工程建筑施工承包合同5篇

工程建筑施工承包合同5篇篇1发包方（简称甲方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。承包方（简称乙方）：_________，联系电话：_________，地址：_________。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同工期为：_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方同意后，可顺延工期：（1）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工的；（2）因甲方提出变更计划或变更施工图而被迫停工的；（3）因甲方原因造成乙方不能连续施工或导致工程无法按时竣工的。第三条工程质量及验收标准1.工程质量必须达到合格标准。2.乙方应按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量。3.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到验收通知后及时进行验收。第四条工程价款及支付方式1.本工程合同价款为：_________元（大写：_________元）。2.支付方式：银行转账支付。具体支付时间和金额详见合同条款。第五条双方职责与义务1.甲方职责与义务：（1）负责办理工程相关手续；（2）负责协调各施工单位之间的工作；（3）负责监督工程进度和质量；（4）负责按时支付工程款项。2.乙方职责与义务：（1）按照施工图和说明书进行施工；（2）确保工程质量符合标准；（3）按时提交验收申请；（4）负责施工过程中的安全责任。第六条违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：如甲方未按时支付工程款项或未履行其他合同义务，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成工程进度或施工质量不符合标准，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。第七条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应认真履行合同条款。如遇特殊情况需要终止合同，应经双方协商同意。3.合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，并清理好场地。甲方应及时支付乙方剩余款项。第八条争议解决及法律适用1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的订立、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第九条其他约定事项1.双方在合同履行过程中应妥善保存相关证据材料，以便在需要时提供证明。2.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为_________天，自_________年_________月_________日开始施工，至_________年_________月_________日竣工验收。2.如有下列情况，工期相应顺延：（1）按施工准备规定，甲方未做好施工准备工作的；（2）甲方在合同规定开工日期前，未能提供必要施工条件的；（3）在施工过程中，因停水、停电和其他原因限制施工时间的；（4）因遇人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度的。第三条工程合同总价本工程合同总价为人民币_________元整（￥_________元），工程总价包含乙方的施工准备、材料采购、施工设备的提供、施工人员的组织、设备安装调试以及工程的竣工验收等费用。具体支付节点和金额如下：1.合同签订后，甲方支付乙方合同总价的_________%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________元）。2.乙方完成工程的_________%后，甲方支付乙方合同总价的_________%，即人民币_________元整（￥_________元）。3.乙方完成工程的_________%后，甲方支付乙方合同总价的_________%，即人民币_________元整（￥_________元）。4.乙方完成工程的竣工验收后，甲方支付乙方合同总价的_________%，即人民币_________元整（￥_________元）。5.甲方在支付款项时，应提供付款凭证给乙方，以便乙方入账。第四条工程质量要求和技术标准1.工程质量要求：_________。2.技术标准：按照《建设工程施工质量验收规范》及双方约定的技术标准进行验收。具体技术标准包括：_________。第五条双方权利和义务一、甲方权利和义务：1.甲方有权监督乙方的施工质量和进度，并有权要求乙方对施工质量问题进行整改。2.甲方应按时支付乙方的施工款项，确保施工进度不受影响。3.甲方应提供必要的技术支持和施工条件，确保施工顺利进行。二、乙方权利和义务：1.乙方应严格按照合同约定进行施工，确保施工质量符合甲方要求。2.乙方应按时向甲方提交施工计划和进度报告，确保甲方了解施工进度。3.乙方应积极配合甲方的监督和检查，确保施工质量和进度得到有效控制。4.乙方应提供必要的技术支持和现场服务，确保施工顺利进行。第六条违约责任及赔偿标准1.甲方若未按时支付乙方的施工款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价千分之一的违约金。若因甲方逾期付款导致乙方无法继续施工或合同无法按时履行完毕的，甲方应承担违约责任并赔偿因此给乙方造成的全部损失。2.乙方若未按照合同约定进行施工的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价千分之一的违约金。若因乙方逾期施工导致甲方无法按时使用工程的，乙方应承担违约责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失。3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。若因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方均不承担违约责任。篇3发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程的建筑施工承包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程造价：[工程造价]二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包甲方工程的建筑施工。2.乙方需自行承担施工所需的人工、材料、机械等费用。三、合同工期1.工程开工日期：[开工日期]2.工程竣工日期：[竣工日期]3.合同工期：[合同工期]天。四、质量标准1.乙方必须按照甲方提供的设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。2.乙方应建立健全的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，确保工程质量达到优良标准。五、付款方式1.甲方在工程开工前向乙方支付工程款的XX%作为预付款。2.乙方在每月底向甲方提交已完成工程量的结算报告，甲方在次月XX日前向乙方支付工程进度款。具体支付比例为已完工程量的XX%。3.工程竣工验收合格后，甲方在XX日内向乙方支付工程尾款。具体支付比例为工程总造价的XX%。六、违约责任1.乙方如未能按照合同工期完成施工任务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任为：每逾期一天，乙方需向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。2.乙方在施工过程中如存在质量问题或安全隐患，甲方有权要求乙方停工整改。因停工整改产生的费用由乙方自行承担。3.甲方如未能按照合同约定向乙方支付工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任为：每逾期一天，甲方需向乙方支付应付款项的XX%作为违约金。七、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他合同条款应继续履行。八、合同生效与终止1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同在双方完成施工任务并结清所有款项后终止。甲方（发包方）：[公司名称]法定代表人或授权代表：[签字/盖章]日期：[日期]乙方（承包方）：[公司名称]法定代表人或授权代表：[签字/盖章]日期：[日期]---ENDOFCONTRACT---篇4甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条合同工期1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并于_________年_________月_________日开工。竣工日期为_________年_________月_________日。2.如遇下列情况，经甲方同意，工期相应顺延：（1）因不可抗力导致停工的；（2）因甲方原因影响开工或造成停工的；（3）因设计变更导致工程量增加的。第三条工程质量及验收标准1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。2.乙方应按国家或专业颁发的工程施工质量验收规范进行验收。3.甲方应及时对乙方提交的工程质量进行评定。第四条工程价款及支付方式1.本工程采用固定价格合同，合同总价为人民币_________元整。该价格已包括完成本工程所需的所有费用。甲方无需再向乙方支付其他费用。2.支付方式：合同签订后，甲方应支付乙方合同总价的_________%作为预付款。剩余款项在乙方完成工程并经甲方验收合格后支付。具体支付时间和金额如下：_________。第五条甲方责任与义务1.甲方应确保施工场地的道路畅通，施工用水、用电的供应。如因甲方原因影响施工，工期相应顺延。2.甲方应及时向乙方提供施工图纸、技术资料及必要的技术支持。3.甲方应按时向乙方支付工程款项。如因甲方原因造成付款延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。第六条乙方责任与义务1.乙方应确保施工质量符合合同要求，按时完成施工任务。如因乙方原因造成施工延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。2.乙方应严格遵守施工现场的安全、文明施工规定，确保施工过程中的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。3.乙方应向甲方提交完整的施工记录、技术资料及验收报告。如因乙方原因造成资料不齐全或验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。第七条违约责任及赔偿损失1.如因甲方原因造成付款延误或施工延误，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方的损失。具体赔偿金额及方式如下：_________。2.如因乙方原因造成施工延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方的损失。具体赔偿金额及方式如下：_________。第八条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后因故不能继续履行的，应通知对方并说明原因，合同终止时，双方应友好协商并处理相关事宜。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法继续履行的，双方应协商解除合同或变更合同内容。如协商不成的，可依法向法院提起诉讼。第九条其他约定事项篇5甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程承包方式：_________4.工程范围和内容：_________第二条工程期限1.本工程合同总工期为_________天，自_________年_________月_________日开始施工，至_________年_________月_________日竣工验收。2.如有下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可以顺延：（1）因甲方原因影响开工。（2）不可抗力。第三条工程价款及支付方式1.本工程合同总造价为人民币_________元整（￥_________元）。2.乙方在签订合同后，开工前，应提交合同总造价的30%作为工程预付款。预付款在最后一期工程款中扣除。3.甲方在签订合同后，开工前，向乙方支付工程预付款。预付款为合同总造价的30%。预付款在最后一期工程款中扣除。4.