2025典范的工程建设项目合同

2025XX典范的工程建设项目合同工程建设项目合同项目名称：2025XX典范工程建设项目合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就“2025XX典范工程建设项目”达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：2025XX典范工程建设项目1.2工程地点：1.3工程内容：包括但不限于（具体工程内容描述）。1.4工程规模：1.5质量标准：本工程需达到（具体质量标准或等级）。第二条工程内容与范围2.1工程范围：乙方负责完成本工程的（具体描述，如土建、安装、装饰等）。2.2工作内容：包括但不限于（具体工作内容，如设计、施工、设备采购、调试等）。2.3设计要求：乙方需按照甲方提供的设计文件和要求进行施工，如需变更设计，需经甲方书面确认。第三条工程质量与验收3.1质量标准：本工程需符合国家现行的建设工程质量标准和规范，以及甲方提出的具体要求。3.2验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程隐蔽前48小时通知甲方进行验收，验收合格后方可进行下一工序。（2）竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请报告及相关资料，甲方应在收到申请后日内组织验收。3.3保修责任：（1）保修期限：自竣工验收合格之日起，保修期为年。（2）保修范围：包括（具体保修范围，如土建工程、安装工程等）。（3）保修责任：在保修期内，乙方应无偿修复因施工质量问题导致的缺陷。第四条工期要求4.1开工日期：4.2竣工日期：4.3工期总日历天数：天4.4工期顺延：因以下原因导致工期延误，经甲方确认后，工期顺延：（1）甲方原因导致的停工；（2）不可抗力因素；（3）其他双方约定的情况。4.5逾期竣工的处理：乙方未按合同约定工期竣工的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的‰作为违约金。第五条合同价款5.1合同总价款：人民币元（大写：）。5.2价款组成：包括但不限于（具体价款组成，如人工费、材料费、机械费等）。5.3工程结算：（1）结算依据：《》（具体结算依据，如国家或地方定额）。（2）结算程序：乙方应在工程竣工后日内提交结算资料，甲方应在收到资料后日内完成审核。第六条工程款支付方式6.1预付款：（1）预付款比例：合同总价款的%。（2）支付时间：合同签订后日内支付。6.2进度款：（1）进度款支付比例：合同总价款的%。（2）支付节点：每完成%工程量支付一次。（3）支付时间：乙方提交进度款申请后日内支付。6.3竣工结算款：（1）结算款支付比例：合同总价款的%。（2）支付时间：竣工验收合格并完成结算后日内支付。6.4质保金：（1）质保金比例：合同总价款的%。（2）退还时间：保修期满后日内退还。第七条材料与设备7.1材料采购：（1）本工程所需材料由（甲方/乙方）负责采购。（2）材料质量需符合国家及行业标准，并提供相关合格证明。7.2设备供应：（1）本工程所需设备由（甲方/乙方）负责供应。（2）设备到货后，双方应共同进行验收。第八条合同变更与解除8.1合同变更：因设计变更或甲方要求导致的工程内容变化，双方应签订补充协议，调整相应价款。8.2合同解除：（1）协商解除：经双方协商一致，可解除本合同。（2）法定解除：因不可抗力或一方严重违约导致合同无法履行，另一方有权解除合同。第九条违约责任9.1乙方违约责任：（1）未按约定工期竣工的，按本合同4.5条约定支付违约金。（2）未按约定质量标准完成工程的，甲方有权要求返工，返工费用由乙方承担。9.2甲方违约责任：（1）未按约定支付工程款的，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付金额的‰作为违约金。（2）因甲方原因导致工程停工的，工期顺延，甲方应赔偿乙方造成的损失。第十条争议解决10.1协商解决：双方应友好协商解决争议。10.2诉讼解决：协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1通知与送达：双方的通知应以书面形式送达，经送达对方地址视为有效送达。11.2合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。11.3合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.4补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。甲方（盖章