下简称：甲方)承包人： 昆区奥申土石方服务处 (以下简称：乙方)为确保本工程在施工中人身、设备的安全，依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国建筑法等法律、法规、规定，明确双方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经甲乙双方友好协商，达成如下协议，共同遵守：第一条工程名称：包头市东亚世纪城项目（803地块）文博苑、文雅苑土方回填工程第二条施工地址：昆区黄河大街97号东亚世纪城（黄河大街与林荫南路交汇处）第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派 田强、李永刚 负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、乙方发生以下情况时，甲方有权要求乙方停工整顿，并要求乙方赔偿一切经济损失；因停工造成的一切经济损失由乙方承担： （1）人身伤亡事故；（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； （4）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。第四条乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，乙方指派 祝栖 作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定；乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，作业人员必须有相关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方