建设工程承包合同-建设工程承包合同样本8篇

建设工程承包合同_建设工程承包合同样本8篇篇1建设工程承包合同发包方（简称甲方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。承包方（简称乙方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________天。2.本工程计划开工日期：_________年_________月_________日，计划完工日期：_________年_________月_________日。第三条工程质量1.工程质量应达到建设方、监理方及国家相关质量评定标准的要求。2.若质量评定未达到合同要求，建设方有权要求承包方进行整改，承包方必须按建设方的要求进行整改，直至满足合同要求。第四条工程价款及支付方式1.本工程采用固定单价承包方式，工程单价为：_________元。该单价已包含完成该工程所需的所有费用，建设方不再支付其他费用。2.支付方式：按建设方要求完成相应的工程量并经监理方确认后支付相应的款项。第五条双方职责1.甲方职责：（1）负责办理相关建设手续；（2）负责提供设计图纸及技术要求；（3）负责提供施工所需的水、电等基础设施；（4）负责协调与施工相关的各方关系；（5）负责按照合同约定支付工程款项。2.乙方职责：（1）负责按照合同约定组织施工队伍；（2）负责按照技术要求及施工工序进行施工；（3）负责施工过程中的质量控制及安全生产；（4）负责按照合同约定及时提交结算资料；（5）负责按照合同约定完成工程竣工验收。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方若未能按照合同约定支付工程款项或提供必要的基础设施，应承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失。2.乙方若未能按照合同约定完成工程量或施工质量未达到合同要求，应承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.若因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。但应提前书面通知对方，并妥善解决已完成的工程量及款项支付问题。第八条争议解决方式1.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。第九条其他约定事项1.双方应严格遵守合同约定，履行自己的义务。如一方违约，应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2建设工程承包合同发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________历天（从开工之日算起）。2.本工程开工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。第三条合同价款1.工程合同价款为（大写）：_________元（￥：_________元）。2.付款方式：银行转账。3.付款时间：开工之日支付工程款的XX%，材料进场支付XX%，竣工验收合格支付XX%。第四条工程质量1.工程质量必须达到合格（优良），并符合双方约定的其他要求。2.工程质量保修期为一年。保修期从竣工验收合格之日算起。保修期内，乙方负责维修因施工原因造成的损坏和故障。第五条双方职责1.甲方职责：（1）提供施工所需的水、电等必要的资源。协调各施工单位的配合工作。解决施工现场出现的干扰问题。（2）在乙方人员进入工地前，负责对乙方人员进行安全教育。负责在乙方施工过程中监督工程质量、进度和安全卫生情况。有权要求乙方更换不称职的管理人员及施工人员。对于乙方人员在施工过程中出现的问题和错误，甲方有权提出批评和处罚意见。对于情节严重的有权要求乙方停工整顿。直至辞退。对于重大质量问题或事故，甲方有权要求乙方停工整顿或终止合同，由此造成的损失由乙方承担。甲方对乙方的一切处罚都应以书面形式通知乙方。2.乙方职责：（1）乙方必须服从甲方的管理，严格遵守甲方的各项管理制度和规定。按照合同要求认真履行自己的工作职责。由于管理不善或失职造成的事故和损失由乙方自行承担。对于甲方提出的批评和处罚意见，乙方应认真接受并改正错误。对于甲方提出的停工整顿或终止合同的要求，乙方应积极配合并承担相应的损失。（2）在签订合同后，乙方应尽快组织人员进场施工。严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行作业。确保工程质量达到优良标准。同时做好安全生产工作。在施工中由于自身原因造成的质量问题或事故由乙方自行负责。对于因不可抗力或其他非乙方原因造成的问题或事故，乙方应及时向甲方报告并积极配合处理。在竣工时，乙方应按规定提交完整的竣工资料并配合甲方进行竣工验收工作。在保修期内，乙方应按规定履行保修义务。对于因保修不及时或不彻底造成的问题或事故由乙方自行承担。第六条违约责任与赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程进度款或工程竣工结算款，每逾期一天，应支付逾期付款部分金额千分之五的违约金给乙方；若不按合同约定支付工程预付款，每逾期一天，应支付工程预付款金额千分之五的违约金给乙方；若因设计变更等原因导致工程预算增加，甲方应在设计交底前告知乙方预算增加额度和相关要求，若甲方未在设计交底前告知乙方预算增加额度和相关要求导致预算增加的部分不能按时支付时，每逾期一天，应支付该部分金额千分之五的违约金给乙方；若因甲方原因导致工程不能按时开工或中途停工时，每停工一天，应支付停工期间应支付的费用和人员工资给乙方；若因甲方原因不履行合同时，应赔偿由此给乙方造成的一切损失。2.乙方若不能按时开工或中途停工时，每停工一天，应支付停工期间应支付的费用和人员工资给甲方；若不能按时完成合同约定的工程量时，每逾期一天，应支付逾期完成工程量金额千分之五的违约金给甲方；若因自身原因导致工程不能按时交付使用时，每逾期一天，应支付逾期交付使用金额千分之五的违约金给甲方；若因自身原因导致工程质量不符合合同约定时，应赔偿由此给甲方造成的一切损失。对于因不可抗力或其他非乙方原因造成的问题或事故时，乙方应及时向甲方报告并积极配合处理。对于因保修不及时或不彻底造成的问题或事故时，应赔偿由此给甲方造成的一切损失。3.若因一方原因导致合同不能按时履行时，应及时告知对方不能按时履行的理由和补救措施并得到对方的谅解和认可。若因一方原因导致合同无法继续履行时应及时告知对方无法继续履行的理由并协商解决方案或终止合同关系。在协商解决方案或终止合同关系过程中双方应友好协商并达成书面协议后再行处理相关事宜。若协商不成时可通过仲裁或诉讼等方式解决相关争议问题。在仲裁或诉讼过程中双方应积极配合并提供相关证据材料以便仲裁或诉讼顺利进行并取得满意结果为止！4.若因一方原因导致合同篇3建设工程承包合同发包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.合同工期：_________2.开工日期：_________3.竣工日期：_________第三条质量与检验1.工程质量必须达到合同规定的标准，达不到标准的部分，乙方应按甲方要求拆除并重新施工。2.乙方应在合同签订后，按照甲方提供的图纸，编制详细施工进度计划，提交甲方批准。乙方必须按甲方批准的进度计划施工。3.工程质量检验应按部颁标准执行。甲方应在施工期内，按照监理规范对工程质量进行监督检验。检验不合格工程，乙方应返工并承担由此造成的经济损失。甲方代表有权随时对施工工程的质量进行监督检验，乙方应接受监督并认真执行甲方代表提出的有关施工建议和要求。4.工程质量检验以监理验收意见为准。若监理验收一次不能达到合同规定标准，乙方应按要求进行整改，直到监理验收合格为止。因此造成的经济损失由乙方承担。5.工程质量保修期为_________年，保修期从工程竣工之日起算。在保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方应无偿返修。6.工程质量达不到合同规定标准的部分，甲方有权要求乙方停工、返工或采取其他补救措施，直至达到合同规定的质量标准。因乙方原因达不到合同规定质量标准，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。7.工程质量检验及返修费用由乙方承担。8.工程质量检验按以下步骤进行：首先由施工单位（乙方）自检；其次由施工单位（乙方）会同设计单位进行初验；最后由建设单位（甲方）会同监理、设计单位进行正式验收。9.工程质量应符合《建设工程质量管理条例》及其他有关规范、标准的要求。如果达不到上述要求，甲方有权要求乙方停工、返工或采取其他补救措施，直至达到上述要求为止。因此造成的经济损失由乙方承担。10.工程质量评定以《建设工程施工质量验收规范》为准。如果达不到上述要求，甲方有权要求乙方停工、返工或采取其他补救措施，直至达到上述要求为止。因此造成的经济损失由乙方承担。11.工程质量保修期自竣工验收之日起算，保修期为_________年。在保修期内，因施工原因造成的质量问题，乙方应无偿返修。由于乙方原因造成的工程质量问题或缺陷，甲方有权要求乙方无偿返修或重做，直至满足甲方要求为止。因此造成的经济损失由乙方承担。12.工程质量保证金的支付和返还：工程竣工验收后，扣留工程总造价的_________%作为工程质量保证金。待工程保修期满后无质量问题时返还给乙方。如果保修期内出现质量问题或缺陷，则扣除相应的质量保证金作为返修费用；如果质量保证金不足以支付返修费用，则甲方有权向乙方追偿不足部分的经济损失。13.工程质量不符合合同规定的标准时，甲方可要求乙方停工或返工，因此造成的损失由乙方承担。如果由于设计原因造成工程质量问题或缺陷时，则应由设计单位承担相应的责任和经济损失。如果由于甲方原因造成工程质量问题或缺陷时，则应由甲方承担相应的责任和经济损失。篇4建设工程承包合同甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：___________________2.工程地点：___________________3.工程内容：___________________4.工程规模：___________________二、承包范围及方式1.乙方承包范围：具体包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容。2.承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购所需材料并施工完成。三.工期约定1.工程开工日期：_______年____月____日。2.工程竣工日期：_______年____月____日。3.如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，经甲乙双方协商，可相应顺延工期。四、质量与检验标准1.本工程质量标准应达到国家及地方相关标准的合格要求。2.乙方应按照国家和地方现行的工程建筑相关规范、标准和设计要求组织施工，确保工程质量。3.工程竣工验收时，由双方按照国家相关规定进行质量评定和验收。五、工程造价及支付方式1.工程总造价：人民币_______元（大写：_________）。2.支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付细节和比例按照双方另行签订的支付协议执行。六、材料设备供应1.乙方负责采购本工程所需的全部材料设备，并确保质量符合要求。2.甲方有权对乙方采购的材料设备进行检验，如有质量问题，乙方应负责更换。七、安全生产与文明施工1.甲乙双方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工现场安全。2.乙方负责施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。八、违约责任1.若因乙方原因逾期竣工，乙方应支付违约金。2.若因甲方原因逾期付款，甲方应按逾期付款额度的千分之___向乙方支付违约金。3.如因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求赔偿损失。九、其他约定事项1.本工程涉及的设计变更、工程联系单等文件均作为本合同附件，具有同等法律效力。2.本合同履行过程中发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同条款的修改和解除须经甲乙双方协商一致并书面确认。任何一方不得擅自变更或解除本合同。本合同所附的附件与正文具有同等法律效力。本合同解释权归甲乙双方共同所有。本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结算完毕后终止。甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________法定代表人（签字）：_______________法定代表人（签字）：_______________委托代理人（签字）：_______________委托代理人（签字）：_______________联系电话：___________________联系电话：___________________日期：_______年____月____日日期：_______年____月____日篇5建设工程承包合同发包方（简称甲方）：_________承包方（简称乙方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为：_________天。开工日期自_________年_________月_________日，竣工日期至_________年_________月_________日。2.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：（1）因甲方原因影响开工。（2）不可抗力。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同总价为：_________元人民币。大写：_________元整。其中，乙方完成全部工程量并通过甲方验收后，甲方支付合同总价的_________%；剩余_________%作为工程质量保证金，待工程保修期满后支付。2.乙方应在每月底前向甲方提交已完成工程量报表，甲方在收到报表后_________天内审核并支付工程进度款。具体支付时间和金额根据甲方实际审核情况而定。第四条工程质量及保修期1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方所承包工程达不到质量标准的，必须返工，直至达到质量标准。返工费用由乙方承担。3.保修期自工程竣工验收之日起计，为期_________年。保修期内，乙方对所承包工程的施工质量负责。如有质量问题，乙方应及时修复或重新施工。第五条甲方责任1.甲方应按时向乙方支付工程进度款和尾款。如因甲方原因造成工程进度款或尾款未能按时支付，甲方应承担相应的违约责任。2.甲方应提供必要的施工条件和环境。如施工场地、施工用水、用电等。3.甲方应配合乙方解决施工过程中的相关问题。如设计问题、材料供应问题等。第六条乙方责任1.乙方应按时向甲方提交已完成工程量报表，并保证报表的真实性和准确性。如因乙方原因造成工程量报表虚假或错误，乙方应承担相应的违约责任。2.乙方应严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。如因乙方施工质量问题造成工程返工或重新施工，乙方应承担相应的费用和责任。3.乙方应妥善保护施工现场的建筑物、构筑物和各种设施，避免造成损坏。如因乙方原因造成损坏，乙方应承担相应的赔偿责任。第七条违约责任及赔偿标准1.甲方如未能按时支付工程进度款或尾款，应承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿标准根据合同条款和实际情况而定。2.乙方如未能按时完成施工任务或施工质量达不到标准要求，应承担相应的违约责任。具体违约责任及赔偿标准根据合同条款和实际情况而定。第八条合同变更与解除1.如需对合同进行变更或解除，应经过双方协商达成一致意见后进行。合同变更或解除后，双方应签订书面协议，明确变更或解除的内容、生效时间及双方的权利和义务等。2.在合同变更或解除过程中，如因一方违约造成另一方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任及标准根据合同条款和实际情况而定。第九条其他约定事项1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。篇6建设工程承包合同发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包方式：4.工程范围和内容：第二条合同工期1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、材料、设备的组织工作，及时进场施工，确保工期和质量。2.本合同工程计划开工日期为：XXXX年XX月XX日，计划完工日期为：XXXX年XX月XX日。如遇下列情况，经甲方确认后，可顺延工期：（1）因甲方原因造成乙方无法按时进场施工；（2）因甲方原因造成施工中断；（3）因甲方原因未按合同约定支付工程款；（4）不可抗力因素。第三条工程造价及支付方式1.本工程采用固定总价合同，工程总造价为人民币：元。该造价已包括完成本工程所需的所有费用，乙方应确保该造价的准确性和完整性。2.支付方式：银行转账。乙方应提供银行账号，以便甲方及时支付款项。第四条工程质量及验收标准1.乙方应严格按照国家有关施工规范和标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。2.甲方有权对工程质量进行监督，提出改进意见和要求。乙方应积极配合，按照甲方要求进行整改。3.工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。验收过程中，如发现问题，甲方应及时提出整改意见。乙方应按照甲方要求进行整改。整改完毕后，双方应共同签署验收报告。如验收合格，则双方应共同签署验收合格报告。如验收不合格，则乙方应继续整改，直至验收合格为止。第五条违约责任及赔偿损失1.甲方若不按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款千分之一的违约金。若甲方逾期付款超过三十天，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿因此造成的全部损失。2.乙方若不能按照合同约定的工期和质量要求完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金。若乙方逾期交付超过三十天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。3.因一方违约导致合同解除的，违约方应向另一方赔偿因此造成的全部损失。包括直接损失和间接损失。具体赔偿金额应根据双方的协商确定。协商不成的，可委托第三方进行评估和鉴定。第六条争议解决方式及管辖法院1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院应根据双方的协商确定。协商不成的，可共同选择以下任一方式解决：仲裁委员会仲裁；向人民法院提起诉讼。仲裁或诉讼过程中产生的所有费用均由败诉方承担。胜诉方有权要求败诉方赔偿其因此产生的全部损失。包括直接损失和间接损失。具体赔偿金额应根据双方的协商确定。协商不成的，可委托第三方进行评估和鉴定。在仲裁或诉讼过程中，双方应继续履行本合同中未发生争议的部分义务。仲裁裁决或法院判决作出后，双方应遵守该裁决或判决结果执行。如有任何违反裁决或判决结果的行为发生，违约方应承担相应的法律责任和后果。同时，守约方有权要求违约方赔偿其因此产生的全部损失和额外费用。具体赔偿金额应根据双方的协商确定。协商不成的，可委托第三方进行评估和鉴定。在本合同中未明确规定争议解决方式及管辖法院的情况下，适用中华人民共和国相关法律法规进行裁决或判决并依法执行相关裁决或判决结果及其相应法律责任和后果。篇7建设工程承包合同甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：XXXXXX工程二、工程地点：XXXXXX三、建筑面积：XXXXXX平方米四、承包范围：XXXXXX工程施工图所包含的全部内容五、承包方式：包工包料第二条工程价款及支付方式一、本合同工程总价款为人民币（大写）：XXXXXX元。二、支付方式：1.合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款。2.乙方完成主体结构施工后，甲方再支付乙方工程总价款的XX%。3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的XX%。4.剩余工程总价款的XX%作为质量保证金，保修期满后支付。第三条施工准备一、甲方：1.在合同签订后，向乙方提供有关技术要求及有关图纸。2.在乙方进场前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。3.在乙方进场前，向乙方提供施工用水、用电及夜间施工照明。4.负责办理施工所涉及的各种审批手续。5.负责协调各工种之间的配合工作。6.按合同约定支付工程款。二、乙方：1.负责工程的测量、定位及放线工作。2.组织施工队伍，安排施工班组，并进场熟悉施工图纸。3.做好施工前的材料准备及试验工作。4.按合同要求保证工期和质量。5.负责成品保护工作。6.负责提供竣工验收相关资料。第四条施工期限一、本合同工程定于XXXX年XX月XX日开工，至XXXX年XX月XX日竣工，工期XX天。二、如遇下列情况，经甲方签证后，工期可以顺延：1.因甲方原因影响施工进度；2.因设计变更、设计错误或不可抗力造成不能按期开工或停工；3.甲方未按合同规定时间，及时支付工程款或所供材料、设备不按时进场而影响施工进度；4.连续停电X小时以上或台风、暴雨（X级以上）、地震（X级以上）等自然灾害造成停工。三、如果乙方因自身原因造成工期延误，每延期一天，罚款人民币（大写）：XXXX元。但罚款金额不超过合同总价款的XX%。四、如果甲方要求提前竣工，经双方协商后，乙方可采取加班加点等措施予以实施，费用由甲方承担。但如因提前竣工所造成的一切不安全因素及经济责任由甲方自负。五、竣工验收：以甲方、乙方和监理公司共同验收为准。验收合格后，立即办理竣工结算手续并交付甲方使用。如因甲方原因造成延期验收，则按本合同第三条第二款办理。如因乙方原因造成延期验收，则每延期一天，罚款人民币（大写）：XXXX元。但罚款金额不超过合同总价款的XX%。如因延期验收造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。在竣工验收时，如发现由于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷，甲方有权要求乙方无偿返工维修直至合格为止；同时承担由此造成的全部损失和责任。如果甲方要求提前竣工，经双方协商后，乙方可采取加班加点等措施予以实施，费用由甲方承担。但如因提前竣工所造成的一切不安全因素及经济责任由甲方自负。六、竣工结算：在竣工验收合格后X天内办理完毕结算手续并交付甲方使用。如因甲方原因造成延期结算或未办理结算手续而擅自使用该工程的，则视为该工程已经竣工验收并交付使用；由此造成的一切损失和责任由甲方承担。如因乙方原因造成延期结算或未办理结算手续而擅自使用该工程的，则视为乙方违约；由此造成的一切损失和责任由乙方承担。在竣工结算时如发现由于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷需要返工维修时所产生的费用均由乙方承担；同时承担由此造成的全部损失和责任。在保修期内如发生由于乙方原因造成的质量问题或其他缺陷需要返工维修时所产生的费用均由乙方承担；同时承担由此造成的全部损失和责任。保修期满后如发生由于甲方原因造成的质量问题或其他缺陷需要返工维修时所产生的费用均由甲方承担；同时承担由此造成的全部损失和责任。在篇8建设工程承包合同甲方（发包方）：XXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程概况一、工程名称：XXXXXX工程二、工程地点：XXXXXX三、建筑面积：XXXXXX平方米四、承包范围：本工程施工图中所包含的全部土建工程及水暖电施工。五、承包方式：包工包料。第二条工程期限一、本工程合同总工期为XX天，自乙方进入施工现场之日起计算。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可以顺延：1.甲方未能按合同约定提供图纸及开工条件；2.甲方未能按合同约定支付预付款、工程款；3.甲方提出的变更计划或变更施工图；4.不可抗力因素。第三条工程合同价款及支付方式一、本合同工程总造价为人