业主自主施工合同标准文本

业主自主施工合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包方”）就甲方自主施工项目事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目内容：__________

1.4项目规模：__________

1.5项目总投资：__________

二、承包方责任

2.1承包方负责按照甲方提供的施工图纸、施工方案及工程量清单，对项目进行施工。

2.2承包方应保证施工质量，符合国家及地方相关法律法规、标准规范要求。

2.3承包方应按照约定的时间节点完成施工任务，确保工程进度。

2.4承包方应负责施工现场的安全、文明施工，确保施工期间不发生安全事故。

2.5承包方应配合甲方进行工程质量、进度、安全等方面的监督检查。

三、业主责任

3.1业主负责提供项目施工所需的图纸、施工方案、工程量清单等相关资料。

3.2业主应按照约定的时间节点向承包方支付工程款项。

3.3业主应配合承包方进行施工过程中的各项手续办理。

3.4业主应负责施工现场的安全、文明施工，确保施工期间不发生安全事故。

四、工程款项及支付方式

4.1工程款项：__________

4.2支付方式：__________

4.3付款时间：__________

五、工期及验收

5.1工期：__________

5.2验收：项目完工后，双方共同进行验收，验收合格后，甲方支付剩余工程款项。

六、违约责任

6.1甲方未按约定时间支付工程款项，应向承包方支付违约金，违约金为逾期付款金额的__________%。

6.2乙方未按约定时间完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为逾期完成工程天数__________倍的工程款项。

6.3双方在施工过程中发生安全事故，应根据国家及地方相关法律法规进行处理。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或双方协商一致解除合同后，本合同自动终止。

九、附件

1.施工图纸

2.施工方案

3.工程量清单

4.其他相关资料

本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主”）为项目投资主体，为确保项目施工质量和进度，特委托乙方（以下简称“承包方”）进行施工，并引入丙方（以下简称“监理方”）对施工过程进行全程监理。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目内容：__________

1.4项目规模：__________

1.5项目总投资：__________

二、监理方责任

2.1监理方负责对承包方的施工过程进行全面、严格的监理，确保施工质量符合国家及地方相关法律法规、标准规范要求。

2.2监理方应定期向甲方汇报施工进度、质量及安全情况。

2.3监理方应监督承包方按照约定的时间节点完成施工任务，确保工程进度。

2.4监理方应负责施工现场的安全、文明施工，确保施工期间不发生安全事故。

2.5监理方应配合甲方、承包方进行工程质量、进度、安全等方面的监督检查。

三、承包方责任

3.1承包方负责按照甲方提供的施工图纸、施工方案及工程量清单，对项目进行施工。

3.2承包方应保证施工质量，符合国家及地方相关法律法规、标准规范要求。

3.3承包方应按照约定的时间节点完成施工任务，确保工程进度。

3.4承包方应负责施工现场的安全、文明施工，确保施工期间不发生安全事故。

3.5承包方应配合监理方进行施工过程中的各项监督检查。

四、甲方权益及权利

4.1甲方有权要求承包方在规定时间内完成施工任务，并确保工程进度。

4.2甲方有权要求承包方保证施工质量，对不合格工程有权要求返工或拆除。

4.3甲方有权要求监理方对施工过程进行全面、严格的监理，确保施工质量。

4.4甲方有权要求监理方定期向其汇报施工进度、质量及安全情况。

4.5甲方有权要求承包方、监理方共同参加施工过程中的各项会议，确保信息畅通。

4.6甲方有权对承包方、监理方的违约行为提出警告，并要求其承担相应责任。

五、利益条款

5.1甲方有权在施工过程中对施工质量进行抽查，如发现质量问题，有权要求承包方承担相应的修复费用。

5.2甲方有权根据监理方的汇报，对承包方进行奖惩，奖励优秀施工团队，惩罚不合格施工。

5.3甲方有权要求承包方在施工过程中采取措施，降低施工对周围环境的影响。

六、违约责任及限制条款

6.1承包方未按约定时间完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为逾期完成工程天数__________倍的工程款项。

6.2承包方未保证施工质量，导致工程返工或拆除，应承担相应的修复费用。

6.3监理方未按约定时间向甲方汇报施工情况，应向甲方支付违约金，违约金为逾期汇报天数__________倍的监理费用。

6.4任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。

6.5甲方有权在施工过程中对承包方、监理方进行监督，如发现其存在违法行为，有权向有关部门举报。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同履行完毕或三方协商一致解除合同后，本合同自动终止。

九、附件

1.施工图纸

2.施工方案

3.工程量清单

4.其他相关资料

十、总结

引入第三方监理方，有利于甲方更好地监督施工过程，确保工程质量。甲方作为投资主体，主导合同签订，有利于甲方在施工过程中维护自身权益，保障项目顺利进行。通过增加甲方权益条款和利益条款，以及乙方违约及限制条款，进一步明确了各方的责任和义务，为项目的成功实施提供了有力保障。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“承包方”）为专业施工团队，鉴于甲方（以下简称“业主”）对施工质量及进度的严格要求，特引入丁方（以下简称“监理方”）对施工过程进行第三方监理。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丁三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：__________

1.2项目地点：__________

1.3项目内容：__________

1.4项目规模：__________

1.5项目总投资：__________

二、监理方责任

2.1监理方负责对承包方的施工过程进行全面、严格的监理，确保施工质量符合国家及地方相关法律法规、标准规范要求。

2.2监理方应定期向业主汇报施工进度、质量及安全情况。

2.3监理方应监督承包方按照约定的时间节点完成施工任务，确保工程进度。

2.4监理方应负责施工现场的安全、文明施工，确保施工期间不发生安全事故。

2.5监理方应配合业主进行工程质量、进度、安全等方面的监督检查。

三、承包方责任

3.1承包方负责按照业主提供的施工图纸、施工方案及工程量清单，对项目进行施工。

3.2承包方应保证施工质量，符合国家及地方相关法律法规、标准规范要求。

3.3承包方应按照约定的时间节点完成施工任务，确保工程进度。

3.4承包方应负责施工现场的安全、文明施工，确保施工期间不发生安全事故。

3.5承包方应配合监理方进行施工过程中的各项监督检查。

四、业主责任

4.1业主负责提供项目施工所需的图纸、施工方案、工程量清单等相关资料。

4.2业主应按照约定的时间节点向承包方支付工程款项。

4.3业主应配合承包方进行施工过程中的各项手续办理。

4.4业主应负责施工现场的安全、文明施工，确保施工期间不发生安全事故。

五、乙方权益及权利

5.1乙方有权要求业主按照约定的时间节点支付工程款项，确保施工资金的及时到位。

5.2乙方有权要求监理方对施工过程进行公正、客观的监理，不得因个人偏见影响施工进度和质量。

5.3乙方有权要求业主在施工过程中提供必要的施工条件，如场地、材料等。

5.4乙方有权对施工过程中的设计方案、技术规范等进行合理调整，以适应施工需要。

5.5乙方有权要求业主在施工过程中对施工成果进行验收，确保工程质量达到预期目标。

六、利益条款

6.1乙方有权在施工过程中对施工质量进行抽查，如发现质量问题，有权要求业主承担相应的修复费用。

6.2乙方有权根据监理方的汇报，对业主进行奖惩，奖励提供良好施工条件的业主，惩罚未及时支付工程款项的业主。

6.3乙方有权要求业主在施工过程中采取措施，降低施工对周围环境的影响。

七、甲方违约及限制条款

7.1业主未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期付款金额的__________%。

7.2业主未提供必要的施工条件，导致施工进度延误，应向乙方支付违约金，违约金为延误天数__________倍的工程款项。

7.3业主违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。

八、争议解决

8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。