建筑模板安装合同协议

建筑模板安装合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[项目名称]的建设工程，需要安装建筑模板，乙方具备相应的建筑模板安装资质和能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将建筑模板安装工程承包给乙方事宜，达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）工程名称[项目名称]建筑模板安装工程（二）工程地点[具体地点]（三）工程内容及要求1.模板安装范围乙方负责对[项目名称]工程中[具体部位，如基础、主体结构等]的建筑模板进行安装工作，包括但不限于模板的制作、运输、安装、拆除及清理等全部工作内容。2.模板规格及材质要求模板应采用符合国家标准及行业规范的[具体模板材质，如优质胶合木模板等]，模板的规格尺寸应根据工程设计要求进行定制，确保模板的平整度、垂直度及强度满足工程施工需要。3.质量标准乙方安装的建筑模板必须符合国家现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等相关标准及甲方提供的工程设计图纸要求。模板安装应牢固可靠，拼缝严密，不得出现漏浆、变形等质量问题。在混凝土浇筑过程中，模板应能承受混凝土的侧压力及施工荷载，确保混凝土成型质量。（四）工程量及计价方式1.工程量暂估建筑模板安装面积为[X]平方米，最终结算工程量以实际完成并经甲方验收合格的工程量为准。2.计价方式本工程采用综合单价包干的计价方式，综合单价为每平方米人民币[X]元，此单价包含模板制作、运输、安装、拆除、清理、损耗及乙方完成本工程所需的全部费用，除因设计变更或甲方书面认可的其他原因导致的工程量增减外，单价不作调整。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况及合同约定对工程进行变更，并书面通知乙方。按照合同约定的时间和方式支付工程款。2.义务向乙方提供施工所需的工程设计图纸、施工场地及施工用水、用电接驳点等施工条件，并保证其具备施工条件。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的施工环境。按照合同约定及时组织工程验收，并办理工程结算手续。（二）乙方权利义务1.权利按照合同约定获取工程款。要求甲方提供施工所需的相关资料及施工条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，并要求甲方按照合同约定履行义务。2.义务按照国家现行施工规范、质量验收标准及甲方提供的工程设计图纸要求进行建筑模板的安装施工，确保工程质量达到合同约定标准。编制施工组织设计和施工方案，报甲方审核批准后实施，并严格按照施工组织设计和施工方案组织施工。负责施工过程中的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理，积极配合甲方及其他施工单位的工作。负责施工过程中模板及相关材料的保管工作，如因乙方保管不善造成模板及材料损坏或丢失的，由乙方负责赔偿。在工程竣工后，按照甲方要求及时清理施工现场，做到工完场清。三、工程工期（一）开工日期本工程计划于[具体开工日期]开工，乙方应在接到甲方书面开工通知后[X]日内组织人员和设备进场施工。（二）竣工日期本工程计划于[具体竣工日期]竣工，总工期为[X]日历天。因甲方原因或不可抗力因素导致工期延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金，如因乙方原因延误工期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。（三）工期调整在施工过程中，如遇下列情况之一，经甲方书面确认后，工期相应顺延：1.不可抗力因素，如自然灾害、战争、政府行为等。2.设计变更或工程量增加。3.甲方未按照合同约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工的。4.因甲方或监理单位的原因导致工程停工或窝工的。四、工程款支付（一）预付款合同签订后，甲方在收到乙方提供的合法有效的预付款支付申请及等额预付款保函后[X]日内，向乙方支付合同总价款的[X%]作为预付款，预付款金额为人民币[X]元。（二）进度款乙方每月[X]日前向甲方提交当月已完工程量报告及工程款支付申请，甲方在收到乙方申请后[X]日内进行审核，并按照审核确认的当月已完工程量的[X%]向乙方支付进度款。（三）结算款工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在[X]日内提交工程结算报告及完整的结算资料，甲方在收到乙方结算报告及资料后[X]日内进行审核，审核完毕后[X]日内支付至工程结算总价的[X%]。（四）质保金质保金为工程结算总价的[X%]，质保期为自工程竣工验收合格之日起[X]年。质保期满后，如无质量问题，甲方在收到乙方质保金支付申请后[X]日内无息返还质保金。五、质量验收（一）验收标准本工程质量验收按照国家现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）等相关标准及甲方提供的工程设计图纸要求进行。（二）验收程序1.乙方完成每一道工序后，应先进行自检，自检合格后报甲方及监理单位进行验收，验收合格后方可进行下一道工序施工。2.工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告，甲方在收到竣工报告后[X]日内组织乙方、监理单位等相关单位进行竣工验收。3.验收合格后，各方应在工程竣工验收报告上签字盖章，如验收不合格，乙方应按照甲方及监理单位的要求进行整改，直至达到验收标准，整改费用由乙方承担，且工期不顺延。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照合同约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X%]向乙方支付违约金。2.因甲方原因导致乙方无法正常施工或造成工期延误的，甲方应承担相应的责任，并按照合同约定顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，乙方应负责无偿返工直至达到合同约定标准，由此造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方返工后仍不符合合同约定标准，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金，同时承担因此给甲方造成的全部损失。2.若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，应按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金；如因乙方原因延误工期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金，同时承担因此给甲方造成的全部损失。3.若乙方擅自将本工程转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的全部工程款，并按照合同总价款的[X%]向甲方支付违约金，同时承担因此给甲方造成的全部损失。4.乙方在施工过程中违反施工现场的各项规章制度，不服从甲方及监理单位管理的，甲方有权责令乙方整改，如乙方拒不整改或整改后仍不符合要求的，甲方有权扣除乙方工程款的[X%]作为违约金，并有权解除合同，乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款（一）合同生效本合同自双方签字（盖章）之日起生效。（二）合同份数本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。（三）补充条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力