公路监理工程师合同过关题库

♦为帮助大家理解消化《题库》的内容，随后将发布《合同管理》的复习指导书，希望大家能比照

着复习。

第一部分单项选择题

1.监理工程师在颁发缺陷责任终止证书后，承包人应向监理工程师提交（）o

A、清账书B.最终结账单C.竣工报表D.竣工报表

2.某选购300t水泥的合同内列明第一批供货200t,其次批供货100t,并约定了逾期

交货的违约金。第一批水泥按时交货，其次批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工

程施工产生不利影响，则选购方X）o

A、不必追究对方的违约责任B.按300t的数量计算违约金

C.按loot的贷款计算违约金D.按逾期15天的时间计算违约金

3.作为订立合同的代理人（）。

A、必需是企业或单位内部有关人员B.必需是企业或单位外聘人员

C.必需是其他组织或其驻外机构D.以上三者（A,B,C）都可以为代理人

4.下列可以构成一个有效的承诺是（）o

A、承诺是由非受要约人做出B.承诺超过期限，但要约人与时通知该

承诺有效

C.承诺的内容对要约的数量提出适当变更的D.向不特定的多数人同时做出承诺

5.下列状况下标书有效的是（）o

A、投标书封面无投标单位法人或其代理人签字或盖章

B.投标书未密封C.投标书逾期送达D.投标单位未参加开标会议，事先未通知

招标方

6.监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包人执行了，可能会出现（）。

A、承包人无权得到该项工作的付款B.承包人是否能得到该项工作的付款由业主确

定

C.业主赐予承包人确定的补偿D.承包人有权得到该项工作的付款

7.承包人对总监理工程师代表发布的指令有异议时，（）。

A.可以拒绝执行B.请总监理工程师确认C.请业主批准D.请行政主管部门确

定

8.抢险救灾紧急工程应接受（）方式选择实施单位。

A.公开招标B.邀请招标C.议标D.干脆托付

9.承包人应（）向监理工程师提交用于计日工的费用清单或报表。

A.每月B.每日C.每周D.每旬

10.监理合同约定业主免费为监理机构供应测量设备，完成监理工作后，监理单位（）。

A、向业主支付运用费并归还业主B.可将设备免费带走

C.可向业主支付运用期间的折旧费后带走D.不需向业主支付任何费用，设备归还

业主

11.在向承包人发出中标通知书之后（）天内监理工程师应向承包人免费供应由业主或

其托付的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。

A.7B.42C.21D.28

12.（）才是证明承包人所施工的工程已经完成的批准文件。

A、中间支付证书B.工程交工证书C.缺陷责任终止证书

D.各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单

13.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一样时，应

以（）为准。

A、招标文件中的规定B.现场考察时招标单位的口头说明

C.招标单位在会议上的口头解答D.发给每个投标人的书面质疑解答文件

14.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）o

A.是否发布招标公告B,是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是

否公开开标

15.具有合同撤销权的当事人自知道撤销事由之日起（）内没有行使撤销权，撤销权消

逝。

A.3个月Bo6个月C。1年D.2年

16.承包人在隐藏工程覆盖之前应当（）。

A.请业主检查B.请监理工程师检查C.自我检查Do请质监站监督人员检

查

17.招标文件中投标须知是为了（）。

A.指导投标人正确报价Bo避开投标人中标后拒签合同C.避开泄漏标底Do

进行资格预审

18.《公路工程国内招标文件范本》中规定缺陷责任期一般应为（）个月。

A.12B.24C.18D.30

19.法人的法定代表人超越权限订立的合同，（）o

A、该代表行为一律无效B.除相对人知道或者应当知道其超越权限以外，该代表行为

无效

C.该代表行为一律有效D.除相对人知道或者应当知道者超越权限以外，该代表行

为

20.依据公路工程施工监理合同的规定，监理单位对第三方责任造成的任何经济损失

（）o

A.担当全部赔偿责任B.按责任比例进行赔偿C.不担当责任D.担当连带责

任

21、假如监理单位的行为属于无权代理、无效代理，或者是监理单位对监理的事务“不

作为”，给施工承包合同的双方当事人造成了损失的，应当由（）负责对该损失进行赔偿

的责任。

A.业主B.承包人C.监理单位D.干脆处理监理事务的监理从业人员

22、监理工程师处理托付事务取得的财产，应当划归（）全部。

A.业主B.承包人C.监理单位D.干脆处理监理事务的监理从业人员

23、监理单位违反托付监理服务合同规定，并造成业主经济损失的，应（）。

A.按托付监理合同约定其所担当责任的比例向业主赔偿

B.因为是托付的性质，产生的责任不应由受托人赔偿

C.依据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D.双方事后协商确定E.不担当责

任

24、监理单位违反托付监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，应（）0

A.按托付监理合同约定其所担当责任的比例向业主赔偿

B.因为是托付的性质，产生的责任不应由受托人赔偿

C.依据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D.双方事后协商确定E.不担当

责任

25、监理单位违反托付监理服务合同规定，并造成承包人经济损失的，不担当责任。假

如监理单位与业主或第三方对有关经济损失共负责任时，应（）o

A.按托付监理合同约定其所担当责任的比例向业主赔偿

B.因为是托付的性质，产生的责任不应由受托人赔偿

C.依据业主实际产生的损失，据实赔偿给业主D.应按责任比例计算赔偿E.不担

当责任

26.以双方在合同协议书上署明的日期为托付监理服务合同的（）日期。

A.成立B.生效C.监理服务起先履行的D.监理进场的日期

27、在以下所列的事项中，（）不属于托付人的义务和责任的。

A.托付人应预付处理托付事务的费用给受托付人B.向受托付人报告工作

C.若发生受托人为处理托付事务垫付的必要费用时，托付人应当偿还该费用与其利息

D.受托人完成托付事务的，托付人应当向其支付酬劳

E.因不行归咎于受托人的事由，托付合同解除或者托付事务不能完成的，托付人应当向

受托人支付相应酬劳

28、假如某项施工承包合同中有一项不属于停工后会影响到整个工程的某一部分工程，

已经按监理工程师的指令暂停施工，而且自停工之日起算，停工时间已经超过了84天，

监理工程师照旧没有签发复工许可令，则承包人有权对已经停工的这部分工程实行的措

施是（）o

A.依据合理推知原则，把该暂停的工程视为可删除工程，不予施工

B.接着延缓施工进度，等待业主改正C.实为业主严峻违约，依照法定解除的规定，依

法解除合同

29、假如在施工承包合同执行中，发生了合法的工程变更，工程量清单中既没有完全相

同的单价或价格，也没有相近似项目的单价与价格，依照合同条件的规定，经过监理工

程师出面和承包人共同协商但就是达不成一样的单价或价格，这时监理工程师应当实行

的估价方法是（）。

A.形成了合同争端，按合同纠纷处理方法处理B.监理工程师这时有行使最终确定

单价的权力

C.承包人可以视该工程为可删除工程，不予施工。假如删除后后续工程无法进行，可以

单方解除合同

D.业主可以视承包人严峻违约，按严峻违约处置

30、承包人对于监理工程师下达的口头指令应当（）。

A.一律看成是无效指令，不予执行B.一律看成是有效指令，必需执行

C.假如由于某种缘由（如危与到人身、工程或相邻建筑物平安等紧急状况），监理工程师

认为有必要以口头形式发出指令时，承包人对这种口头指令照旧应当执行。但事后，监

理工程师必需在七天内以书面方式确认上述口头指令

D.向业主请示，业主认可的执行，否则不执行

31、依据FIDIC合同条款第5.2款的规定：”构成合同的全部文件应互为说明，当这些文

件出现多义性或不一样性时，（）应做出说明和校正，并对此发出指令”。

A.业主B.承包人C.监理工程师D.合同双方的上级主管部门

32、依据FIDIC条款，保留金的处理方式是（）。

A.在签发移交证书后立刻全部退还B.在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还

C.随中间交工证书的签发，按比例逐步退还

D.在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半

33、依据交通部公路工程国内招标文件范本的规定，保留金的处理方式是（）0

A.在签发移交证书后立刻全部退还B.在签发缺陷责任期终止证书后一次性退还

C.随中间交工证书的签发，按比例逐步退还

D.在签发移交证书后退还保留金的一半，签发缺陷责任期终止证书时退还另外的一半

34、依据合同条件的规定，工程变更过程中，当单价按条款允许调整时，单价调整的基

本原则是（）o

A.工程量削减，则单价提高B.工程量增加，则单价提高

C.工程量增加，则单价降低D.单价偏高，则予以降低，反之提高

35、某合同施工中发生洪水灾难造成下列损失，依据FIDIC条款，承包人应担当的损失

是（）。

A.现场施工用材料遭受的损失B.承包人的施工机械遭受的损失

C.已完工程遭受的损失D.在建工程遭受的损失

E.是合同规定应由承包人设防的、可以事先预见的洪水所造成的损失

36、依据FIDIC条款，施工期间出现的下列损失中，由业主担当赔偿的损失是（）。

A.工地材料遭受盗窃的损失B.已完工程受到人为破坏的损失

C.因气候缘由造成的停工窝工损失D.人力不行抗拒的自然灾难造成的工程损失

37、表明承包人合同义务完成的文件是（）。（即对工程的批准证明文件）

A.质量验收单B.中间交工证书C.移交证书D.缺陷责任期终止证书

38、（）才是证明承包人所施工的工程已被批准的惟一文件。

A.中间支付证书B.工程移交证书

C.缺陷责任期终止证书D.各工序、各分部、分项工程的质量检验合格单

39、某合同，甲乙双方议定违约金为1.5万元，在合同履约过程中，由于乙方违约造成

甲方损失2.7万元，乙方应支付的赔偿金是（）o

A.2.7万元

B.支付违约金1.5万元后，再交1.2万元赔偿金，两项合计2.7万元

C.应支付1.5万元的违约金之后，再交赔偿金2.7万元，共计4.2万元

40、某设计单位已接受托付方支付的定金15万元人民币，无正值理由却拒不履行合同义

务，则托付方有权要求该设计单位返回的金额是（）。

A.15万元B.7.5万元C.30万元D.45万元

41、某项目1995年开工，施工中1996年交通部颁发了新编概预算编制方法，以与机械

台班费用定额，承包人据此以“后继法规”为动因，向业主提出了人工费和机械台班费

的索赔。监理工程师审查后，处理结果应是（）o

A.两项索赔均成立B.两项索赔均不成立

B.人工费索赔成立，机械费索赔不成立D.人工费索赔不成立，机械费索赔成立

42.总价合同与单价合同比较，（）0

A.总价合同便于处理工程变更B.单价合同便于处理工程变更

C.总价合同加大了业主的投资风险D.总价合同有利于降低工程造价

43、FIDIC合同条件所规定的计量工作的负责人是（）0

A.承包人B.业主派驻工地的负责人C.监理工程师D.业主和“监理工程师”

共同负责

44、施工承包合同的合同条件规定担当工程施工质量责任的责任人是（）。

A.监理工程师B.承包人

C.监理工程师与承包人双方D.以承包人为主监理工程师担当连带的责任

45、在FIDIC合同条件中所称的“工程师”指的是（）。

A.从事监理工作的从业人员B。被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人

C.由监理单位派驻到工地的监理工作班子Do由监理单位派驻到工地的总监理工程

师

46、在FIDIC合同条件中所称的“工程师代表”指的是（）。

Ao从事监理工作的从业人员B.被业主选聘到本合同工程中具有资质的监理法人

C.由监理单位派驻到工地的监理工作班子D.由监理单位派驻到工地的总监理工程师

47、FIDIC条款中合同通用条件与合同专用条件间的关系是（）。

A.通用条件是为主的条件，专用条件是从属条件，故通用条件较为全面

B.专用条件是为主的条件，通用条件是从属条件，故专用条件优先

C.专用条件是针对通用条件有关条款进行的补充、修改或详细化

48、FIDIC条款规定工程师代表由工程师任命，并对工程师负责，工程师代表行使工程师

授予的职责和权力。因此，工程师代表受工程师托付发出的指示与工程师发出的指示具

有同等效力。但是（）。

A.在承包人对工程师代表的指示提出质疑时，工程师可以进行更改或确认

B.在任何状况下工程师均可以更改

C.任何状况下工程师均不能更改

49、与承包人编制工程量清单无关的内容有（）。

A.质量规定B.技术规范C.设计文件D.计量支付方法

50、FIDIC合同条款中的“工程设备”是指（）。

A.承包人的施工机械B.施工中待安装到永久工程中的设备

C.承包人的全部装备D.承包人用于工程试验检测的设备

51、某合同在履行中承包人未经监理同意，擅自将工程分包，则依据FIDIC合同条件可

以由（）。

A.总监理工程师有权解除合同B.监理工程师有权解除合同

C.业主有权撤换承包人代表D.业主有权解除承包合同

52、索赔通知由（）o

A.监理工程师发给承包人B.监理工程师发给业主C.业主发给承包人

D.承包人发给监理工程师E.监理工程师通知承包人并抄报业主

53、合同条件规定，业主在收到动员预付款支付证书后（）内，应向承包人支付动员预

付款。

A.三十（30）天B.二十八（28）天Co十四（14）天D.四十五（45）天

54、假如在合同中规定可以供应“材料预付款”的，该材料预付款是用于由承包人购进

的、将用于永久工程的材料的。由业主在收到工程师出具的“材料预付款支付证书”的

当月的月支付中供应应承包人，它是一笔数额为材料价款（）的无息贷款。

A.百分之百（100%）B.百分之七十五（75%）C.百分之八十（80%）D.百分之

九十（90%）

55、材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于工程所在国出产材料而言，指的是（）。

A.运抵施工现场仓库（或堆场）的价格B.到岸价C,出厂价D.料场价

56、材料预付款中所说的“材料价款”一词，对于从外国进口的材料而言，指的是（）。

A.运抵施工现场仓库（或堆场）的价格B.到岸价Co出厂价D.料场价

57、合同文件中的图纸，来源于招标文件，所以可以称之为“招标图纸”，FIDIC合同条

件规定（）。

A.该图纸是承包人用于合同工程施工的依据Bo该图纸经业主批准后可以用于合同工程

的施工

C。任何状况下均不得用于本合同工程的施工D经监理工程师签字认可后可以用于合同

工程的施工

58、监理工程师（）解除合同规定的承包人的任何义务。

A.有权B.任何时候都无权C.经业主批准后有权D.经合同管理机构批准

后有权

59、业主收到监理工程师签发的中间支付证书后，假如不能按时在28天之内，或者在承

包人向监理工程师递交中间支付证书后的42天内付款时，业主应赔偿给承包人的损失是

（）。

A.所超过天数的利息B.停工窝工损失C.全部费用D.全部损失包括承包

人的利润

60、FIDIC合同条款中的指定分包只能是（）。

A.材料供应B.特别服务C.工程分包D.属于合同中暂定金额下的工作或服务

61、FIDIC合同条款规定承包人应对下列风险损失负责（）。

A.由于承包人的重型施工机械进场，将沿途的一座小桥压坏

B.由于洪水引起的已完工工程损毁

C.由于监理工程师供应的原始基准数据不正确致使承包人放线错误

62、一般分包应当与承包人签订分包合同，指定分包应当是（）o

A.与业主签订指定分包合同对业主担当合同责任

Bo与业主签订指定分包合同，但对承包人担当分包合同的责任

C.与承包人签订分包合同，但对业主担当分包合同的责任

D.与承包人签订分包合同，并对承包人担当分包合同的责任

63、在FIDIC合同通用条件第63条规定，假如发生承包人严峻违约，业主可以在向承包

人发出通知的14天后，进驻现场并接收工程，并在不解除承包人按合同规定的任何义务

与职权的状况下，终止对承包人的雇用。这种处置方法被称之为（）。

A.驱除承包人B.留置权C.进驻工地D.保全措施

64、（）拒收不合格的工程。

A.监理工程师有权B.谁都无权C.业主有权D.谁都有权

65、依据FIDIC合同条款，在施工期间，下列损失应由业主担当的是（）o

A.超出合同规定检验所造成的停工窝工损失B、超出合同规定检验所造成的检验费

C、超出合同规定的检验，且检验结果合格时所发生的费用损失和工期损失

66、自开工之日起到颁发移交证书之日止，担当照管工程、工程所运用的材料、设备与

施工图纸文件责任的人是（）。

A.承包人B.业主C.承包人与业主双方D.承包人负主要责任，业主负连带责任

67、假如监理工程师对整个合同工程中的任何部分工程签发了部分工程的移交证书，则

业主从签发部分工程移交证书之日起担当（）o

A.对整个工程的照管

B.在整个工程的移交证书签发前业主不担当对任何工程的照管

C.应当担当起对该部分工程的照管责任D.担当待完扫尾工程的照管

68、假如是由于业主、监理工程师、业主雇佣的其他承包人的缘由，使得已经基本完工

的工程无法进行竣工验收的，则认为（）。

A.须等到其他承包人的缘由消退、且验收合格后，监理工程师才能依照程序签发移交证

书

B.该工程已在预定进行检验完成的那一天就被业主接收了

C.无法处理D.须由监理工程师与承包人协商一个看法、报业主同意后，再按协商

结果执行

69、《公路工程国内竞争性招标文件范本》所规定的“开工预付款”的支付方法是，业主

在收到工程师签发动员预付款支付证书后14天内核批，并支付开工预付款的（），待承

包人按投标文件载明的主要设备进场以后，再支付其余部分。

A.60%B.80%C.50%D.70%E.75%

70、合同条款第54条规定，承包人已经运至现场的施工机械、临时工程和材料，被视为

业主的财产，为专供本合同工程施工所用，没有业主的同意、监理工程师的批准，不得

将上述任何物品和其任何部分运出现场（但运输车辆除外），这一规定被称之为（）。

A.推翻权B.抗辩权C.留置权D.保全措施

71、下列文件中（）不是合同文件的组成部分。

A.投标书与其附件B.中标通知书C.招标补遗书D.勘察资料

72、监理工程师在施工承包合同中的地位是（）。

A.托付代理人B.独立第三者C.既是托付代理人又是独立第三者D.法定

代理人

73、在支付从国外进口的材料时，材料预付款中所指的“到岸价”是（）。

A.运达出口国的口岸的价格B.离开货物供应国的口岸时的口岸价格

C.到达本工程工地的价格D.指离岸价加海上运输费再加海运保险费

74、公路工程的验收先后有两次，由（）主持公路工程的交工验收。

A.监理工程师B.业主C.省公路质监站D.交通部质监总站

75、监理工程师所签发的“最终支付证书”，在合同管理上的法律意义是（）。

A.证明业主与承包人双方都已经完成了各自的合同义务，合同到此正式终止的证明文件

B.证明承包人已经完成了自己的合同义务的文件

C.仅仅是证明合同双方最终谁应向谁支付多少款项的证明文件

D.证明业主已经完成合同义务的文件

76、监理工程师的职责和权力是由（）所规定的。

A.托付监理合同B.《合同法》与《招标投标法》共同赐予的

Co招标投标法D.施工承包合同

E.施工承包合同与托付监理合同共同赐予的F.合同法

77、施工承包合同的合同价格是指（）

A.承包人的投标价B.评标中经算术修正后的价格C.评标价D.中标通知书中所

列出的中标价

78、从担保法和会计制度上看，开工预付款（国际惯例称其为动员预付款）应当属于（）

性质的款项。

A.定金B.保证金C.无息贷款D、暂付款E.承包人具有的留置权

79、下列（）招标中，价格不应作为评标的第一要素。

A.勘察设计招标B.施工监理招标C.施工招标D.材料、设备选购招标

80、在评标过程中，招标人可以对投标价格做出的修改是（）o

A.予以降低B.予以提高

C.除按评标委员会指出的算术错误修改外，均不能修改D.与投标人谈判修改

81、以同一专业的施工单位组成联营体（联合体）投标时，其联营体的资质应（）。

A.以联营成员单位中资格较低者为准B.由业主或招标单位确定

Co以联营成员单位中资格较高者为准D.只有路基工程可以以较低者为准

82、承包人应密封的投标文件内容有（）。

A。投标文件的全部内容B.投标书与投标保证书Co已标价的工程量清单D.法人

托付书

83、评标时衡量投标单位竞争性的主要依据是（）。

A.原始报价B.算术修正后的报价C.类比价D.评标价

84、施工单项合同估算价在（）的必需进行招标。

A.1000万元以B.200万元以上C.300万元以上D.2000万元以上

85、《招标投标法》规定，接受邀请招标方式的，必需向（）以上的潜在投标人发出邀请。

A.2个B.3个C.4个D.5个

86、评标委员会的评标报告应由（）。

A.全体成员签字B.评标委员会主任与业主的法定代表人签字

C.评标委员会主任与全体成员签字D.评标委员会主任签字

87、评标委员会应由（）负责组建。

A.项目主管部门B.建筑市场的主管部门C.招标人D.工程监理单位

88、以下备选答案符合《工程建设项目施工招标投标方法》（2003年）对招标人编制“标

底”的规定的是（）o

A.必需编制标底B.不承认“标底”对评标工作有法律约束力

C.依据项目的特点确定是否编制标底D.对一个工程可以编制两个或两个以上的标底

89、我国的法律规定：投标人不得以低于成本的报价竞标；其中的成本价是指（）0

A.社会平均成本价B.投标人的个别成本价C.合同标底的价格D.本行业的行

业平均成本价

90、按FIDIC条款，下列做法中（）更合适。

A.先签订监理合同，再进行施工招标B.先施工招标，再签订监理合同

C.谁先谁后都可以D.施工合同与监理合同同时进行招标

91、投标有效期是指（）o

A.从起先发售招标文件之日起到投标截止日止之间的一段时间

B.从开标之日起到签发中标通知书之日止之间的一段时间

C.从购买资格预审文件之日起到签发投标邀请信之日止之间的一段时间

D.从中标人收到中标通知书之日起到签署合同协议书之日止之间的一段时间

92、《公路工程国内招标文件范本》规定在投标截止日前（）可以用“补遗书”的方式修

改招标文件。

A.15天B.21天C.28天D.30天

93、投标基准日期是指（）o

A.投标截止日前28天的当日B.起先发售招标文件的当日

C.投标截止日的当日D.起先发售招标文件后的第28天

94、投标人必需对本合同的全部工程报投标价，并以投标人在工程量清单中提出的“单

价”或“总额价”为依据；假如只填报了其中的部分工程，则其投标将属于（）。

A.该投标有效，在合同实施过程中，未报价的部分，按合同出现“漏洞”的原则处理

B.允许只对合同中的部分工程报价，并且只授予投标人已经填有报价的那部分工程，

其余的应另择中标人

C.该投标属于不符合标，予以拒绝

D.视为非实质性的偏离，可以在评标时通过对投标文件的质疑澄清进行补报，补报后就

可以参加响应性审查与评标中的评标价的评比

95、在《合同法》第十二条中，规定“为了宣扬推广起见，当事人可以参照（）订立合

同”。

A.有效合同B.合同示范文本C.格式化合同D.定式合同

96、以下关于合同成立与合同无效的确认权说法中，正确的是（）»

A.合同成立与合同无效的确认权都属于合同当事人双方

B.合同成立与生效的确认权都属于人民法院或仲裁机关

C.合同成立的确认权属于人民法院或仲裁机关，而合同生效的确认权属于合同当事人双

方

D.合同成立的确认权属于合同当事人双方，而合同无效的确认权属于人民法院或仲裁机

美

97、以下提法正确的是（）o

A.依法成立的合同对当事人有法律的约束力

B.只有依法生效的合同才对当事人具有法律的约束力

C.只有依法生效又经过“公证”或“鉴证''的合同才对当事人具有法律的约束力

D.只有依法成立又经过“公证”或“鉴证”的合同才对当事人具有法律的约束力

98、要约的定义是（）。

A.希望和他人订立合同的意思表示

B.希望他人能够成为要约人向自己发出要约的意思表示

C.要有实际内容的约定D.是在合同订立之前相互了解对方缔约实力、资信状况的

过程

99、要约生效的时间是（）0

A.要约人发出要约时该要约生效B.要约到达“受要约人”时该要约生效

C.要约生效的时间由“受要约人”认定D.该要约得到管理合同的行政部门认可时

该要约生效

100、假如“受要约人”在承诺时对要约的内容做出实质性的变动，则认为该意思表示（）o

A.否定性承诺B.承诺有效C.承诺无效D.用重新要约代替了原来的要约

101、恶意串通损害国家、集体或第三人利益的合同是（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同

102、因重大误会所订立的合同应属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同

103、违反法律法规中强制性规定的合同是（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同

104、损害社会公共利益的合同是（）o

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同

105、在订立合同时“显失公允”的合同是（）o

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同

106、限制民事行为实力人所订立的合同属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同

107、以合法形式掩盖非法目的的合同属于（）o

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同

108、法人代表越权的情形下所签订的合同属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同

109、无权代理人所签订的合同应当属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同

110、未经共有人同意而处分了共有财产的合同应当属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定的合同

111、凡是不能满意主体合格要件的合同一律都属于无效合同。关于此说法表述正确的是

（）o

A.对B.不对C.没有得到相对人追认的才无效D.由相对人一方认定其是

否有效

112、凡是经济合同关系中的权益主体不能满意合格要件的，该合同是无效合同。关于此

说法表述正确的是（）。

A.对B.不对C.没有得到相对人追认的才无效D.由相对人一方认定其是

否有效

113、只要是合同的形式不符合法律规定或双方约定的一律都属于无效合同。关于此说法

表述正确的是（）o

A.对B.是合同效力待定合同C.没有得到相对人追认的才无效D.由相对人一方认定

其是否有效

114、《合同法》规定担当“履约违约”责任的原则是（）o

A.过失责任原则B.同等自愿原则C.恳切信用原则D.严格责任原则

115、由于合同中某方存在有过失，使得已经成立的合同不能生效，或者被裁定为“无效

合同”或“被撤销的可撤销合同”时一，责任方应担当的责任原则是（）。

A.过失责任原则B.同等自愿原则C.恳切信用原则D.严格责任原则

116、因承包人超越其经营范围、资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定

117、凡依法必需招标的，但招标人没有依法进行招标而签订的施工承包合同属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定

118、凡是在招标中因招标人泄露标底而签订的施工承包合同属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定

119、因招标人与个别投标人恶意串通、内定中标人而签订的施工承包合同属于（）o

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定

120、工程属于重点工程，该项目已经被批准接受邀请招标，但是在参加投标的单位少于

2家的状况下签订的合同，该合同属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定

121、假如属于重点工程公开招标，但是在参加投标的单位少于3家的状况下签订的合同，

该合同属于（）o

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定

122、招标人隐瞒工程的真实状况下所签订的施工承包合同，应当属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定

123、当业主与承包人所订立的施工承包合同，没有接受书面的形式签订时一，则应当属于

（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定

124、“招标人没有遵照国家已经批准的投资支配或可行性分析报告编制招标文件情形下

产生的施工承包合同”，应当属于（）。

A.合同有效B.无效合同C.可撤销合同D.合同效力待定

125、某施工承包合同在合同已经履行或已经履行完毕的时候，被宣布为无效合同，这种

情形下的合同违约应当按（）原则处理。

A.独立责任原则B.严格责任原则C.过失责任原则D.公允责任原则

126、监理工程师对承包人施工质量不合格的工程不进行计量，是行使合同法中的（）o

A.一般抗辩权B.同时抗辩权Co担忧抗辩权D.后履行抗辩权

127、双方代理行为、自身代理行为都属于（）行为。

A.有效代理B.无效代理C.无权代理D.有权代理

128、（）可以代表法人进行生产经营活动、参加招标投标、签订经济合同。

A.监护人B.法定代理人C.法定代表人（简称法人代表）D.自然人

129、民法通则第三十八条给法人代表所下的定义是（）。

A.依照法律或者法人组织章程的规定代表法人行使职权的负责人

B.法院指定的代理人C.法人就是法定代表人D.被法律赐予人格化了的社会组

织

130、经济法律关系的主体是指（）。

A.经济法律关系中当事人的权利和义务B.是经济法律关系的当事人

C.经济法律关系主体的权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、

法规

131、经济义务是一种依据法定或约定必需由义务主体用确定履行行为，自觉实现权益主

体（债权人）的经济利益和要求的责任。义务主体假如不履行或不完全履行其合同义务，

权利主体一方有请求（）强制执行的资格。

A.上级主管部门B.有关司法机关C.当地工商行政管理机关D.当地公

安局

132、业主与监理工程师签订托付监理合同属于（）行为。

A.法定代理B.指定代理C.双方代理D.托付代理

133、“经济法律事实”是法律上的一个专出名词，指的是能够引起经济法律关系的产生、

变更、歼灭的（）事实。

A.行为B.事务C.实效D.客观

134、当经济法律事实的产生是以当事人的主观意志为转移的时候，法律上称这种经济法

律事实为（）o

A.行为B.事务C.实效D.机会

135、从有没有国籍动身，关于自然人与公民论述正确的是（）。

A.公民和自然人都有国籍B.公民是有国籍的，自然人是专指没有国籍的人

C.公民是有国籍的，自然人是不强调他有没有国籍的D.公民是有国籍的，自然人

是没有国籍的

136、组织办理竣工验收的费用由（）担当。

A、承包人B、监理C、业主D、上级主管部门

137、以下哪一项不属于工程变更范围？（）

A、合同中列出的工程项目中任何工程数量的增加或削减B、取消合同中任何部分的工

作细目的工作

C、变更合同中任何工作的性质、质量与种类D、为完成工程进度而增加资源投入

137、FIDIC合同条件规定，承包人的施工虽已达到基本竣工的条件，但由于非承包人缘

由的外部客观条件影响不能进行竣工检验.对该部分工程监理工程师应认为（）o

A、已经竣工不需再进行竣工检验B、需经检验后才能判定是否竣工

C、已经竣工但还需进行竣工检验D、尚未竣工

138、工程一切险中的意外事故，包括火灾和（）或飞机坠毁。

A、地震B、雷击C、地崩D、飞行物体坠落

139、依法必需招标的国际招标项目的招标公告应在以下报刊上发布：（）。

A、中国经济导报B、中国建设报C、中国日报D、中国交通报

140、专业监理工程师应对按工程量清单的分项工程进行一次系统的检查验收。检查合格

后，提请高级驻地监理工程师签发（）。

A、中间交工证书B、分项工程交工证书C、部分工程交工证书D、单项工程交工证

书

141、暂定金额由（）批准运用。

A、业主B、总承包人C、监理工程师D、业主代表

142、《公路工程国内招标文件范本》计量条款规定的工程量清单开列的工程量是指（）。

A、依据本工程的设计供应的预料工程量；B、依据投标要求估算的报价工程量；

C、合同履行过程中完成的实际工程量；D、工程结帐依据的结算工程量。

143、招标投标法规定评标工作应由（）负责。

A、业主B、业主组建的评标委员会C、上级主管部门指定的评标小组D、代表国家的常

设评标机构。

144、由于承包人的缘由导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（）。

A、正常工作B、附属工作C、额外工作D、意外工作

145、、依法必需进行招标的项目，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之

日止，最短不得少于（）o

A、10日B、15日C、20日D、25日

146、《工程变更令》由（）下达。

A、业主B、监理工程师C、现场监理D、上级主管部门

13、依据合同通用条件，假如在（）以后，由于国家或省（自治区、直辖市）颁布

的法律、法令、规章或条例出现修改或变更，因接受上述法律、法令、规章或条例等,

导致承包人成本上升，承包人由此增加的开支，业主应予补偿。

A、投标截止日期前的28天B、投标截止日期前30天C、授标D、投标

147、合同通用条件中规定的合同文件中最优先内容是（）o

A、技术规范B、中标通知书C、合同协议书D、有标价的工程量清单

148、依据FIDIC条件，承包人应办理工程施工的履约担保，担保人可以是（

A、政府机关B、银行C、公民个人D、学校

149、某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行

为属于（）。

A、不具有法律效力B、被代理人的追认权C、被代理人不履行托付代理协议D、被代

理人的拒绝权

150、以下对工程保险性质与作用的描述哪一条不正确？（）

A、工程保险是强制性的B、进行各种保险可使业主和承包人转移和减轻风险

C、保险后仍需预防灾难和事故，尽量避开和削减风险危害

D、工程保险险种的选择是由承包人自行选定的

151、施工合同的担保合同属于（）

A、从合同B、主合同C^分包合同D、有偿合同

152、因不行抗力致使监理合同不能履行或部分履行，责任和损失的担负原则：

A、业主负全责B、监理负全责C、各负其责D、施工方负全责

153、处理合同纠纷的原则是（）。

A、协商为主、调解优先原则B、维护业主利益的原则C、严格监理的原则

154、在招投标过程中，中标单位在收到中标通知书后的28天内办理履约担保手续。担

保方式有（）。

A、定金B、银行保函C、第三人保证D、抵押

155、在下列对工程实施过程中风险责任的的划分中，（）不属于业主的风险。

A、特别风险，包括斗争、革命等B、经济方面的风险C、单价的报价风险

D、工程还未办理正常移交手续，业主提前运用造成工程的损害或损失

156、招标投标法规定对于国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点

项目，除经批准外，必需接受（）方式进行招投标。

A、干脆托付B、公开招标C、邀请招标D、议标

157、业主投保“工程一切风险”后，工程项目建设过程中的（）0

A、一切风险转移给保险公司B、部分风险转移给保险公司

C、全部风险仍由业主担当D、全部风险转移给承包人

158、在签发整个工程的竣工交接证书时，监理工程师对合同价格的调整仅限于工程变更

超出有效合同价格的（）的那部分款额。

A、5%B、10%C、15%D、20%

159、在FIDIC合同条件下，承包人向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从

（）为止。

A、合同签字之日起到颁发工程移交证书B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证

书

C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证

书

160、没有经过公证的合同一般认为（）。

A、是无效合同B、是可撤销合同

C、是效力待定合同D、是和经过公证的合同具有同等的法律约束力的合同

161、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务,

对方()。

A.经催告后，可解除合同B.可解除合同

C.经催告后在合理期限内未承诺履行的，可解除合同D.在履行期限届满之前可解

除合同

162、监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A.依据合同条款提出的索赔B.依据其它法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

163、某公路项目设计合同的价格为300万元，设计单位已接受托付方支付的定金，无正

值理由拒不履行合同义务，则托付方有权要求设计单位返还()万元。

A.60B.30C.90D.120

164、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()

A、物B、智力成果C、行为D、财

165、假如解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向()申请撤销裁决。

A、人民法院B、政府的建设行政主管部门C、上级仲裁委员会D、质量监督机

构

166、下列财产中，()可作为抵押物进行抵押。

A、抵押人全部的房屋B、抵押人有权运用的集体土地全部权

C、依法被查封的财产D、抵押人全部的支票

167、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同过程中发生违约后，()

A、未违约方可以选择定金或违约金要求对方赔偿B、违约方可以选择定金或违约金

要求对方赔偿

C、未违约方可以同时接受定金和违约金要求对方赔偿

D、违约金和定金的约定同时无效，需接受其他方式追究违约责任。

168、施工合同订立后，发包人有精确证据证明承包人经营状况严峻恶化，拒绝支付预付

款，这是发包人行使()

A、同时履行抗辩权B、代位权C、撤销权D、担忧抗辩权

169、监理招标的宗旨是对监理单位()的选择

A、实力B、人员C、设备D、报价

170、托付监理合同中不属于监理人义务的内容是()

A、负责施工合同的协调管理B、负责外部关系的协调C、细致勤奋地工作D、不得泄露

申明的隐私

171、当承包人提出索赔要求后，工程师无权就()作出抉定。

A、费用索赔B、要求承包人编人缩短合同工期C、合同内索赔D、工期延误索

赔

172、公路工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是()

A、削减合同中约定的工程量B、变更有关工程的施工时间

C、删除承包范围内的部分工作D、更改工程有关部分尺寸

173、施工合同示范文本规定，当合同文件发生冲突时，按依次进行说明。下列排序中

正确的是()

A、合同协议书、通用条软、专用条款B、中标通知书、专用条款、协议书

C、中标通知书、专用条款、投标书D、中标通知书、专用条款、标准

174、FIDIC施工合同条件内所称的“合同工期”是指()

A、完成合同内注明的全部工程的时间B、完成合同内外全部工程的时间

C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺延的工期

D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经批准顺延的工期

175、FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标记。

A、工程接收证书签发B、颁发履约证书C、“结清单”生效D、提交竣工报表

176、因总监理工程师在项目监理中决策不当，给发包人造成损失时，发包人应当要求

()贻偿。

A、监理单位B、总监理工程师C、监理单位的法定代表人D、详细的监理人员

177、法人的交更是指()

A、法人法定存在期限届满B、法人企业变更经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人

资格被撤销

178、要约人要撤销要约，擞销要约通知应在()到达对方。

A、要约到达对方之前B、对方发出承诺之前C、对方承诺到达要约人之前D、对方承

诺生效之后

179、对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时，可来用()合同。

A、单价B、总价C、成本加酬金D、支配价格

180、双方签署的监理合同内写明的合同金额是指()的酬金。

A、正常监理工作B、附加监理工作

C、额外监理工作D、包括正常，附加和额外监理工作

181、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程移交证书时，()

A、不应返还保留金B、应退还一半保留金

C、应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的一半D、应全部退还保留金.

182、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件()

A.只交验企业法人营业执照B.只交验企业等级证书

C.优良工程证书D.企业法人营业执照和企业等级证书

183、施工中的费用索赔出现的缘由是()

A.非自身的缘由，且实际造成了损失，应由对方担当责任的补偿或赔偿

B.只限定当事人违约而提出的赔偿

C.非自身的缘由，且实际造成了损失，应由对方担当责任的补偿或赔偿

D.不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿

184、经济合同担保常接受定金、保证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的

有()

A.预付款是定金的形式之一B.保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人

C.抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D.留置物的全部人必需是债务人

185、依据法律规定，()不能成为建筑施工合同的担保人

A.建设主管部门B.建筑公司C.银行D.贸易公司

186、《合同法》规定，建设工程合同中没有规定的，适用（）的有关规定。

A、买卖合同B、技术合同C、承揽合同D、托付合同

187、世行贷款公路项目主要接受

A、成本加酬金合同B、总价合同C、单价合同D、设计施工总承包合同

188、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程状况，投标人由此得出的推论是（）

A、由业主负责B、由承包商负责C、由设计单位负责D、由业主与承包商各负一半

189、依据投标法的规定，投标人少于（）个时，招标人应依照招投标法重新招标。

A、2个B、5个C、10个D、3个

190、监理单位出现失职行为，依据监理合同规定，业主可（）

A.发出中止合同通知，令监理合同即行停止B.发出未履行业务通知后在第21天单方面

终止合同

C.发出未履行业务通知后21天内未得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终

止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止

D.首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天后

发出终止合同通知，监理合同即行终止

191、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）

A、工程师对争议事项作出确定B、双方友好协商C、申请仲裁D、提起诉讼

192、经济合同的核心是（）,它量当事人双方权利和义务的焦点

A、价款B、标的