假山建设承包2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME假山建设承包本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方名称、地址、联系方式1.2业主方名称、地址、联系方式2.建设工程概况2.1建设工程名称2.2建设工程地点2.3建设工程规模2.4建设工程工期3.工程量清单及报价3.1工程量清单3.2工程报价3.3报价调整条款4.合同履行4.1工程进度要求4.2工程验收标准4.3工程验收程序4.4工程保修期5.工程款支付5.1工程款支付方式5.2工程款支付节点5.3工程款支付比例6.质量要求6.1工程质量标准6.2质量责任6.3质量验收程序7.工程变更及索赔7.1工程变更范围7.2工程变更程序7.3索赔程序8.风险承担8.1风险识别8.2风险评估8.3风险分担9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿标准10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期13.合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：图纸及技术资料13.3附件三：其他相关文件14.其他约定事项14.1合同履行地点14.2合同履行期间的法律适用14.3合同履行期间的通知方式14.4合同的修改与补充14.5合同的解除与终止14.6合同的生效与备案第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1承包方名称：假山建设有限公司1.2承包方地址：省市区路号1.4业主方名称：园林景观有限公司1.5业主方地址：省市区路号2.建设工程概况2.1建设工程名称：公园假山景观工程2.2建设工程地点：省市公园内2.3建设工程规模：占地面积约500平方米，假山高度约8米2.4建设工程工期：自合同签订之日起60日内完成3.工程量清单及报价3.1工程量清单：假山主体结构：混凝土、石材等，约100立方米假山装饰：喷泉、瀑布、石桥等，约50平方米景观绿化：树木、灌木、草坪等，约200平方米3.2工程报价：人民币壹佰万元整（￥100,000.00）3.3报价调整条款：如遇材料价格波动、设计变更等，经双方协商一致后可调整报价4.合同履行4.1工程进度要求：第一个月：完成假山主体结构施工第二个月：完成假山装饰及景观绿化施工第三个月：完成工程验收及移交4.2工程验收标准：符合国家相关工程质量标准达到合同约定的设计要求4.3工程验收程序：业主方组织验收小组，对工程进行验收验收合格后，双方签署验收报告4.4工程保修期：自工程验收合格之日起，提供一年保修服务5.工程款支付5.1工程款支付方式：分阶段支付，具体如下：预付款：合同签订后5个工作日内支付工程款的30%进度款：第一个月工程完成70%后支付工程款的20%质量合格款：第二个月工程完成100%后支付工程款的20%保修金：工程验收合格后支付剩余的30%，保修期满后无质量问题退还5.2工程款支付节点：按照工程进度及验收情况确定5.3工程款支付比例：预付款30%，进度款20%，质量合格款20%，保修金30%6.质量要求6.1工程质量标准：符合国家相关工程质量标准6.2质量责任：承包方对工程质量负责，确保工程质量达到合同约定的标准6.3质量验收程序：按照合同约定的工程验收标准进行验收，验收合格后方可支付进度款8.工程变更及索赔8.1工程变更范围：包括但不限于设计变更、工程量增减、施工条件变化等8.2工程变更程序：业主方提出变更要求，并提供变更原因及具体内容承包方在接到变更要求后5个工作日内，提出变更方案及对工期和费用的影响双方协商一致后，签署变更协议，并对原合同进行相应调整8.3索赔程序：承包方在发现索赔事项后5个工作日内，向业主方提出索赔申请，并提供相关证明材料业主方在接到索赔申请后10个工作日内，进行核实并答复如双方对索赔事项无法达成一致，可按照合同约定的争议解决方式处理9.风险承担9.1风险识别：包括自然灾害、材料价格波动、施工质量问题等9.2风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度9.3风险分担：双方根据风险评估结果，协商确定各自承担的风险及相应的责任10.违约责任10.1违约情形：包括未按时完成工程、工程质量不合格、未按约定支付工程款等10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等10.3违约赔偿标准：根据违约情节及损失情况，由双方协商确定赔偿金额11.争议解决11.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成则提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序：按照仲裁委员会的仲裁规则进行11.3仲裁地点：省市12.合同解除12.1合同解除条件：包括一方违约、不可抗力等原因12.2合同解除程序：任何一方提出解除合同，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因13.合同生效13.1合同生效条件：双方签字盖章后，自合同签订之日起生效13.2合同生效日期：合同签订日期14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：图纸及技术资料14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方介入的定义：指在合同履行过程中，为了特定目的，由甲乙双方共同或单方邀请的，具有专业资质或特定能力的第三方机构或个人参与合同相关活动。15.2第三方介入的范围：包括但不限于设计咨询、监理、检测、评估、仲裁等。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的邀请：甲乙双方协商一致后，可邀请第三方介入合同相关活动。16.2第三方介入的资质审查：甲乙双方应审查第三方的资质，确保其具备完成相关任务的能力。16.3第三方介入的协议签订：甲乙双方与第三方签订协议，明确各方的权利、义务和责任。17.第三方介入的职责与权利17.1第三方的职责：按照协议约定，独立、公正地履行职责。对合同执行过程中发现的问题提出意见和建议。对工程质量、进度、安全等方面进行监督和检查。遵守国家法律法规和行业标准。17.2第三方的权利：获取合同执行所需的信息和资料。在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的协助。对甲乙双方违反协议的行为，有权提出纠正建议。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分：第三方与甲方的关系仅限于合同约定范围内，不涉及甲方其他业务。第三方对甲方提供的服务，甲方应按照合同约定支付费用。18.2第三方与乙方的划分：第三方与乙方的关系仅限于合同约定范围内，不涉及乙方其他业务。第三方对乙方提供的服务，乙方应按照合同约定支付费用。18.3第三方与合同其他方的划分：第三方不参与合同以外的活动，不对合同以外的活动承担责任。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额：第三方在履行职责过程中，因自身原因造成损失，其责任限额不超过合同总价的10%。第三方因不可抗力原因造成损失，不承担赔偿责任。19.2责任限额的承担：第三方责任限额由第三方自行承担，甲乙双方不承担责任。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入过程中发生的争议，通过友好协商解决。20.2协商不成的，提交仲裁委员会仲裁，仲裁地点为省市。21.第三方介入的终止21.1第三方介入的终止条件：合同履行完毕。双方协商一致解除第三方介入协议。第三方因自身原因无法继续履行职责。21.2第三方介入的终止程序：双方书面通知第三方，终止介入协议。第三方在接到终止通知后，应在5个工作日内完成相关工作的交接。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列明所有工程项目的名称、规格、数量、单位及单价。包括材料、人工、机械等费用。列明总价及分项总价。2.附件二：图纸及技术资料详细要求和说明：提供假山景观工程的设计图纸，包括平面图、立面图、剖面图等。提供施工技术要求、材料规格、施工工艺等。确保图纸及技术资料的完整性和准确性。3.附件三：合同签订文件详细要求和说明：包括合同正本、副本、合同附件等。确保所有文件均为正式签署版。4.附件四：工程款支付凭证详细要求和说明：包括银行转账记录、现金支付凭证等。确保支付凭证的真实性和完整性。5.附件五：工程验收报告详细要求和说明：包括工程验收日期、验收人员、验收结果等。确保验收报告的真实性和完整性。6.附件六：工程变更协议详细要求和说明：包括变更原因、变更内容、变更费用等。确保变更协议的合法性和有效性。7.附件七：第三方介入协议详细要求和说明：包括第三方介入的职责、权利、责任等。确保协议的明确性和可执行性。8.附件八：争议解决协议详细要求和说明：包括争议解决方式、程序、地点等。确保协议的公正性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时完成工程进度。工程质量不合格。未按约定支付工程款。第三方介入过程中出现违规行为。2.责任认定标准：未按时完成工程进度：按每日延误工期计算违约金。工程质量不合格：根据损失程度，赔偿业主方损失。未按约定支付工程款：按未支付金额的每日万分之五计算违约金。第三方介入违规行为：由第三方承担相应责任。3.违约示例说明：示例一：承包方未按时完成工程进度，延误工期10天，应支付违约金X元。示例二：假山主体结构出现裂缝，经鉴定为严重质量问题，承包方应赔偿业主方损失X元。示例三：第三方在监理过程中发现承包方施工不规范，承包方应按照第三方提出的要求进行整改。假山建设承包1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效2.承包方责任与义务2.1施工质量保证2.2施工进度保证2.3施工安全保证2.4环保措施2.5施工现场管理3.甲方责任与义务3.1甲方提供施工条件3.2甲方配合施工3.3甲方验收工程3.4甲方支付工程款4.工程范围与内容4.1工程范围4.2工程内容5.工程设计5.1设计依据5.2设计要求5.3设计变更6.工程施工6.1施工准备6.2施工组织6.3施工方法6.4施工进度安排7.工程验收7.1验收条件7.2验收程序7.3验收标准8.工程款支付8.1工程款支付方式8.2工程款支付进度8.3工程款支付条件9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：合同补充协议14.其他约定事项14.1合同履行过程中发生的问题14.2合同未尽事宜的处理第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立1.2合同生效本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为自合同生效之日起至工程验收合格之日止。2.承包方责任与义务2.1施工质量保证乙方应严格按照国家有关施工质量标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。2.2施工进度保证乙方应按照合同约定的工期进行施工，确保工程按期完成。2.3施工安全保证乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，采取有效措施确保施工现场安全。2.4环保措施乙方应遵守国家有关环保法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。2.5施工现场管理乙方应加强施工现场管理，确保施工现场整洁、有序，不得随意占用公共场地。3.甲方责任与义务3.1甲方提供施工条件甲方应在本合同约定的工程开工前，向乙方提供施工现场、图纸、技术资料等施工条件。3.2甲方配合施工甲方应积极配合乙方施工，为乙方提供必要的协助和便利。3.3甲方验收工程甲方应在工程竣工后，按照合同约定的验收标准对工程进行验收。3.4甲方支付工程款甲方应按照合同约定的支付方式和进度，及时支付工程款。4.工程范围与内容4.1工程范围本合同约定的工程范围为甲方指定地点的假山建设，包括假山主体结构、附属设施、绿化等。4.2工程内容本合同约定的工程内容包括：（1）假山主体结构；（2）假山附属设施；（3）假山周边绿化；（4）其他相关配套设施。5.工程设计5.1设计依据乙方施工应依据甲方提供的工程设计图纸、技术资料和国家相关标准进行。5.2设计要求乙方应严格按照设计图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。5.3设计变更如因设计变更导致工程量增加或减少，双方应协商一致，签订补充协议，调整合同内容。6.工程施工6.1施工准备乙方在工程开工前，应做好施工准备，包括人员、设备、材料等。6.2施工组织乙方应制定合理的施工组织方案，确保工程按计划进行。6.3施工方法乙方应采用先进的施工技术，确保施工质量和进度。6.4施工进度安排乙方应根据合同约定的工期，制定详细的施工进度计划，并按时完成各项施工任务。8.工程款支付8.1工程款支付方式甲方应按照合同约定的工程进度和施工阶段，分阶段支付工程款。具体支付方式如下：（1）开工前支付：合同签订后，甲方支付合同总价的20%作为预付款；（2）中期支付：工程完成设计图纸要求的基础工程和主体结构，甲方支付合同总价的40%；（3）竣工支付：工程验收合格后，甲方支付合同总价的30%；（4）尾款支付：工程保修期满后，甲方支付剩余的10%作为保修金。8.2工程款支付进度甲方应在每个支付节点前5个工作日内，将相应款项支付至乙方指定的账户。8.3工程款支付条件甲方支付工程款的条件包括：工程进度符合合同约定，施工质量达到设计要求，验收合格，以及乙方提供的发票、结算单据等符合国家规定。9.违约责任9.1甲方违约责任如甲方未能按时支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付应付款金额的千分之五作为违约金。9.2乙方违约责任如乙方未能按合同约定完成工程，每逾期一天，应向甲方支付合同总价的千分之五作为违约金。10.争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方同意，可将争议提交至合同签订地的人民调解委员会调解。11.合同解除11.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序任何一方要求解除合同时，应提前30日书面通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应按照合同约定进行清算。12.合同终止12.1合同终止条件（1）合同约定的工程验收合格；（2）合同约定的保修期满；（3）双方协商一致终止合同。12.2合同终止程序合同终止后，双方应按照合同约定进行清算，包括但不限于工程款的结算、遗留问题的处理等。13.合同附件13.1附件一：工程图纸13.2附件二：施工组织设计13.3附件三：合同补充协议14.其他约定事项14.1合同履行过程中发生的问题如合同履行过程中发生任何问题，双方应及时沟通，协商解决。14.2合同未尽事宜的处理本合同未尽事宜，双方应协商一致，签订补充协议，作为本合同的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测等辅助作用的独立法人或其他组织。1.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行，提高工程质量，确保施工安全，以及提供专业意见和监督。2.第三方介入范围2.1监理单位监理单位负责对施工过程进行全程监理，确保施工质量符合设计要求和国家标准。2.2设计单位设计单位负责提供工程设计图纸和技术文件，对施工过程中可能的设计变更提出意见和建议。2.3检测单位检测单位负责对施工材料、工程实体进行检测，确保其符合设计要求和国家标准。2.4中介机构中介机构负责提供合同履行的咨询、协调和调解服务。3.第三方介入程序3.1第三方选择甲乙双方应共同选择具备相应资质的第三方，并签订相应的服务合同。3.2第三方介入时间第三方介入时间应与工程进度相协调，确保在关键节点提供专业服务。4.第三方责任限额4.1责任限额定义本合同所称责任限额，是指第三方在履行服务过程中，因自身原因造成合同履行障碍或损失，应承担的最高赔偿金额。4.2责任限额确定第三方责任限额应根据其服务内容、专业水平、资质等级等因素确定，并在服务合同中明确。5.第三方责权利5.1责任第三方应按照服务合同约定，履行相应的责任，确保服务质量。5.2权利第三方有权根据服务合同约定，获得相应的服务费用，并享有合同约定的权利。5.3义务第三方应遵守国家法律法规，遵守合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。6.第三方与其他各方的划分6.1职责划分第三方应明确其在合同履行过程中的职责，并与甲乙双方明确沟通。6.2责任划分第三方责任限于其服务范围内，对于超出其服务范围的责任，由甲乙双方各自承担。6.3沟通协调第三方应与甲乙双方保持良好沟通，及时反馈信息，协调解决合同履行过程中出现的问题。7.第三方介入后的合同修改7.1合同条款补充根据第三方介入的需要，甲乙双方应协商一致，对合同条款进行补充或修改。7.2合同附件更新第三方介入后，甲乙双方应更新合同附件，包括第三方服务合同、第三方资质证明等。7.3合同履行监督第三方介入后，甲乙双方应加强对合同履行的监督，确保第三方履行其责任。8.第三方介入后的争议解决8.1争议解决方式第三方介入后的争议，仍按本合同第十条“争议解决”条款执行。8.2第三方责任争议若第三方责任争议涉及第三方自身责任，甲乙双方应协商解决；若涉及第三方与其他方责任，则按本合同第十条“争议解决”条款执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸详细要求：包含假山主体结构、附属设施、绿化等的设计图纸，需符合国家相关设计规范。附件说明：提供设计依据、设计要求、设计变更等信息。2.附件二：施工组织设计详细要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施、环保措施等。附件说明：提供施工准备、施工组织、施工方法、施工进度安排等详细信息。3.附件