七通一平合同范本

七通一平合同范本建设工程施工合同本合同由以下双方于________年________月________日在中华人民共和国________（城市/地区）签订：甲方（发包方）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系方式：____________________乙方（承包方）：名称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系方式：____________________鉴于甲方拟将________工程发包给乙方施工，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程按期、保质完成。第二条合同依据本合同的签订和履行依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，并结合工程实际情况制定。第二章工程概况第三条工程名称工程名称：________________________第四条工程地点工程地点：________________________第五条工程内容乙方负责按照甲方提供的设计图纸和要求，完成以下施工内容：________________；________________；________________；________________。第六条工期要求开工日期：________年________月________日竣工日期：________年________月________日总工期：________天（日历天数）。第七条工程质量标准本工程的质量必须符合国家及地方的相关规范和标准，达到_______等级。第三章双方权利与义务第八条甲方的权利与义务负责提供施工场地及相关资料；按时支付工程款；对乙方的施工进行监督，并提出合理建议；协助乙方办理相关手续。第九条乙方的权利与义务按照合同约定的时间、质量完成工程施工；负责施工现场的安全管理，确保施工安全；接受甲方的监督检查，并及时整改存在问题；工程竣工后，向甲方提交完整的竣工资料。第四章工期与进度第十条工期延误因甲方原因导致的停工，工期相应顺延；因乙方原因导致的停工，每延误一天，乙方应支付违约金人民币________元。第十一条进度报告乙方应每月向甲方提交工程进度报告，详细说明已完成的工作量及下月施工计划。第五章工程质量第十二条质量要求乙方必须使用符合国家及地方标准的材料和设备；施工过程中发现的质量问题，乙方应在接到通知后________小时内完成整改。第十三条验收标准工程竣工后，由甲乙双方共同组织验收，验收合格后签署《竣工验收报告》。第六章安全责任第十四条安全施工乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规；施工现场的安全措施由乙方负责落实。第十五条安全事故处理施工过程中发生的安全事故，由乙方负责处理，并承担相应责任；若因乙方原因导致甲方或第三方人员受伤或死亡，乙方应承担全部赔偿责任。第七章工程价款与结算第十六条合同总价工程总金额为人民币________元（大写：________）。第十七条付款方式合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的_______%作为预付款；工程进度达到_______%时，甲方向乙方支付合同总价的_______%；工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余工程款。第十八条发票乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票。第八章违约责任第十九条甲方违约责任甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付逾期金额的_______‰作为违约金；因甲方原因导致合同无法履行，甲方应赔偿乙方因此造成的全部损失。第二十条乙方违约责任乙方未按合同工期完成施工，每延误一天，应向甲方支付违约金人民币________元；乙方提供的材料或施工质量不符合要求，甲方有权要求返工，由此产生的费用由乙方承担。第九章争议解决第二十一条协商解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。第二十二条诉讼解决若协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章其他条款第二十三条合同变更本合同的任何变更需经双方协商一致，并以书面形式确认后方可生效。第二十四条合同终止工程竣工验收合格且所有款项结清后，本合同自动终止；因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商提前终止合同。第二十五条通知与送达本合同项下的所有通知、文件应以书面形式发送至双方提供的地址；若一方变更地址，应在变更后________日内书面通知另一方。第十一章附则第二十六条合同份数本合同一式_______份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二十七条生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代