地胎模分包劳务合同协议

地胎模分包劳务合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方有地胎模工程劳务分包需求，乙方具备相应劳务承包能力，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方将地胎模分包劳务工程交由乙方承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]地胎模分包劳务工程2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求：乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术交底及相关规范要求，完成地胎模的制作、安装劳务工作。具体包括但不限于：根据工程需要，进行地胎模的模板材料准备、运输及装卸。按照设计尺寸和形状，精确制作地胎模，确保模板的平整度、垂直度等符合质量标准。将制作完成的地胎模进行安装、固定，与其他相关施工工序做好衔接配合，保证地胎模安装位置准确、牢固。施工过程中，及时清理现场，保持施工场地整洁，做到工完场清。工程质量应达到国家现行施工验收规范合格标准，满足甲方及业主的相关质量要求。若因乙方原因导致工程质量不符合标准，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的损失由乙方承担。二、劳务报酬及支付方式1.劳务报酬：双方约定本工程劳务报酬采用以下[x]种方式计算：固定单价方式：本工程地胎模制作安装劳务报酬单价为每平方米[x]元（大写：[x]元整），此单价为固定综合单价，包含完成本合同约定工作内容所需的全部费用，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。计时工方式：对于合同约定外的零星工作，乙方应根据甲方要求安排人员进行施工，计时工单价为每工时[x]元（大写：[x]元整），乙方应在工作完成后及时向甲方提交计时工记录单，经甲方审核确认后作为结算依据。本工程预计劳务报酬总价为人民币[x]元（大写：[x]元整），最终劳务报酬结算以实际完成的合格工程量为准。2.支付方式：预付款：合同签订后，甲方在收到乙方提交的合法有效的预付款申请及等额预付款保函后[x]个工作日内，向乙方支付劳务报酬总价的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：[x]元整）。预付款在后续工程进度款支付中按比例扣回。进度款：乙方每月[x]日前向甲方提交上月已完工程量报告及付款申请，甲方在收到乙方申请后[x]个工作日内完成审核，并于审核确认后的[x]个工作日内向乙方支付已完合格工程量对应劳务报酬的[x]%。结算款：工程完工并经甲方、业主及相关部门验收合格后，乙方在[x]日内提交完整的结算资料，甲方在收到结算资料后[x]个工作日内完成结算审核，结算审核完成后[x]个工作日内支付至结算总价的[x]%。质保金：结算总价的[x]%作为质保金，质保期为[x]个月，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期满且乙方无质量问题及其他违约行为的，甲方在质保期满后[x]个工作日内无息返还质保金。三、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见和要求。按照本合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务报酬。有权根据工程实际情况调整施工计划和要求，但应提前通知乙方，并给予乙方合理的准备时间。2.义务：向乙方提供施工图纸、技术交底等相关资料，并确保资料的准确性和完整性。负责协调施工现场的外部关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付劳务报酬，如因甲方原因逾期支付，应按照同期银行贷款利率向乙方支付逾期付款利息。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付劳务报酬。有权要求甲方提供必要的施工条件和协助。对甲方提出的不合理要求和指令有权拒绝，并要求甲方给予合理说明。2.义务：组建与工程规模和施工要求相适应的劳务队伍，配备具备相应技能和经验的施工人员，并向甲方报送人员名单及资质证书。严格按照甲方提供的施工图纸、技术交底及相关规范要求组织施工，确保工程质量和进度。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方的统一管理和指挥，接受甲方的监督检查。负责施工过程中乙方人员的安全管理工作，制定安全操作规程，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及因此造成的一切损失。妥善保管甲方提供的施工材料和设备，如有损坏或丢失，应负责照价赔偿。按照国家有关规定及甲方要求，为乙方施工人员办理相关保险，如乙方未办理导致的一切后果由乙方自行承担。工程完工后，负责清理施工现场，做到工完场清。四、工程工期1.开工日期：本工程预计于[具体开工日期]开工，乙方应在接到甲方开工通知后[x]日内组织人员和设备进场施工。2.竣工日期：本工程预计于[具体竣工日期]竣工，总工期为[x]日历天。因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金，延误超过[x]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的全部损失。3.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方审核备案。乙方应按照施工进度计划组织施工，确保各阶段工期目标的实现。如因乙方原因未能按照进度计划完成相应工作，乙方应采取有效措施进行赶工，确保总工期不受影响，赶工费用由乙方自行承担。五、质量标准及验收1.质量标准：本工程质量应符合国家现行施工验收规范合格标准，具体质量要求如下：地胎模的尺寸偏差应控制在规范允许范围内，模板表面应平整光滑，无裂缝、变形等缺陷。地胎模的安装应牢固可靠，垂直度、平整度等符合设计要求，相邻模板之间的拼接应严密，缝隙宽度不超过规定值。地胎模施工完成后，应进行清理和检查，确保模板内无杂物，表面干净整洁。2.验收程序：乙方完成每一道工序后，应先进行自检，自检合格后报甲方进行验收。甲方在接到乙方验收申请后，应在[x]个工作日内组织相关人员进行验收。隐蔽工程在隐蔽前，乙方应通知甲方及相关部门进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。未经甲方验收擅自隐蔽的，甲方有权要求乙方重新进行检查，由此产生的费用由乙方承担。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，甲方在收到报告后应在[x]个工作日内组织业主、监理等相关部门进行竣工验收。如验收不合格，乙方应按照要求进行整改，直至达到验收标准，整改费用及延误的工期由乙方承担。六、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未按照合同约定向乙方支付劳务报酬，每逾期一天，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。若甲方因自身原因导致乙方无法正常施工，应承担乙方因此造成的停工损失，包括但不限于人员窝工费、设备租赁费等。2.乙方违约责任：若乙方未按照合同约定的质量标准完成工程施工，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，由此造成的工期延误和费用增加由乙方承担。如因乙方质量问题给甲方及第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。若乙方未按照合同约定的工期完成工程施工，每延误一天，应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金，延误超过[x]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金。若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金。若乙方违反施工现场的规章制度，不听从甲方管理和指挥，甲方有权视情节轻重给予乙方警告、罚款等处罚，情节严重的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担因此造成的全部损失。若乙方施工过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任及因此造成的一切损失，同时甲方有权扣除乙方一定比例的劳务报酬作为安全事故处理费用。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为