2025二级建造师建设工程施工管理考点：合同管理索赔程序

2025二级建造师建设工程施工管理考点：合同管理索赔程序合同编号：签订地点：合同管理索赔程序第一章总则第一条根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，结合《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2025）、《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2025-0201）等相关规范性文件，为规范合同管理，明确各方权利义务，保障工程顺利实施，特制定本合同。第二条本合同适用于（工程名称）的施工管理，合同编号为，签订地点为。双方均为具有独立法人资格的单位，具备履行合同的能力和资格。第三条合同管理遵循合法性、规范性、公正性、及时性的原则，确保合同履行过程中的各方权益不受侵害。第二章工程概况第四条工程名称：。工程地点：。工程规模：。工程内容：。第五条工程质量标准：。工期要求：。第三章双方责任与义务第六条发包人（以下简称“甲方”）的责任与义务：按时支付工程款，不得拖欠或无故拖延；提供施工场地及相关资料，确保施工条件具备；有权对施工过程进行监督，发现质量问题或安全隐患时，及时通知承包人（以下简称“乙方”）处理；参与工程竣工验收，签署验收意见；第七条承包人的责任与义务：按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；严格执行国家及地方的法律法规，确保施工安全；及时向甲方提交施工组织设计、进度计划、竣工资料等文件；处理施工过程中发生的各类问题，维护工程周边环境和谐；第四章工期管理第八条工期安排：本工程开工日期为，竣工日期为，总工期为日历天。第九条工期延误的处理：因甲方原因导致的工期延误，甲方应予以顺延，并承担相应损失；因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担违约责任，并采取补救措施；第五章质量与安全管理第十条工程质量要求：执行国家及地方颁布的施工质量验收标准；乙方应建立完善的质量管理制度，确保施工过程符合规范要求；第十一条安全管理要求：乙方应制定安全施工方案，配备专职安全员，确保施工安全；如发生安全事故，乙方应第一时间通知甲方，并协助处理；第六章计量支付与工程变更第十二条工程计量与支付：甲方按月对乙方完成的工程量进行计量，并及时支付工程款；计量依据为施工图纸、设计变更、签证等有效文件；第十三条工程变更的处理：变更申请由乙方提出，经甲方审核后方可实施；变更确认后，双方应协商确定变更的工程量及价款；第七章索赔程序第十四条索赔的提出：任何一方因对方违约或不可抗力原因遭受损失时，均可提出索赔；索赔申请应在事件发生后日内以书面形式提出，并附相关证明材料；第十五条索赔的审核：甲方应在接到索赔申请后日内进行审核，并给予书面答复；对于复杂或金额较大的索赔，双方可协商确定处理方式；第十六条索赔的处理：经审核确认的索赔金额，甲方应在确认后日内支付；对于争议较大的索赔事项，双方可通过协商、调解或法律途径解决；第八章违约责任第十七条违约情形：甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方无法正常施工；乙方未按合同约定工期完成施工任务；任意一方违反合同约定，导致对方遭受损失；第十八条违约处理：违约方应赔偿守约方的全部损失，包括直接损失和间接损失；情节严重的，守约方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任；第九章争议解决第十九条争议解决方式：双方协商解决；协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼；第十章附则第二十条本合同一式份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；第二十一条本合同自双方签字盖章之日起生效；第二十二条未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议