工程施工合同补充协议

工程施工合同补充协议编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）名称：__________

地址：__________

乙方（以下简称“乙方”）名称：__________

地址：__________

鉴于甲方拟在__________（项目名称）进行施工，为确保工程顺利进行，双方经友好协商，就有关事宜达成如下补充协议：

一、合同目的：本协议旨在明确甲乙双方在工程施工过程中的权利、义务及责任，确保工程按期、按质、按量完成。

二、合同背景：甲乙双方于__________年__________月__________日签订了《工程施工合同》（以下简称“主合同”），主合同编号为__________。现根据工程实际情况，双方就主合同部分条款进行补充。

三、补充内容：具体补充内容详见附件一《工程施工合同补充条款》。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.按照合同约定的时间、质量、数量要求提供施工场地，确保施工环境安全、整洁，符合施工要求。

2.甲方负责办理与工程相关的各种审批手续，确保工程合法合规。

3.甲方应按照合同约定支付工程进度款，确保乙方施工资金的正常周转。

4.甲方应配合乙方进行工程验收，对验收合格的部分进行验收确认。

5.甲方应对乙方在施工过程中提出的合理意见和建议给予充分考虑，并及时予以回复。

二、乙方责任和义务：

1.乙方应按照甲方要求，在规定的时间内完成工程设计和施工任务。

2.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方要求，对工程质量负责。

3.乙方应严格按照施工图纸和规范进行施工，确保施工安全。

4.乙方应定期向甲方报告工程进度，及时解决施工过程中出现的问题。

5.乙方应按照合同约定的时间完成工程验收，对验收不合格的部分进行整改。

6.乙方应遵守国家法律法规，不得以任何形式损害甲方合法权益。

三、双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、数量要求完成施工任务。

2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、进度进行监督检查。

3.甲方有权要求乙方对施工过程中出现的问题进行整改。

4.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程进度款。

5.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和协助。

四、双方义务：

1.双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，不得擅自变更。

2.双方应保持良好的沟通，及时解决施工过程中出现的问题。

3.双方应遵守国家法律法规，不得以任何形式损害对方合法权益。

4.双方应按照合同约定，妥善保管合同及相关文件。

5.双方应按照合同约定，承担因违约而产生的法律责任。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额

本工程施工合同补充协议项下的合同总金额为人民币__________元整（￥__________元），包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等各项费用。

二、支付方式

1.预付款：合同签订后__________个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元（￥__________元）。

2.进度款：工程按进度完成并经甲方验收合格后，乙方应提交相应的工程进度报告和发票，甲方应在__________个工作日内支付已完成的工程量的__________%作为进度款。

3.验收款：工程完工后，乙方提交完整的工程结算报告和验收申请，甲方应在__________个工作日内组织验收，验收合格后支付合同总金额的__________%作为验收款，即人民币__________元（￥__________元）。

4.保修金：合同签订时，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为保修金，即人民币__________元（￥__________元）。保修期满且无质量问题后，乙方应将保修金无息退还给甲方。

三、支付条件

1.乙方提交的工程进度报告、发票等文件必须真实、完整、合法，否则甲方有权拒绝支付相应款项。

2.甲方支付进度款和验收款的前提是乙方已完成相应工程量，且工程质量符合合同约定和验收标准。

3.若因乙方原因导致工程延期，甲方有权根据实际情况调整支付进度款的时间和比例。

4.若因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，双方应协商解决支付问题。

四、财务结算

1.双方应按照国家相关税收政策和财务管理制度进行财务结算。

2.乙方应在每个支付周期内，向甲方提供详细的项目费用支出清单和相应的税务发票。

3.甲方应在收到乙方提供的合法有效发票后__________个工作日内完成支付。

五、违约责任

若任何一方违反支付义务，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约：

a.若甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日万分之五，自逾期之日起计算至实际支付之日止。

b.若甲方未按约定提供施工场地或必要条件，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为每日__________元，自实际开始施工之日起计算至实际完工之日止。

2.乙方违约：

a.若乙方未按约定的时间和质量完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为每日__________元，自逾期之日起计算至实际完工之日止。

b.若乙方提供的工程材料或施工不符合合同约定，造成工程质量问题，乙方应承担修复费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。

二、争议解决

1.争议解决方式：本协议项下的任何争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

2.适用法律：本协议及其争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院或仲裁委员会：本协议项下的争议，由合同签订地人民法院管辖或由合同签订地仲裁委员会仲裁。

4.争议解决程序：

a.发生争议后，双方应立即书面通知对方，并在接到通知后__________个工作日内开始协商。

b.若协商未果，任何一方均可向约定的管辖法院或仲裁委员会提出申请。

c.仲裁裁决或法院判决为终局裁决，对双方均有约束力。

三、保密条款

1.双方对本协议内容及其履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密义务不因本协议的终止而失效，保密期限自本协议签订之日起__________年。

四、其他

1.本协议的任何修改或补充均需以书面形式作出，并由双方签字或盖章。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

附则：

一、生效条件

本工程施工合同补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，但以下条件须同时满足：

1.甲方已按照协议约定支付了预付款；

2.乙方已按照协议约定开始施工；

3.双方已就本协议的条款达成一致意见。

二、有效期

本工程施工合同补充协议的有效期为自生效之日起至工程完工并验收合格之日止。如因不可抗力等原因导致工程延期，本协议的有效期相应顺延。

三、变更和终止条款

1.变更：本协议的任何变更均需以书面形式作出，并由双方签字（或盖章）确认。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议的内容。

2.终止：

a.双方协商一致，可以终止本协议；

b.一方违约，另一方有权通知违约方终止本协议，并要求违约方承担相应的违约责任；

c.因不可抗力导致本协议无法履行，双方均可终止本协议，并互不承担违约责任。

四、通知

1.除非本协议另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址，并自发送之日起视为送达。

2.任何一方变更通知地址，应提前__________个工作日书面通知对方。

五、不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并采取一切可能的措施减轻损失。

3.不可抗力事件持续期间，双方应暂停履行本协议，并协商解决后续事宜。

六、法律适用和争议解决

本协议的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

七、其他

1.本协议的附件与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

附件：

一、需求文档

1.《__________项目需求说明书》：详细描述项目的功能需求、性能需求、安全需求等。

2.《__________项目界面设计规范》：包括用户界面设计、操作流程设计等。

二、设计方案

1.《__________项目设计方案》：包括总体设计、系统架构设计、网络设计等。

2.《__________项目详细设计》：包括模块设计、接口设计、数据设计等。

三、技术规格

1.《__________项目技术规格书》：详细列出项目所需的技术参数、技术指标等。

2.《__________项目设备清单》：包括设备名称、型号、数量、技术参数等。

四、各类证件复印件

1.甲方营业执照复印件；

2.乙方营业执照复印件；

3.甲方资质证书复印件；

4.乙方资质证书复印件；

5.相关政府部门的批准文件复印件。

五、其他附件

1.《__________项目合同补充条款》：对主合同条款的补充说明。

2.《__________项目施工组织设计》：包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施等。

3.《__________项目安全生产责任书》：明确甲乙双方在安全生产方面的责