劳务公司施工合同标准文本

劳务公司施工合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就乙方在甲方指定项目上提供劳务服务事宜，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：________________________

1.2项目地点：________________________

1.3项目规模：________________________

1.4项目工期：________________________

二、劳务服务内容

2.1乙方负责提供符合甲方要求的专业劳务人员，包括但不限于：________________________

2.2乙方负责劳务人员的培训、管理、调配和工资支付等事宜。

2.3乙方应确保劳务人员具备相应的资质和技能，并对其工作质量负责。

三、劳务人员数量及工资待遇

3.1乙方应按照甲方要求提供劳务人员，人数为：________________________

3.2劳务人员工资待遇如下：

（1）基本工资：________________________

（2）加班工资：________________________

（3）其他补贴：________________________

四、合同履行

4.1乙方应在合同签订后，按照甲方要求的时间节点，向甲方提供劳务人员。

4.2乙方应确保劳务人员按时、按质、按量完成甲方指定的各项任务。

4.3甲方应在乙方提供劳务人员后，按照约定支付劳务费用。

五、违约责任

5.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

5.2乙方未按时提供劳务人员或劳务人员不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于：________________________

5.3甲方未按时支付劳务费用，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于：________________________

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.劳务人员名单及资质证明

2.劳务人员工资待遇明细表

3.项目施工图纸及技术规范

4.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为保障施工项目的顺利进行，特委托乙方（以下简称“乙方”）作为劳务总包单位，负责组织、协调和管理第三方劳务单位（以下简称“第三方”）的劳务服务。为确保各方权益，经甲乙双方及第三方充分协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：________________________

1.2项目地点：________________________

1.3项目规模：________________________

1.4项目工期：________________________

二、劳务服务内容

2.1乙方作为劳务总包单位，负责组织、协调和管理第三方在项目上的劳务服务。

2.2第三方应按照甲方要求提供专业劳务人员，包括但不限于：________________________

2.3第三方负责劳务人员的培训、管理、调配和工资支付等事宜。

三、第三方责任与权利

3.1第三方应保证劳务人员具备相应的资质和技能，并对劳务人员的工作质量负责。

3.2第三方有权根据项目进度和需求，调整劳务人员配置。

3.3第三方有权获得甲方支付的劳务费用，并承担相应的税费。

四、甲方权益与责任

4.1甲方有权对第三方劳务人员的工作进行监督和检查，确保其符合项目要求。

4.2甲方有权要求乙方对第三方劳务人员的工作进行指导和协调，确保项目进度和质量。

4.3甲方有权要求乙方对第三方劳务人员的工作进行考核，对不合格的劳务人员予以清退。

4.4甲方有权要求乙方对第三方劳务人员的工作进行培训和指导，提高其工作技能。

五、甲方权利条款

5.1甲方有权要求乙方在合同签订后，按照约定的时间节点提供第三方劳务人员。

5.2甲方有权要求乙方对第三方劳务人员的工作进行全程监督，确保其符合项目要求。

5.3甲方有权要求乙方对第三方劳务人员的工作进行考核，对不合格的劳务人员予以清退。

5.4甲方有权要求乙方对第三方劳务人员的工作进行培训和指导，提高其工作技能。

5.5甲方有权要求乙方对第三方劳务人员的工作进行合理的调配，以满足项目需求。

六、乙方责任与权利

6.1乙方作为劳务总包单位，负责对第三方劳务人员的工作进行组织、协调和管理。

6.2乙方有权要求第三方按照约定的时间节点提供劳务人员。

6.3乙方有权对第三方劳务人员的工作进行监督和检查，确保其符合项目要求。

6.4乙方有权要求第三方对不合格的劳务人员予以清退。

6.5乙方有权要求第三方对劳务人员的工作进行培训和指导，提高其工作技能。

七、乙方违约及限制条款

7.1乙方如未按照约定的时间节点提供第三方劳务人员，应承担相应的违约责任，包括但不限于：________________________

7.2乙方如未对第三方劳务人员的工作进行有效管理，导致项目进度和质量受到影响，应承担相应的违约责任，包括但不限于：________________________

7.3乙方如未按照甲方要求对第三方劳务人员的工作进行培训和指导，导致劳务人员技能低下，应承担相应的违约责任，包括但不限于：________________________

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

第三方介入的意义和目的：

1.提高项目施工效率，降低甲方管理成本。

2.保证项目质量，确保甲方利益最大化。

3.增强甲方对劳务人员的管理能力，提高施工水平。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为项目业主，有权对施工过程进行全程监督，确保项目质量。

2.甲方有权要求乙方对第三方劳务人员的工作进行培训和指导，提高施工水平。

3.甲方有权要求乙方对第三方劳务人员的工作进行合理的调配，以满足项目需求。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业建筑劳务分包单位，接受甲方（以下简称“甲方”）委托，负责将部分劳务工作分包给第三方劳务单位（以下简称“第三方”），以实现劳务资源的优化配置和项目的顺利进行。为明确各方的权利义务，经甲乙双方及第三方友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.1项目名称：________________________

1.2项目地点：________________________

1.3项目规模：________________________

1.4项目工期：________________________

二、劳务分包内容

2.1乙方将项目中的劳务部分工作分包给第三方，具体包括但不限于：________________________

2.2第三方负责完成上述分包工作，并按照甲方要求的质量标准执行。

三、第三方责任与权利

3.1第三方应具备相应的资质和技能，确保分包工作的质量和安全。

3.2第三方有权根据项目进度和需求，调整作业计划和人员配置。

3.3第三方有权要求乙方提供必要的施工设备和材料。

四、乙方权益与责任

4.1乙方作为劳务分包单位，有权要求甲方按照合同约定支付分包费用。

4.2乙方有权对第三方的工作进行监督，确保其符合项目要求和质量标准。

4.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。

五、乙方权利条款

5.1乙方有权要求甲方在合同签订后，按照约定的时间节点支付分包费用。

5.2乙方有权要求甲方对第三方的工作进行必要的指导和协调。

5.3乙方有权要求甲方在项目进度调整时，及时调整分包费用。

5.4乙方有权要求甲方对第三方的工作成果进行验收，并在验收合格后支付费用。

六、甲方责任与权利

6.1甲方应按照合同约定，及时支付乙方分包费用。

6.2甲方有权对乙方和第三方的工作进行监督，确保项目进度和质量。

6.3甲方有权要求乙方和第三方按照项目要求完成工作。

七、甲方违约及限制条款

7.1甲方如未按时支付分包费用，应承担相应的违约责任，包括但不限于：________________________

7.2甲方如未提供必要的施工条件和支持，导致乙方和第三方无法正常工作，应承担相应的违约责任，包括但不限于：________________________

7.3甲方如要求乙方和第三方进行超出合同约定的工作内容，应与乙方协商一致并支付额外费用。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

8.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他

9.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

9.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

乙方为主导的目的和意义：

1.乙方作为专业分包单位