工厂垃圾站危废施工合同

1、项目建设与项目建设相同。业主(甲方):厦门金龙联合汽车工业有限公司承包商(乙方):厦门程凯建筑工程有限公司根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及国家现行相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经甲乙双方友好协商，就本项目建设达成一致意见，并签订本合同，以资共同遵守。一、项目概述1.项目名称：公交垃圾站危险废物仓库改造维护项目2.项目地点：厦门金龙联合汽车工业有限公司二。工程承包的范围和内容：合同范围：合同工程和材料内部容量：1。手动切割沟槽路面100mm100mm100mm(85m)；2、大门坡道地面，混凝土表面厚度为200mm(17.6m)；3、水沟砌筑、粉刷(22m)

2、；4、室内地面C30商品混凝土厚度为100毫米(104米)5、高密度聚乙烯防水材料厚度为2mm(110 m)6、砖墙采用180毫米砌体(12米)7、砖墙用双面刷(96 m)8.吊顶的原吊顶高度提高到室内净高的3000毫米(30米)。9、新铁门制作，安装尺寸2600*3000*2(15.6米)三、合同期限：1.开工日期：2014年9月20日2.完成日期：2014年9月30日3.合同总期限为10个日历日四.质量标准工程质量标准：甲方已通过验收V.发包价格根据甲方的施工要求，乙方将承包工程和材料，总价为52，000元( 52，000.00)(此报价基于含税总价)。请参考附件1(项目报价)。六、合同生

3、效合同签订日期：2014年9月20日结论地点：厦门金龙联合汽车工业有限公司本合同双方同意在双方签字盖章后生效。七、工期延误处理因工程变更或不可抗力因素(自然灾害、恶劣天气条件等)导致停工。)和非乙方因素造成的停电，工期相应顺延。因乙方原因造成的返工或停工，工期不顺延。每延误一天，将处以合同总金额的3/1000的罚款。如果延误超过30天，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担一切损失。八、现场安全和保险乙方应保证甲方对工程施工和安装过程中造成的任何人身或物质损害或伤害不承担责任，甲方对所有索赔、损害赔偿、诉讼费和其他相关费用不承担责任。如果乙方违反本合同的约定或甲方的合理要求，经甲方两次以上通知

4、仍未解决或改善，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担一切损失。九、与项目甲方的合作项目如下：1.施工所需的水、电、线从施工现场外接至工厂合同约定的地点，并保证施工期间的需要。2.合同约定的施工现场内的主要交通道路应开通，以满足施工运输的需要，保证施工顺利进行。乙方的合作工作如下：1.施工期间，乙方应随时接受甲方对安全、质量、文明施工的检查，如有不符合，应及时整改。2、文明施工，按甲方要求及时清理垃圾；施工完成后，现场恢复原状，否则视为验收不合格。3.妥善保护地下管线。如因施工不慎造成管道损坏，乙方应免费修复，并赔偿甲方由此造成的损失。十、工程验收工程竣工后，甲方应在乙方书面通知甲方之日起一周内完成验收手续。XI。合同价格和调整1.合同价格应由固定总价确定。应采用固定总价合同。现场的任何变更应根据t中相同项目的报价增加或减少3)第二次付款时间：工程完工后，乙方开具合同总价50%的发票，甲方支付合同总价的50%，即26000.00元(大写：贰万陆仟元整)；4)第三次付款时间：乙方开具发票后，甲方支付批准价格的95%，剩余的5%作为工程质量保证付款。5)保修期(一年)结束后，甲方应一次性付清所有工程余款。十二。保修期保修期为验收后一年。13.本合同未尽事宜，双方协商解决。与本协议有关的任何争议应提交甲方当地法院管辖。14.本合同一式六份，双方各执三份