住建部劳务分包合同的签订主体3篇_第1页
住建部劳务分包合同的签订主体3篇_第2页
住建部劳务分包合同的签订主体3篇_第3页
住建部劳务分包合同的签订主体3篇_第4页
住建部劳务分包合同的签订主体3篇_第5页
已阅读5页,还剩47页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME住建部劳务分包合同的签订主体本合同目录一览1.合同签订主体资格及授权1.1合同签订主体资格要求1.2合同签订主体授权证明2.合同签订流程2.1合同签订时间2.2合同签订地点2.3合同签订方式3.合同主体权利与义务3.1合同主体权利3.2合同主体义务4.合同内容与范围4.1合同内容概述4.2合同范围界定5.合同履行期限5.1合同履行起始时间5.2合同履行终止时间6.合同履行地点6.1合同履行地点约定6.2合同履行地点变更7.工程量及质量要求7.1工程量确定方式7.2质量要求及标准8.工程款支付方式8.1工程款支付进度8.2工程款支付方式8.3工程款支付期限9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.合同违约责任10.1违约责任承担方式10.2违约责任赔偿标准11.合同争议解决方式11.1争议解决途径11.2争议解决程序12.合同终止与清算12.1合同终止条件12.2合同清算程序13.合同附件与补充协议13.1合同附件13.2补充协议14.合同生效与备案14.1合同生效条件14.2合同备案要求第一部分:合同如下:1.合同签订主体资格及授权1.1合同签订主体资格要求1.1.1合同签订方必须为具有合法经营资格的企业或个体工商户。1.1.2合同签订方应具备相应的资质证书,如建筑施工企业资质证书等。1.1.3合同签订方应具备履行合同所需的资金、人员、设备等条件。1.2合同签订主体授权证明1.2.1合同签订方应提供加盖公章的法定代表人身份证明书或授权委托书。1.2.2授权委托书应明确授权范围、授权期限及授权人姓名、职务等信息。2.合同签订流程2.1合同签订时间2.1.1合同签订时间应在双方协商一致后确定。2.1.2合同签订时间不得晚于工程开工前30日。2.2合同签订地点2.2.1合同签订地点应在合同签订方所在地或双方协商一致的其他地点。2.3合同签订方式2.3.1合同签订方式可采用书面形式或电子形式。2.3.2合同签订方应确保合同内容的真实性和完整性。3.合同主体权利与义务3.1合同主体权利3.1.1合同签订方有权要求对方履行合同约定的义务。3.1.2合同签订方有权要求对方提供履行合同所需的资料和证明。3.2合同主体义务3.2.1合同签订方应按照合同约定履行自己的义务。3.2.2合同签订方应遵守国家法律法规,不得从事违法活动。4.合同内容与范围4.1合同内容概述4.1.1合同内容包括但不限于工程概况、工程量、质量要求、工期、工程款支付等。4.2合同范围界定4.2.1合同范围应明确约定工程的具体范围、地点和规模。4.2.2合同范围应包括施工、监理、验收等全过程。5.合同履行期限5.1合同履行起始时间5.1.1合同履行起始时间应在合同签订后,经双方确认的开工日期。5.2合同履行终止时间5.2.1合同履行终止时间应在合同约定的工期到期日。6.合同履行地点6.1合同履行地点约定6.1.1合同履行地点应在合同中明确约定。6.2合同履行地点变更6.2.1合同履行地点变更需经双方协商一致,并书面确认。7.工程量及质量要求7.1工程量确定方式7.1.1工程量应根据国家相关标准、规范及合同约定进行确定。7.1.2工程量应以施工图纸、工程量清单等为依据。7.2质量要求及标准7.2.1工程质量应符合国家相关标准、规范及合同约定。7.2.2工程质量应满足使用功能、安全、环保等方面的要求。8.工程款支付方式8.1工程款支付进度8.1.1工程款支付分为预付款、进度款和竣工结算款。8.1.2预付款支付比例不得低于合同总额的10%,应在合同签订后5个工作日内支付。8.1.3进度款支付根据工程进度按月进行,每完成一定比例的工程量后支付相应款项。8.1.4竣工结算款应在工程验收合格后30日内支付。8.2工程款支付方式8.2.1工程款支付采用银行转账方式,双方应提前约定具体的银行账户信息。8.2.2支付款项时,应附上相应的支付凭证和工程进度报告。8.3工程款支付期限8.3.1预付款支付期限为合同签订后5个工作日内。8.3.2进度款支付期限为每月一个工作日。8.3.3竣工结算款支付期限为工程验收合格后30日内。9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式进行。9.1.2合同变更不得违反法律法规,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。9.2合同解除条件9.2.1.1一方严重违约,另一方有权解除合同。9.2.1.2因不可抗力导致合同无法履行,双方协商一致解除合同。9.2.1.3法律法规规定或合同约定其他解除合同的情形。9.3合同变更与解除程序9.3.1合同变更或解除,双方应提前通知对方,并书面确认。9.3.2合同变更或解除后,双方应按照约定进行合同终止后的结算和清算。10.合同违约责任10.1违约责任承担方式10.1.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.1.2违约金的具体数额由双方在合同中约定。10.2违约责任赔偿标准10.2.1违约金按合同总额的一定比例计算,具体比例由双方协商确定。10.2.2赔偿损失应根据实际损失计算,包括直接损失和间接损失。11.合同争议解决方式11.1争议解决途径11.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。11.1.2若协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序11.2.1争议解决程序应遵循法律规定和合同约定。11.2.2争议解决过程中,双方应保持诚信,不得采取不正当手段。12.合同终止与清算12.1合同终止条件12.1.1合同终止条件包括合同履行完毕、合同解除、合同到期等。12.2合同清算程序12.2.1合同终止后,双方应进行合同清算。12.2.2清算内容包括但不限于工程款结算、资料移交、设备回收等。13.合同附件与补充协议13.1合同附件13.1.1合同附件包括但不限于施工图纸、工程量清单、技术规范等。13.2补充协议13.2.1补充协议是合同的重要组成部分,具有同等法律效力。14.合同生效与备案14.1合同生效条件14.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同备案要求14.2.1合同签订后,双方应按照国家有关规定进行备案。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念1.1.1本合同所指的第三方,是指除甲乙双方以外的,为履行本合同而介入合同关系的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方的介入目的1.2.1第三方的介入旨在协助甲乙双方更好地履行合同义务,提高工作效率,确保工程质量和安全。1.3第三方的类型1.3.1第三方可以是监理单位、设计单位、施工单位、材料供应商、咨询机构等。2.第三方的责权利2.1第三方的责任2.1.1第三方应按照本合同约定,履行相应的职责,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。2.2第三方的权利2.2.1第三方有权要求甲乙双方按照合同约定提供必要的条件和协助。2.3第三方的义务2.3.1第三方应遵守国家法律法规,尊重甲乙双方的合法权益。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分3.1.1第三方在履行职责过程中,应服从甲方的管理,接受甲方的监督。3.2第三方与乙方的划分3.2.1第三方在履行职责过程中,应服从乙方的管理,接受乙方的监督。3.3第三方与甲乙双方的关系3.3.1第三方与甲乙双方均为合同当事人,各自享有权利、承担义务。4.甲乙方根据本合同有第三方介入时,需增加的额外条款及说明4.1第三方介入程序4.1.1甲乙双方应提前协商确定第三方介入的具体事项,并签订相应的协议。4.2第三方介入协议4.2.1第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及违约责任。4.3第三方介入费用4.3.1第三方介入费用由甲乙双方按照合同约定分担。4.4第三方介入期限4.4.1第三方介入期限应与合同履行期限相一致。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定5.1.1第三方责任限额应根据第三方的职责、风险程度及合同约定确定。5.2第三方责任限额的承担5.2.1第三方责任限额的承担方式由合同约定,如赔偿金、违约金等。5.3第三方责任限额的调整5.3.1第三方责任限额在合同履行过程中,经甲乙双方协商一致,可进行调整。6.第三方介入的合同变更6.1第三方介入导致合同变更的,甲乙双方应重新协商,并签订补充协议。6.2补充协议应包括第三方介入的具体内容、变更后的合同条款等。6.3补充协议的生效条件及程序6.3.1补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入引起的争议,应通过协商解决。7.2协商不成的,可按照本合同约定的争议解决方式进行处理。8.第三方介入的合同解除8.1第三方介入不符合合同约定或造成合同无法履行的,甲乙双方有权解除合同。8.2合同解除后,第三方应承担相应的责任。8.3第三方介入的合同解除程序8.3.1第三方介入的合同解除,应按照本合同约定的合同解除程序进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及设计文件1.1详细要求:包含所有必要的施工图纸、设计文件及相关技术规范。1.2说明:施工图纸及设计文件是施工过程中必不可少的依据,应确保其准确性和完整性。2.工程量清单2.1详细要求:列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。2.2说明:工程量清单是工程款支付的重要依据,应确保其准确无误。3.合同签订主体资质证明3.1详细要求:提供合同签订主体的营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。3.2说明:资质证明是合同签订主体资格的体现,应确保其真实有效。4.合同签订主体授权委托书4.1详细要求:提供加盖公章的法定代表人身份证明书或授权委托书。4.2说明:授权委托书是合同签订主体授权他人代为签订合同的证明。5.预付款支付凭证5.1详细要求:提供银行转账凭证或现金支付凭证。5.2说明:预付款支付凭证是证明预付款已支付的依据。6.进度款支付凭证6.1详细要求:提供银行转账凭证或现金支付凭证。6.2说明:进度款支付凭证是证明进度款已支付的依据。7.竣工结算款支付凭证7.1详细要求:提供银行转账凭证或现金支付凭证。7.2说明:竣工结算款支付凭证是证明竣工结算款已支付的依据。8.工程验收报告8.1详细要求:提供工程验收报告,包括验收日期、验收人员、验收意见等。8.2说明:工程验收报告是证明工程已验收合格的依据。9.合同变更及解除协议9.1详细要求:提供合同变更及解除协议,包括变更或解除的原因、内容、生效日期等。9.2说明:合同变更及解除协议是合同变更或解除的正式文件。10.违约责任承担证明10.1详细要求:提供违约责任承担证明,包括违约事实、违约金、赔偿金额等。10.2说明:违约责任承担证明是证明违约方已承担违约责任的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为1.1未按时支付工程款1.2未按时完成工程进度1.3工程质量不符合合同约定1.4违反合同约定的其他行为2.责任认定标准2.1违约行为一经确认,违约方应承担相应的违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约责任认定示例3.1违约行为:甲方未按时支付乙方进度款。3.2责任认定:甲方应按照合同约定支付违约金,并赔偿乙方因此造成的损失。3.3违约行为:乙方未按时完成工程进度。3.4责任认定:乙方应按照合同约定支付违约金,并赔偿甲方因此造成的损失。3.5违约行为:工程质量不符合合同约定。3.6责任认定:乙方应负责返工、修复或更换不合格工程部分,并承担相应费用。住建部劳务分包合同的签订主体1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体定义1.2合同相关术语解释2.合同签订主体资格2.1分包单位主体资格2.2主体资格证明文件3.合同签订程序3.1合同签订条件3.2合同签订流程4.合同内容4.1项目概况4.2分包内容4.3工程量及单价4.4工期安排5.合同履行5.1工程进度管理5.2质量要求与标准5.3工程验收6.付款方式与结算6.1付款方式6.2付款节点6.3结算方式7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件10.合同生效与变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限12.法律适用与管辖12.1法律适用12.2管辖法院13.合同附件14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同主体定义a)本合同中的“甲方”指具有相应资质的房屋建筑工程施工总承包单位。b)本合同中的“乙方”指愿意承担分包工程劳务的劳务分包单位。1.2合同相关术语解释a)“劳务分包”指甲方将房屋建筑工程中的劳务部分委托乙方完成。b)“分包工程”指甲方指定的具体劳务分包工程内容。2.合同签订主体资格2.1分包单位主体资格a)乙方须具备相应的劳务分包资质。b)乙方须持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证明文件。2.2主体资格证明文件a)乙方应向甲方提供主体资格证明文件,包括但不限于上述证明文件。b)甲方有权对乙方提供的主体资格证明文件进行审核。3.合同签订程序3.1合同签订条件a)甲方已取得房屋建筑工程施工许可证。b)乙方已具备履行合同所需的劳务分包能力。3.2合同签订流程a)甲方发布劳务分包招标公告。b)乙方根据招标公告参与投标。c)甲方对投标文件进行评审,确定中标单位。d)双方签订本合同。4.合同内容4.1项目概况a)项目名称:____________________b)项目地点:____________________c)项目规模:____________________4.2分包内容a)分包工程名称:____________________b)分包工程范围:____________________c)分包工程量:____________________4.3工程量及单价a)分包工程量清单:____________________b)分包工程单价:____________________5.合同履行5.1工程进度管理a)乙方应按合同约定的时间节点完成分包工程。b)甲方应定期对工程进度进行监督检查。5.2质量要求与标准a)乙方应按照国家有关质量标准进行施工。b)甲方有权对分包工程的质量进行监督检查。5.3工程验收a)乙方完成分包工程后,应向甲方提交工程验收报告。b)甲方应在收到验收报告后进行验收,并出具验收意见。6.付款方式与结算6.1付款方式a)甲方按合同约定的时间和比例支付工程款。b)乙方应按合同约定的时间节点完成工程量,并提供相应的证明文件。6.2付款节点a)验收合格后支付工程款的60%。b)工程完工后支付工程款的30%。c)质保期满无质量问题后支付工程款的10%。6.3结算方式a)甲方应在收到乙方提交的结算申请后30日内完成结算。b)结算完成后,甲方应在5个工作日内将结算款支付给乙方。8.违约责任8.1违约情形a)乙方未按合同约定的时间节点完成分包工程,导致工期延误。b)乙方施工过程中出现质量问题,经甲方验收不合格。c)乙方未按合同约定提供相关证明文件,导致甲方无法及时付款。d)甲方未按合同约定的时间节点支付工程款。8.2违约责任承担a)乙方违约,应承担工期延误的违约金,每日按分包工程合同价的千分之一计算。b)乙方施工质量问题,经返工或修复后仍不合格,应承担修复费用及相应的违约金。c)乙方未提供证明文件,甲方有权暂停付款,直至文件齐全。d)甲方违约,应向乙方支付违约金,每日按分包工程合同价的千分之一计算。9.合同解除与终止9.1合同解除条件a)乙方严重违约,甲方有权解除合同。b)甲方严重违约,乙方有权解除合同。c)因不可抗力导致合同无法履行,双方可协商解除合同。9.2合同终止条件a)分包工程按合同约定全部完成。b)双方协商一致,决定终止合同。c)合同约定的终止条件成就。10.合同生效与变更10.1合同生效条件a)双方签订本合同并加盖公章。b)甲方支付首期工程款。10.2合同变更程序a)双方协商一致,对本合同进行书面变更。b)变更内容经双方签字盖章后生效。11.保密条款11.1保密内容a)甲方和乙方的商业秘密。b)本合同中的技术秘密、商务秘密。11.2保密期限a)保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。12.法律适用与管辖12.1法律适用a)本合同适用中华人民共和国法律。12.2管辖法院a)任何因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应提交____________法院管辖。13.合同附件13.1本合同附件包括但不限于:a)项目概况及分包工程量清单。b)乙方主体资格证明文件。c)付款计划及结算单。14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。14.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入的定义a)本合同中的“第三方”指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定的,提供专业服务、咨询、监督或协助的独立实体。15.2第三方介入的范围a)第三方可提供项目管理、技术指导、质量监督、工程监理等服务。b)第三方可根据合同约定,参与合同的签订、履行、变更和解除等环节。16.第三方介入的程序16.1第三方介入的邀请a)甲乙双方经协商一致,决定邀请第三方介入。b)邀请第三方时,应明确第三方的职责、权限和责任。16.2第三方介入的确认a)第三方接受邀请后,应向甲乙双方提交书面确认文件。b)甲乙双方应在收到第三方确认文件后5个工作日内予以确认。17.第三方介入的职责与权限17.1第三方的职责a)遵守国家相关法律法规和本合同约定。b)按照甲乙双方的要求,提供专业服务、咨询或监督。c)对分包工程的质量、进度、安全等方面进行监督检查。17.2第三方的权限a)第三方有权要求甲乙双方提供相关资料和证明文件。b)第三方有权对分包工程进行现场检查和抽样检验。c)第三方有权向甲乙双方提出意见和建议。18.第三方介入的责任18.1第三方的责任限额a)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,由第三方承担全部责任。b)第三方的责任限额为本合同总价款的_________%。18.2第三方的免责条款a)因不可抗力导致第三方无法履行职责,第三方不承担任何责任。b)因甲乙双方原因导致第三方无法履行职责,第三方不承担任何责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的划分a)第三方与甲方的关系为委托服务关系,甲方为委托方。b)第三方应向甲方报告工作进展和问题。19.2第三方与乙方的划分a)第三方与乙方的关系为服务提供关系,乙方为服务接受方。b)第三方应向乙方提供必要的指导和协助。19.3第三方与合同履行的划分a)第三方参与合同履行,但不改变甲乙双方的权利义务。b)第三方的介入不影响甲乙双方在合同中的地位和责任。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更a)甲乙双方可协商一致,对第三方的职责、权限和责任进行变更。b)变更内容应以书面形式通知第三方。20.2第三方介入的解除a)甲乙双方可协商一致,解除第三方的介入。b)解除第三方介入后,甲乙双方应继续履行合同义务。21.第三方介入的争议解决21.1争议解决方式a)第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决。b)协商不成的,可提交仲裁或诉讼解决。21.2争议解决程序a)争议发生后,甲乙双方应在10个工作日内提出解决方案。b)若协商不成,任何一方可向有管辖权的仲裁机构或法院提起仲裁或诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目概况及分包工程量清单详细要求:包括项目名称、地点、规模、分包工程名称、范围、工程量清单等。说明:此附件用于明确项目的基本情况和分包工程的详细内容。2.乙方主体资格证明文件详细要求:包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、劳务分包资质证明等。说明:此附件用于证明乙方具备履行合同所需的主体资格。3.付款计划及结算单详细要求:包括付款节点、付款金额、付款方式、结算依据等。说明:此附件用于明确付款计划和结算流程。4.第三方介入确认文件详细要求:包括第三方名称、职责、权限、责任限额等。说明:此附件用于确认第三方的介入及其相关事宜。5.第三方工作报告详细要求:包括工作进展、问题及建议等。说明:此附件用于第三方向甲乙双方报告工作情况。6.工程进度报告详细要求:包括工程进度、质量情况、存在问题等。说明:此附件用于乙方向甲方报告工程进度情况。7.工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收结果、存在问题等。说明:此附件用于明确工程验收情况。8.违约金计算依据详细要求:包括违约金计算公式、计算依据等。说明:此附件用于计算违约金。9.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、仲裁机构或法院等。说明:此附件用于明确争议解决机制。10.合同变更协议详细要求:包括变更内容、变更原因、变更日期等。说明:此附件用于记录合同变更情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为a)乙方未按合同约定的时间节点完成分包工程,导致工期延误。b)乙方施工过程中出现质量问题,经甲方验收不合格。c)乙方未按合同约定提供相关证明文件,导致甲方无法及时付款。d)甲方未按合同约定的时间节点支付工程款。e)第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失。2.违约责任认定标准a)工期延误:每日按分包工程合同价的千分之一计算违约金。b)施工质量问题:修复费用及相应的违约金。c)未提供证明文件:甲方有权暂停付款,直至文件齐全。d)未按时付款:每日按分包工程合同价的千分之一计算违约金。e)第三方损失:第三方承担全部责任,责任限额为本合同总价款的_________%。3.违约责任示例说明a)乙方延误工期5天,应支付违约金:合同总价款×0.5%×5天。b)乙方施工质量问题,经返工后仍不合格,应承担修复费用及相应的违约金。c)乙方未提供工程进度报告,甲方暂停付款,直至乙方提交报告。d)甲方未按约定支付工程款,应支付违约金:合同总价款×0.5%×10天。e)第三方因自身原因导致工程损坏,承担全部修复费用及相应的违约金。住建部劳务分包合同的签订主体2本合同目录一览1.合同签订主体概述1.1合同签订主体的定义1.2合同签订主体的法律地位1.3合同签订主体的资质要求2.合同签订主体资格审核2.1审核依据2.2审核程序2.3审核结果3.合同签订主体责任3.1责任定义3.2责任范围3.3责任承担4.合同签订主体义务4.1义务定义4.2义务内容4.3义务履行5.合同签订主体权利5.1权利定义5.2权利范围5.3权利行使6.合同签订主体变更6.1变更原因6.2变更程序6.3变更通知7.合同签订主体解除7.1解除条件7.2解除程序7.3解除通知8.合同签订主体争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序8.3争议解决机构9.合同签订主体保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.合同签订主体违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同签订主体合同解除责任11.1合同解除原因11.2合同解除责任11.3合同解除赔偿12.合同签订主体合同履行12.1履行主体12.2履行方式12.3履行期限13.合同签订主体合同终止13.1终止条件13.2终止程序13.3终止通知14.合同签订主体其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同签订主体概述1.1合同签订主体的定义本合同所指的合同签订主体,系指具备独立法人资格或符合国家规定的其他组织形式,能够独立承担民事责任,依法参与经济活动的企业、事业单位、社会团体等。1.2合同签订主体的法律地位合同签订主体应具备合法有效的营业执照或登记证书,具有完全民事行为能力,能够独立承担法律责任。1.3合同签订主体的资质要求合同签订主体应具备与合同标的相适应的资质等级,具备履行合同所需的技术、经济、管理等方面的能力。2.合同签订主体资格审核2.1审核依据合同签订主体的资格审核,以国家有关法律法规、行业标准及合同约定为准。2.2审核程序(1)合同签订主体向发包方提交相关证明文件;(2)发包方对合同签订主体的资格进行审核;(3)审核合格后,发包方出具审核意见。2.3审核结果审核结果分为合格与不合格两种。审核不合格的,合同签订主体不得签订合同。3.合同签订主体责任3.1责任定义合同签订主体在合同履行过程中,应当履行合同约定的义务,承担相应的法律责任。3.2责任范围合同签订主体的责任范围包括但不限于:(1)按照合同约定,完成工程项目的建设、施工、验收等工作;(2)确保工程质量、安全、环保等方面的符合国家规定;(3)按照合同约定,支付工程款项。3.3责任承担合同签订主体在履行合同过程中,如因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定,应承担相应的违约责任。4.合同签订主体义务4.1义务定义合同签订主体的义务是指合同签订主体在合同履行过程中,按照合同约定应承担的义务。4.2义务内容合同签订主体的义务包括但不限于:(1)遵守国家法律法规,履行合同约定的义务;(2)保证工程项目的顺利进行,确保工程质量和安全;(3)按照合同约定,按时足额支付工程款项。4.3义务履行合同签订主体应严格按照合同约定履行义务,确保合同目的的实现。5.合同签订主体权利5.1权利定义合同签订主体的权利是指合同签订主体在合同履行过程中,依法享有的权益。5.2权利范围合同签订主体的权利范围包括但不限于:(1)要求对方履行合同约定的义务;(2)要求对方承担违约责任;(3)依法解除合同。5.3权利行使合同签订主体应依法行使权利,不得滥用权利。6.合同签订主体变更6.1变更原因合同签订主体变更的原因包括但不限于:主体合并、分立、转让、破产等。6.2变更程序(1)合同签订主体提出变更申请;(2)发包方审核变更申请;(3)双方协商一致后,签订变更协议。6.3变更通知合同签订主体变更后,应在变更之日起3日内通知对方。8.合同签订主体争议解决8.1争议解决方式合同签订主体之间发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可提交合同约定的仲裁机构仲裁,或依法向人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序(1)争议发生后,双方应立即停止争议行为,并指定专人负责处理;(2)双方协商解决争议,应本着公平、公正、合理的原则进行;(3)协商不成,争议可提交仲裁机构或人民法院;(4)仲裁或诉讼期间,双方应继续履行合同义务,但争议部分除外。8.3争议解决机构仲裁机构或人民法院的选定,以合同约定为准。9.合同签订主体保密条款9.1保密内容合同签订主体在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等,均应予以保密。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止或双方另有约定为止。9.3违约责任任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.合同签订主体违约责任10.1违约情形合同签订主体违约情形包括但不限于:(1)未按合同约定履行义务;(2)未按合同约定支付工程款项;(3)造成工程质量、安全问题的;(4)违反合同约定的其他行为。10.2违约责任违约方应承担违约责任,包括但不限于:(1)继续履行合同义务;(2)支付违约金;(3)赔偿损失;(4)承担其他违约责任。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可提交仲裁机构或人民法院裁决。11.合同签订主体合同解除责任11.1合同解除原因合同解除原因包括但不限于:(1)一方违约;(2)不可抗力;(3)合同目的不能实现;(4)双方协商一致。11.2合同解除责任合同解除后,双方应按照合同约定承担相应的解除责任。11.3合同解除赔偿合同解除的赔偿金额由双方协商确定,协商不成的,可提交仲裁机构或人民法院裁决。12.合同签订主体合同履行12.1履行主体合同履行主体为合同签订主体,双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。12.2履行方式合同履行方式包括但不限于:(1)按照合同约定的时间、地点、方式履行;(2)按照合同约定的质量、标准履行;(3)按照合同约定的数量、规格履行。12.3履行期限合同履行期限自合同签订之日起至合同约定的完成日期止。13.合同签订主体合同终止13.1终止条件合同终止条件包括但不限于:(1)合同约定的履行期限届满;(2)合同解除;(3)合同履行完毕;(4)双方协商一致。13.2终止程序合同终止后,双方应按照合同约定办理相关手续。13.3终止通知合同终止后,双方应在终止之日起3日内通知对方。14.合同签订主体其他约定事项14.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或履行不符合约定的,双方互不承担责任。14.2法律法规变更因国家法律法规的变更导致合同无法履行或履行不符合约定的,双方应协商解决,协商不成的,可提交仲裁机构或人民法院裁决。14.3其他本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同所指的第三方,系指在合同履行过程中,提供中介、咨询、监理、审计、评估等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:(1)提供合同履行过程中的咨询服务;(2)对合同履行情况进行监理;(3)对工程项目的质量、安全、环保等进行评估;(4)对合同履行情况进行审计。16.第三方介入程序16.1介入申请(2)双方协商确定第三方介入的具体事项和范围。16.2介入审核(1)甲方或乙方对第三方资质进行审核;(2)审核通过后,双方与第三方签订相关协议。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在合同履行过程中,因自身原因导致合同无法履行或履行不符合约定,应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定(1)责任限额由双方协商确定,协商不成的,可提交仲裁机构或人民法院裁决;(2)责任限额不得低于合同总金额的一定比例。18.第三方责权利18.1第三方权利(1)根据合同约定,收取服务费用;(2)在合同履行过程中,对甲方或乙方的行为进行监督;(3)对合同履行情况进行评估、审计等。18.2第三方义务(1)按照合同约定,提供专业、高效的服务;(2)保守合同履行过程中的商业秘密;(3)对自身行为负责,承担相应责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系(1)第三方受甲方委托,为甲方提供相关服务;(2)第三方对甲方承担相应责任。19.2第三方与乙方的关系

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论