基建木工承包合同协议

基建木工承包合同协议甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系方式：__________________乙方（承包方）：姓名：__________________身份证号码：__________________地址：__________________联系方式：__________________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将基建木工工程承包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程内容及要求：本工程的基建木工工作包括但不限于[详细列举木工工作内容，如模板制作、安装、拆除，木方的搭建与拆除等]。乙方应按照施工图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准规范。具体要求如下：模板的拼接应严密，无明显缝隙，以防止漏浆。木方的搭建应牢固，支撑体系应符合设计要求，能够承受施工过程中的各种荷载。所有木工工作完成后，应保证表面平整、光滑，阴阳角顺直。4.工程规模：[详细描述工程的建筑面积、层数、结构形式等具体规模情况]二、承包方式乙方以包工包料的方式承包本工程的基建木工工作。即乙方负责提供完成本工程所需的全部木工材料（如模板、木方、钉子、铁丝等）及人工费用。三、合同工期1.开工日期：[预计开工日期]2.竣工日期：[预计竣工日期]3.总工期：[工期天数]天。4.因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，经甲方确认后工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任，每延误一天，应按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金。如因乙方原因延误工期超过[x]天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程合同总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价款为固定总价，包含完成本工程基建木工工作所需的全部费用，除因设计变更或甲方书面认可的其他原因外，合同总价不作调整。2.支付方式：工程开工后，甲方在乙方完成本工程木工工作量的[x]%后，支付合同总价款的[x]%作为工程进度款；工程进度达到[x]%后，甲方支付合同总价款的[x]%；工程竣工经甲方验收合格后，支付至合同总价款的[x]%；剩余合同总价款的[x]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[x]个月后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见。有权根据工程实际情况对工程设计进行变更，但应提前通知乙方，并签订书面变更协议。按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款。2.义务：向乙方提供施工图纸及相关技术资料，并进行技术交底。负责协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付工程款，如逾期支付，应按照应付款项的[x]%向乙方支付逾期付款违约金。（二）乙方权利义务1.权利：按照合同约定要求甲方支付工程款。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。在施工过程中，如因甲方原因导致乙方停工、窝工的，乙方有权要求甲方赔偿相应损失。2.义务：组织具有相应资质和经验的施工队伍进行施工，确保施工质量和安全。施工人员应具备相应的从业资格证书，并按照国家及地方有关规定为施工人员购买足额的保险。严格按照施工图纸及甲方要求进行施工，确保工程质量符合国家及行业相关标准规范。在施工过程中，如发现工程设计或施工条件存在问题，应及时通知甲方，不得擅自变更施工内容。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及因此给甲方造成的全部损失。按照合同约定的工期完成施工任务，如遇不可抗力因素或甲方原因导致工期延误的，应及时向甲方报告，并提供相关证明文件。负责施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声等污染，减少对周边环境的影响。工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。按照国家及地方有关规定，为乙方施工人员缴纳各项社会保险费用，并承担因乙方原因导致的劳动纠纷责任。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本工程的基建木工工作质量应符合国家及行业相关标准规范，达到合格标准。乙方应建立质量管理体系，对施工全过程进行质量控制，确保工程质量符合要求。2.验收程序：乙方完成每一道工序后，应先进行自检，自检合格后报甲方验收。甲方在接到乙方验收申请后，应在[x]个工作日内组织相关人员进行验收。工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，并通知甲方进行竣工验收。甲方应在接到乙方竣工报告后[x]个工作日内组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。如工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方自行承担，且整改期间不计入工期。3.质量保修：本工程的质量保修期为自工程竣工验收合格之日起[x]个月。在质量保修期内，乙方应负责对工程质量问题进行免费维修。如因乙方原因导致的质量问题，乙方应在接到甲方通知后[x]小时内到达现场进行维修；如因甲方或第三方原因导致的质量问题，乙方应积极配合甲方进行维修，维修费用由责任方承担。质量保修期满后，乙方应继续为甲方提供有偿的维修服务。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定及时支付工程款，每逾期一天，应按照应付款项的[x]%向乙方支付逾期付款违约金。如因甲方原因导致乙方停工、窝工的，甲方应赔偿乙方因此造成的全部损失。如甲方擅自变更工程设计或施工要求，导致乙方增加工程量或费用的，甲方应给予乙方相应的补偿。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，导致工程质量不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到合格标准，并承担因此给甲方造成的全部损失。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方或第三方造成人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金。如因乙方原因延误工期超过[x]天，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的全部损失。如乙方擅自将本工程转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总价款的[x]%向甲方支付违约金。如乙方未按照合同约定履行其他义务的，应承担相应的违约责任，赔偿因此给甲方造成的全部损失。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双