分包商与总包商的资源共享3篇_第1页
分包商与总包商的资源共享3篇_第2页
分包商与总包商的资源共享3篇_第3页
分包商与总包商的资源共享3篇_第4页
分包商与总包商的资源共享3篇_第5页
已阅读5页,还剩44页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME分包商与总包商的资源共享本合同目录一览1.合同概述1.1合同目的1.2合同双方1.3合同期限2.资源共享范围2.1资源类型2.2资源共享条件2.3资源使用限制3.资源共享方式3.1资源分配3.2信息交流3.3技术支持4.费用与支付4.1资源使用费用4.2费用结算方式4.3逾期支付处理5.质量与标准5.1资源质量要求5.2资源使用标准5.3质量控制措施6.数据安全与保密6.1数据保护措施6.2保密条款6.3数据泄露责任7.权利与义务7.1分包商权利7.2总包商权利7.3双方义务8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同变更与解除10.1变更程序10.2解除条件10.3解除程序11.合同终止11.1终止条件11.2终止程序11.3终止后的处理12.其他条款12.1合同附件12.2合同生效12.3合同份数13.法律适用与争议管辖13.1法律适用13.2争议管辖14.合同签署与生效日期第一部分:合同如下:1.合同概述1.1合同目的本合同旨在明确分包商与总包商在项目实施过程中资源共享的具体条款,确保双方在资源使用上的协同与效率。1.2合同双方1.3合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[合同期限],合同期满后,如需继续合作,双方应另行签订补充协议。2.资源共享范围2.1资源类型2.1.1物质资源:包括但不限于原材料、设备、工具等。2.1.2技术资源:包括但不限于专利技术、专有技术、技术图纸等。2.1.3人力资源:包括但不限于技术人才、管理人员等。2.2资源共享条件2.2.1分包方需提前[时间]向总包方提出资源共享需求。2.2.2总包方应在不影响其自身业务的前提下,尽量满足分包方的资源共享需求。2.3资源使用限制2.3.1分包方在使用共享资源时,应遵守国家相关法律法规和行业标准。2.3.2分包方不得将共享资源用于任何违法活动。3.资源共享方式3.1资源分配3.1.1总包方负责对共享资源进行统一调配,确保资源的高效利用。3.1.2分包方根据实际需求,向总包方提出资源分配申请。3.2信息交流3.2.1双方应建立有效的信息交流机制,确保资源共享信息的及时传递。3.2.2分包方在使用共享资源过程中,应及时向总包方反馈相关信息。3.3技术支持3.3.1总包方应提供必要的技术支持,协助分包方解决资源共享过程中遇到的问题。3.3.2分包方在使用共享资源时,应主动寻求技术支持,提高资源利用效率。4.费用与支付4.1资源使用费用4.1.1分包方使用共享资源,应按实际使用量支付相应费用。4.1.2资源使用费用标准由双方协商确定。4.2费用结算方式4.2.1费用结算采用月结方式,每月[日期]前,分包方应向总包方支付上月费用。4.2.2费用支付方式为银行转账。4.3逾期支付处理4.3.1分包方逾期支付费用,应向总包方支付[逾期利息比例]%的逾期利息。4.3.2逾期支付超过[天数]仍未支付,总包方有权暂停资源共享。5.质量与标准5.1资源质量要求5.1.1共享资源应符合国家相关质量标准。5.1.2总包方应对共享资源进行质量检验,确保其符合要求。5.2资源使用标准5.2.1分包方在使用共享资源时,应遵守相关操作规程。5.2.2分包方应确保资源共享过程中不出现质量问题。5.3质量控制措施5.3.1双方应建立质量监控机制,对资源共享过程进行全程监控。5.3.2对发现的质量问题,双方应及时采取措施予以解决。8.违约责任8.1违约情形8.1.1分包方未按合同约定使用共享资源,造成资源浪费或损坏。8.1.2分包方未按合同约定支付费用,逾期支付超过[天数]。8.1.3总包方未按合同约定提供资源共享或技术支持。8.1.4双方在合同履行过程中,因故意或重大过失造成对方损失的。8.2违约责任承担8.2.1分包方违约的,应向总包方支付违约金,违约金为未支付费用总额的[百分比]%。8.2.2总包方违约的,应向分包方支付违约金,违约金为实际损失金额的[百分比]%。8.3违约赔偿8.3.1双方违约造成对方损失的,应根据实际损失金额进行赔偿。8.3.2赔偿金额应在违约行为发生之日起[天数]内支付。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。9.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1双方应在争议发生后[天数]内提出协商请求。9.2.2协商期间,双方应继续履行合同。9.3争议解决地点争议解决地点为合同签订地。10.合同变更与解除10.1变更程序10.1.1双方协商一致,可对本合同进行变更。10.1.2变更内容应以书面形式确定,并由双方签字盖章。10.2解除条件10.2.1双方协商一致,可解除本合同。10.2.2出现不可抗力事件,致使合同无法履行。10.3解除程序10.3.1双方应提前[天数]通知对方解除合同。10.3.2解除合同后,双方应按照合同约定进行清算。11.合同终止11.1终止条件11.1.1合同期限届满。11.1.2双方协商一致解除合同。11.1.3合同约定的其他终止条件。11.2终止程序11.2.1双方应按照合同约定进行合同终止手续。11.2.2合同终止后,双方应按照合同约定进行清算。11.3终止后的处理11.3.1合同终止后,双方应妥善处理剩余资源。11.3.2双方应按照合同约定支付剩余款项。12.其他条款12.1合同附件本合同附件包括但不限于资源共享清单、费用结算明细、争议解决协议等。12.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同份数本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。13.法律适用与争议管辖13.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议管辖本合同争议解决地点为合同签订地,由合同签订地人民法院管辖。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在分包商与总包商之间的合同履行过程中,提供中介、咨询、监理、检测等服务的独立法人或其他组织。1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够独立承担法律责任。2.第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于项目进度管理、质量监控、技术支持、费用审核等。2.2第三方介入应经分包商和总包商协商一致,并以书面形式确定。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额由双方在合同中约定,具体金额根据第三方服务内容和风险程度确定。3.2第三方责任限额在合同签订时确定,并在合同履行过程中保持不变。4.甲乙方增加的额外条款及说明4.1分包商增加条款4.1.1分包商应确保第三方具备履行合同所需的资质和条件。4.1.2分包商应向第三方提供必要的协助,包括但不限于提供项目资料、现场配合等。4.2总包商增加条款4.2.1总包商应监督第三方的工作,确保其按照合同约定履行职责。4.2.2总包商应向第三方提供必要的支持,包括但不限于人员、设备等。5.第三方责权利5.1第三方权利5.1.1第三方有权要求分包商和总包商提供必要的资料和协助。5.1.2第三方有权对项目进度、质量、费用等进行监督检查。5.2第三方义务5.2.1第三方应按照合同约定履行职责,确保工作质量。5.2.2第三方应遵守国家相关法律法规和行业标准。5.3第三方责任5.3.1第三方在履行合同过程中,因故意或重大过失造成分包商或总包商损失的,应承担相应的赔偿责任。5.3.2第三方责任限额内的损失,由分包商和总包商按照合同约定承担。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与分包商的关系6.1.1第三方与分包商之间为委托关系,分包商为委托方。6.1.2第三方应按照分包商的要求,独立履行合同。6.2第三方与总包商的关系6.2.1第三方与总包商之间为服务关系,总包商为服务方。6.2.2第三方应按照总包商的要求,独立履行合同。6.3第三方与甲乙方的责任划分6.3.1第三方在履行合同过程中,因故意或重大过失造成甲乙方损失的,由第三方承担赔偿责任。6.3.2第三方责任限额内的损失,由甲乙方按照合同约定承担。6.4第三方与其他相关方的责任划分6.4.1第三方与其他相关方的责任划分,按照相关法律法规和合同约定执行。7.第三方介入的变更与解除7.1第三方介入的变更7.1.1第三方介入的变更应经分包商、总包商和第三方协商一致。7.1.2变更内容应以书面形式确定,并由各方签字盖章。7.2第三方介入的解除7.2.1第三方介入的解除应经分包商、总包商和第三方协商一致。7.2.2解除合同后,第三方应按照合同约定进行清算。7.3第三方介入的终止7.3.1第三方介入的终止条件包括合同期限届满、变更解除、解除等。7.3.2第三方介入终止后,各方应按照合同约定进行清算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.资源共享清单详细列明双方共享的各类资源,包括物质资源、技术资源和人力资源。明确资源的使用权限、使用方式及使用期限。2.费用结算明细列明各项费用的名称、计算方式、支付时间及支付方式。包括资源共享费用、违约金、赔偿金等。3.争议解决协议约定争议解决的途径、程序和地点。明确争议解决后的法律效力。4.第三方介入协议明确第三方介入的范围、职责、权利及责任。约定第三方介入的条件、变更及解除。5.项目进度计划列明项目实施过程中的关键节点、时间安排及责任分工。包括资源共享进度、质量验收进度等。6.质量控制措施明确项目实施过程中的质量控制标准、检验方法和验收程序。包括资源共享过程中的质量控制措施。7.数据安全与保密协议约定数据安全与保密的要求、措施及责任。包括资源共享过程中的数据安全与保密措施。8.合同变更协议约定合同变更的流程、内容、生效条件及法律效力。包括资源共享、费用、期限等合同的变更。9.合同解除协议约定合同解除的条件、程序及法律效力。包括资源共享、费用、期限等合同的解除。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1分包方未按合同约定使用共享资源,造成资源浪费或损坏。1.2分包方未按合同约定支付费用,逾期支付超过[天数]。1.3总包方未按合同约定提供资源共享或技术支持。1.4双方在合同履行过程中,因故意或重大过失造成对方损失的。2.责任认定标准:2.1违约行为的认定标准以合同约定为准。2.2违约责任认定标准:2.1.1分包方违约的,应向总包方支付违约金,违约金为未支付费用总额的[百分比]%。2.1.2总包方违约的,应向分包方支付违约金,违约金为实际损失金额的[百分比]%。2.1.3双方违约造成对方损失的,应根据实际损失金额进行赔偿。3.示例说明:3.1分包方未按合同约定在[日期]前提交资源共享需求,导致总包方无法按时提供资源,造成项目延误。分包方应向总包方支付[违约金金额]的违约金。3.2总包方在[日期]后未向分包方提供技术支持,导致分包方在项目实施过程中遇到技术难题。总包方应向分包方支付[赔偿金额]的赔偿金。分包商与总包商的资源共享1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同定义1.3通用定义2.双方基本信息2.1分包商信息2.2总包商信息3.合同标的与范围3.1分包商承担的工作内容3.2总包商提供的技术支持3.3共享资源类型4.共享资源管理4.1资源分配与管理4.2资源使用规定4.3资源维护与保养5.资源使用费用5.1费用计算方法5.2费用支付方式5.3费用结算期限6.技术保密与知识产权6.1技术保密要求6.2知识产权归属6.3侵权责任7.保密协议7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.合作期限8.1合作起始时间8.2合作终止条件8.3合作延期9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.违约责任11.1违约行为定义11.2违约责任承担11.3违约赔偿方式12.法律适用与管辖12.1合同适用法律12.2争议管辖法院13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同补充协议14.其他约定事项14.1额外服务内容14.2合同附件14.3其他约定第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“分包商”指在本合同中承担具体工程或服务项目的承包方。1.1.2“总包商”指在本合同中负责整体工程或项目管理的承包方。1.1.3“资源共享”指分包商与总包商在合同约定的范围内,相互提供必要的物质、技术、人力等资源,以实现合作项目的顺利进行。1.2合同定义1.2.1本合同指分包商与总包商就资源共享所签订的具有法律约束力的协议。1.2.2本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。1.3通用定义1.3.1“工作内容”指分包商按照合同约定,完成的项目或工程的具体工作。1.3.2“技术支持”指总包商为分包商提供的技术指导、设备调试、工艺改进等服务。2.双方基本信息2.1分包商信息2.1.1分包商名称:_______2.1.2分包商地址:_______2.1.3联系人:_______2.1.4联系电话:_______2.2总包商信息2.2.1总包商名称:_______2.2.2总包商地址:_______2.2.3联系人:_______2.2.4联系电话:_______3.合同标的与范围3.1分包商承担的工作内容3.1.1分包商负责的具体工程或服务项目内容。3.1.2分包商应按照合同约定的时间节点和质量标准完成工作。3.2总包商提供的技术支持3.2.1总包商负责提供必要的工程技术指导、设备调试、工艺改进等服务。3.2.2总包商应确保提供的技术支持符合行业标准,保障分包商工作顺利进行。4.共享资源管理4.1资源分配与管理4.1.1总包商负责根据项目需要,合理分配资源给分包商。4.1.2分包商应按照总包商的分配方案,有效管理和使用资源。4.2资源使用规定4.2.1分包商在使用资源时,应遵循合同约定和相关规定。4.2.2分包商不得擅自改变资源的用途或转让他人。4.3资源维护与保养4.3.1分包商应妥善维护和使用资源,确保其处于良好状态。4.3.2分包商应按照资源制造商或总包商的要求,定期进行保养。5.资源使用费用5.1费用计算方法5.1.1资源使用费用按照实际使用量和市场价格计算。5.1.2资源使用费用包括但不限于:设备使用费、材料费、人工费等。5.2费用支付方式5.2.1分包商应按照合同约定的时间和方式支付资源使用费用。5.2.2资源使用费用支付后,总包商应提供相应的费用凭证。5.3费用结算期限5.3.1资源使用费用应在合同约定的结算期限内结清。6.技术保密与知识产权6.1技术保密要求6.1.1分包商和总包商双方对本合同中的技术信息负有保密义务。6.1.2分包商和总包商不得泄露、复制、传播或利用对方的技术信息。6.2知识产权归属6.2.1分包商和总包商在合作过程中产生的知识产权,归双方共有。6.2.2双方应按照合同约定,合理使用和分享知识产权。6.3侵权责任6.3.1分包商和总包商如违反保密义务,应承担相应的侵权责任。8.合作期限8.1合作起始时间:自本合同签订之日起_______个工作日。8.2合作终止条件8.2.1项目或工程完工,经双方确认无遗留问题。8.2.2一方违反合同约定,经另一方书面通知后_______日内未予纠正。8.2.3因不可抗力导致合同无法继续履行。8.3合作延期8.3.1如因特殊原因需要延长合作期限,双方应提前_______个工作日书面协商一致。8.3.2延期后的合作期限及费用调整,应另行签订补充协议。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为_______。9.2.2争议解决机构应按照其章程和程序处理争议。9.3争议解决程序9.3.1双方应在争议发生后_______个工作日内向争议解决机构提出书面申请。9.3.2争议解决机构应在收到申请后_______个工作日内作出裁决。10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.1.1一方严重违反合同约定,经另一方书面通知后_______日内未予纠正。10.1.2因不可抗力导致合同无法继续履行。10.2合同终止条件10.2.1合作期限届满且双方无继续合作意愿。10.2.2一方单方面解除合同,并书面通知另一方。10.3合同解除与终止程序10.3.1双方应在合同解除或终止前_______个工作日书面通知对方。11.违约责任11.1违约行为定义11.1.1分包商未按合同约定完成工作或提供服务的。11.1.2总包商未按合同约定提供技术支持或资源共享的。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约金按合同总金额的_______%计算。11.3违约赔偿方式11.3.1违约赔偿应以现金形式支付。11.3.2违约方应在违约行为发生后_______个工作日内支付违约赔偿。12.法律适用与管辖12.1合同适用法律12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖法院12.2.1本合同争议由合同签订地的人民法院管辖。13.合同生效与修改13.1合同生效条件13.1.1双方代表签字盖章后,本合同自_______之日起生效。13.2合同修改程序13.2.1合同任何修改均应以书面形式进行,并由双方代表签字盖章。13.3合同补充协议13.3.1本合同如有未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1额外服务内容14.1.1双方可根据项目需要,协商一致后增加额外服务内容。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于:工程图纸、技术规范、资源清单等。14.3其他约定14.3.1本合同未尽事宜,双方可另行协商解决。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行并提供服务或协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方可以是但不限于中介方、监理方、咨询方、检测机构等。15.2第三方责任15.2.1第三方在合同履行过程中,应遵守合同约定,履行其职责。15.2.2第三方因自身原因导致合同履行受阻或造成损失的,应承担相应的责任。15.3第三方介入程序15.3.1甲乙双方同意第三方介入时,应书面通知对方,并取得对方的同意。15.3.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议,明确各方的权利义务。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备履行合同所需的专业能力和资质。16.1.2甲方应监督第三方的工作,确保其按照合同要求执行。16.1.3甲方有权要求第三方提供必要的工作报告和成果。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应配合第三方的工作,提供必要的协助和支持。16.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其符合合同要求。16.2.3乙方有权要求第三方提供必要的工作报告和成果。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1.1若损失由第三方直接责任造成,责任限额为_______元;17.1.1.2若损失由第三方间接责任造成,责任限额为_______元;17.1.1.3若损失由第三方部分责任造成,责任限额按实际责任比例确定。17.2责任承担17.2.1第三方责任限额不足以弥补损失的,甲乙双方应按照合同约定分担剩余损失。17.2.2若第三方责任限额不足以弥补损失,且甲乙双方无法达成赔偿协议,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方提供的服务或协助,甲方应支付相应的服务费用。18.1.2第三方在履行职责过程中,甲方有权对第三方的行为进行监督和指导。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方提供的服务或协助,乙方应支付相应的服务费用。18.2.2第三方在履行职责过程中,乙方有权对第三方的行为进行监督和指导。18.3第三方与甲乙双方的划分18.3.1第三方在合同履行过程中,应遵守合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。18.3.2第三方应向甲乙双方提供必要的工作报告和成果,确保合同的顺利履行。18.3.3第三方在履行职责过程中,甲乙双方应相互配合,共同维护合同的履行。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更19.1.1第三方介入后,如需对合同内容进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。19.2变更协议的法律效力19.2.1本合同变更协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范详细要求:包含项目设计图纸、施工图、设备安装图、技术规范、材料清单等。说明:附件应清晰、完整,便于施工和验收。2.资源清单详细要求:列出项目所需的全部资源,包括但不限于设备、材料、人力等。说明:资源清单应详细记录资源的规格、型号、数量、价格等信息。3.质量检测报告详细要求:由第三方检测机构出具,证明项目质量符合国家标准。说明:报告应包含检测项目、检测方法、检测结果等信息。4.工程进度报告说明:报告应每月提交一次,及时反映项目进展情况。5.资金支付凭证详细要求:记录项目资金支付情况,包括付款金额、付款时间、付款对象等。说明:凭证应加盖财务章,确保资金支付的真实性。6.争议解决文件详细要求:记录争议解决过程,包括争议内容、解决方式、最终结果等。说明:文件应经双方签字盖章,具有法律效力。7.补充协议详细要求:记录双方就合同内容达成的一致意见,包括变更、补充等。说明:补充协议应与合同具有同等法律效力。8.第三方合作协议详细要求:明确第三方在合同履行过程中的权利义务。说明:协议应经甲乙双方和第三方签字盖章。说明二:违约行为及责任认定:1.分包商违约行为及责任认定1.1未按合同约定完成工作责任认定:分包商应承担违约责任,赔偿因延误造成的损失,并支付违约金。示例:分包商未在规定时间内完成施工,导致项目延期,甲方有权要求分包商赔偿延误损失。1.2质量不达标责任认定:分包商应承担违约责任,修复不合格工程,并支付修复费用。示例:分包商完成的工程不符合质量标准,甲方有权要求分包商进行修复,并支付修复费用。2.总包商违约行为及责任认定2.1未按合同约定提供技术支持责任认定:总包商应承担违约责任,赔偿因技术支持不足造成的损失。示例:总包商未及时提供技术支持,导致分包商工作受阻,甲方有权要求总包商赔偿损失。2.2资源分配不合理责任认定:总包商应承担违约责任,调整资源分配,确保项目顺利进行。示例:总包商未合理分配资源,导致分包商工作受阻,甲方有权要求总包商调整资源分配。3.第三方违约行为及责任认定3.1未按协议提供服务责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿因服务不足造成的损失。示例:第三方未按协议提供检测服务,导致项目无法验收,甲方有权要求第三方赔偿损失。3.2服务质量不达标责任认定:第三方应承担违约责任,重新提供服务,并支付修复费用。示例:第三方提供的检测服务不符合要求,导致项目存在安全隐患,甲方有权要求第三方重新检测并支付修复费用。分包商与总包商的资源共享2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包商名称、地址、联系方式1.2总包商名称、地址、联系方式2.合同标的2.1资源类型2.2资源数量2.3资源质量要求3.资源共享原则3.1资源共享方式3.2资源共享范围3.3资源共享条件4.资源使用与维护4.1资源使用权限4.2资源维护责任4.3资源更新与升级5.资源费用及支付方式5.1资源费用计算方法5.2资源费用支付期限5.3违约责任及赔偿6.资源保密与安全6.1资源保密要求6.2资源安全措施6.3违约责任及赔偿7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.合同生效与解除8.1合同生效条件8.2合同解除条件8.3合同解除程序9.合同变更与终止9.1合同变更程序9.2合同终止条件9.3合同终止程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿计算方法11.合同附件11.1附件一:资源共享清单11.2附件二:资源使用协议11.3附件三:保密协议12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同份数13.1正本份数13.2副本份数14.合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包商名称:________1.2分包商地址:________1.3分包商联系方式:电话________,邮箱________1.4总包商名称:________1.5总包商地址:________1.6总包商联系方式:电话________,邮箱________2.合同标的2.1资源类型:包括但不限于硬件设备、软件系统、技术资料、人力等。2.2资源数量:具体数量根据资源共享清单确定。2.3资源质量要求:符合国家相关标准及行业标准。3.资源共享原则3.1资源共享方式:采用相互协商、共同使用的原则。3.2资源共享范围:限于合同约定的资源共享项目。3.3资源共享条件:双方应确保资源共享的合法性、合规性。4.资源使用与维护4.1资源使用权限:分包商在总包商授权范围内使用共享资源。4.2资源维护责任:双方应共同承担资源共享资源的维护责任。4.3资源更新与升级:双方应及时更新和升级共享资源,确保其正常运行。5.资源费用及支付方式5.1资源费用计算方法:按照资源共享清单中约定的费用标准计算。5.2资源费用支付期限:每月____日前支付上月费用。5.3违约责任及赔偿:如一方未按时支付费用,应向另一方支付_____%的违约金。6.资源保密与安全6.1资源保密要求:双方应严格保守资源共享中的商业秘密和技术秘密。6.2资源安全措施:双方应采取必要的安全措施,防止资源共享资源泄露、损坏或丢失。6.3违约责任及赔偿:如一方泄露、损坏或丢失资源共享资源,应向另一方支付_____%的违约金。7.争议解决7.1争议解决方式:双方应友好协商解决争议。7.2争议解决机构:如协商不成,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.3争议解决程序:争议解决过程中,双方应保持沟通,积极寻求解决方案。8.合同生效与解除8.1合同生效条件:本合同经双方签字盖章后,自____年____月____日起生效。8.2.1一方违反合同约定,经另一方书面通知后____日内仍未改正;8.2.2因不可抗力导致合同无法履行;8.2.3双方协商一致决定解除合同。8.3合同解除程序:任何一方提出解除合同时,应提前____日以书面形式通知对方,并说明解除原因。9.合同变更与终止9.1合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应提前____日以书面形式通知对方,经双方协商一致后,签订补充协议,作为本合同的组成部分。9.2合同终止条件:合同履行完毕或合同解除后,合同终止。9.3合同终止程序:合同终止后,双方应进行资产清算,结算双方的权利和义务。10.违约责任10.1.1一方未按合同约定履行义务;10.1.2一方故意或过失导致合同无法履行;10.1.3一方违反保密协议或安全措施,造成资源共享资源泄露或损失。10.2违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约赔偿计算方法:根据实际情况,按照损失金额的_____%计算赔偿金。11.合同附件11.1附件一:资源共享清单11.2附件二:资源使用协议11.3附件三:保密协议12.合同签署12.1签署时间:____年____月____日12.2签署地点:________12.3签署人员:分包商代表________,总包商代表________13.合同份数13.1正本份数:共____份,双方各执____份。13.2副本份数:共____份,双方各执____份。14.合同生效日期14.1合同生效日期:自双方签字盖章之日起____个工作日后生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除合同双方(甲乙方)以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、监理方、技术服务方等。15.2第三方介入目的:第三方介入旨在提高资源共享的效率、保障合同履行、提供专业服务或解决争议。16.第三方责任限额16.1第三方责任:第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失,应承担相应的赔偿责任。16.2责任限额:第三方责任限额由合同双方与第三方另行协商确定,并在合同附件中明确。17.甲乙方与第三方的关系17.1甲乙方与第三方之间的合同关系:甲乙方与第三方之间的合同关系独立于本合同,双方应另行签订相关协议。17.2第三方对甲乙方的责任:第三方对甲乙方的责任仅限于其与甲乙方签订的协议内容,与本合同无关。18.第三方介入程序18.1第三方介入申请:甲乙方需向对方提出第三方介入申请,说明介入的目的、范围和预期效果。18.2第三方介入审批:对方应在____日内对第三方介入申请进行审批,并在审批通过后通知甲乙方。18.3第三方介入实施:第三方介入实施过程中,甲乙方应积极配合,确保第三方能够顺利履行职责。19.第三方职责与权利19.1第三方职责:第三方应按照合同约定或其与甲乙方签订的协议,履行相应的职责,包

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论