撤除施工合同10篇_第1页
撤除施工合同10篇_第2页
撤除施工合同10篇_第3页
撤除施工合同10篇_第4页
撤除施工合同10篇_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

撤除施工合同10篇篇1合同编号:[合同编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就撤除施工合同事宜达成如下协议:一、合同撤除背景鉴于甲方和乙方于[合同签订日期]签订的施工合同(以下简称“原合同”),因故无法继续履行,经双方友好协商,决定撤除该合同。1.根据《中华人民共和国合同法》第[具体法条]条的规定,[具体法条内容]。因此,甲方和乙方有权撤除原合同。2.撤除施工合同需要遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,确保双方的权益得到保障。1.撤除范围:甲方和乙方撤除的是原合同中的施工部分,其他部分的权利义务关系不受影响。2.撤除时间:双方协商确定撤除施工合同的具体时间,确保撤除过程顺利进行。3.撤除后的结算:撤除施工合同后,双方需进行结算,确保已完成工作的款项得到支付。具体结算方式根据双方协商确定。4.撤除后的争议解决:若撤除施工合同后发生争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、其他条款1.保密条款:双方对撤除施工合同过程中获知的对方商业秘密负有保密义务,不得向第三方泄露。2.争议解决条款:本协议的争议解决条款与原合同中的争议解决条款具有同等法律效力。若原合同中的争议解决条款与本协议的争议解决条款存在冲突,以本协议的争议解决条款为准。3.法律适用条款:本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。若因本协议产生的争议无法通过协商或诉讼解决,双方同意提交[具体仲裁机构或法院]进行仲裁或诉讼。4.合同生效条款:本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。协议生效后,双方应严格遵守协议规定,确保撤除施工合同过程顺利进行。甲方(发包方):[甲方公司名称]法定代表人(或授权代表):[甲方代表姓名]签字(或盖章):[甲方公司公章]日期:[日期]乙方(承包方):[乙方公司名称]法定代表人(或授权代表):[乙方代表姓名]签字(或盖章):[乙方公司公章]日期:[日期]篇2合同编号:[合同编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就撤除施工合同事宜达成如下协议:一、合同撤除背景鉴于甲方与乙方于[合同签订日期]签订了施工合同,现因[撤除原因]等原因,双方经过友好协商,同意撤除该施工合同。1.撤除范围:甲方与乙方签订的施工合同中的所有内容,包括但不限于工程名称、工程地点、工程范围、开工日期、竣工日期、合同价款、支付方式等。2.撤除时间:双方同意自本协议生效之日起,撤除施工合同。甲方将停止向乙方支付款项,乙方将停止进行工程施工。3.撤除后的结算:双方同意在撤除施工合同后,进行结算。结算方式将由双方协商确定,并签订结算协议。4.撤除后的保修义务:乙方在撤除施工合同后,仍需履行其在原合同中约定的保修义务。保修期限和保修范围将按照原合同约定执行。三、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方停止施工并撤除施工合同。同时,甲方需要按照协议约定与乙方进行结算,并支付相应的款项。2.乙方的权利和义务:乙方有权要求甲方支付撤除施工合同后的结算款项。同时,乙方需要按照协议约定停止施工,并履行保修义务。四、违约责任1.甲方违约责任:如果甲方未按照协议约定与乙方进行结算或支付款项,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方违约责任:如果乙方未按照协议约定停止施工或未履行保修义务,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。五、争议解决方式1.协商和解:双方同意在发生争议时,首先通过友好协商解决。2.仲裁解决:如果协商无法达成和解,双方同意将争议提交给[仲裁机构]进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力,双方需要遵守。3.诉讼解决:如果仲裁结果仍无法达成双方满意,双方同意将争议提交给[诉讼法院]进行诉讼。诉讼结果具有法律效力,双方需要遵守。六、其他条款1.合同生效:本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.合同修改:本协议生效后,如需修改,双方需协商一致,并签订书面修改协议。3.合同终止:本协议终止后,双方需按照本协议约定进行结算和保修义务。甲方(发包方):[甲方公司名称]签字/盖章:[甲方公司公章]日期:[合同生效日期]乙方(承包方):[乙方公司名称]签字/盖章:[乙方公司公章]日期:[合同生效日期]篇3合同编号:[合同编号]甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就撤除施工合同事宜达成如下协议:一、合同撤除背景鉴于甲方和乙方于[合同签订日期]签订的施工合同(合同编号:[原施工合同编号]),因故无法继续履行,经双方友好协商,决定撤除该施工合同。1.根据《中华人民共和国合同法》第XX条的规定,当事人协商一致,可以解除合同。2.根据《中华人民共和国建筑法》第XX条的规定,建筑施工合同双方可以协商解除。1.甲方自愿撤除施工合同,并同意支付乙方相应的费用补偿。2.乙方自愿接受撤除施工合同的决定,并同意甲方支付的费用补偿方案。1.撤除施工合同的生效时间:自本协议生效之日起,原施工合同即被撤除。2.撤除施工合同的费用补偿:甲方同意支付乙方人民币[补偿金额]元作为撤除施工合同的费用补偿。该费用包括但不限于乙方已完成工程的费用、人员撤离费用等。具体费用以双方协商确定的结算文件为准。3.撤除施工合同的结算方式:双方同意在撤除施工合同后,按照原施工合同的结算条款进行结算。对于乙方已完成的工程量,甲方将按照原施工合同的单价进行结算支付。同时,甲方将退还给乙方已缴纳的履约保证金(如有)。4.撤除施工合同的违约责任:双方同意,在撤除施工合同过程中,如一方违约,违约方将承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约事实及双方协商确定。5.撤除施工合同的其他事项:双方同意,在撤除施工合同过程中,如遇到其他未尽事宜,双方将友好协商解决。协商不成时,双方可通过仲裁或诉讼方式解决。本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。双方确认本协议中的所有条款均已阅读并理解,且自愿遵守执行。如有任何疑问或争议,双方应及时沟通解决。甲方(发包方):[甲方公司名称]签字代表:[甲方签字代表]日期:XXXX年XX月XX日乙方(承包方):[乙方公司名称]签字代表:[乙方签字代表]日期:XXXX年XX月XX日篇4甲方(发包方):_________乙方(承包方):_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就撤除施工合同事宜达成如下协议:一、协议背景鉴于甲方与乙方之前签订的施工合同,因故无法继续履行,双方经过友好协商,同意撤除该施工合同,并就相关事宜达成如下协议。1.撤除施工合同的日期:双方同意,撤除施工合同的日期为_________年_________月_________日。2.撤除施工合同的原因:双方确认,撤除施工合同的原因是由于_________。3.撤除施工合同后,乙方已完成的工程量:双方确认,撤除施工合同后,乙方已完成的工程量为_________。4.撤除施工合同后,乙方已完成的工程质量:双方确认,撤除施工合同后,乙方已完成的工程质量符合_________。1.甲方责任:甲方同意在撤除施工合同后,按照合同约定支付乙方已完成工程的款项。同时,甲方也同意协助乙方办理相关撤除施工合同的手续。2.乙方责任:乙方同意在撤除施工合同后,按照合同约定完成剩余工程量,并保证工程质量符合甲方要求。同时,乙方也同意协助甲方办理相关撤除施工合同的手续。1.甲方违约:如甲方在撤除施工合同后,未按照合同约定支付乙方已完成工程的款项,或未协助乙方办理相关撤除施工合同的手续,视为甲方违约。甲方需承担相应的违约责任。2.乙方违约:如乙方在撤除施工合同后,未按照合同约定完成剩余工程量,或未保证工程质量符合甲方要求,或未协助甲方办理相关撤除施工合同的手续,视为乙方违约。乙方需承担相应的违约责任。1.争议解决:如双方在撤除施工合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.合同生效:本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。3.其他约定:双方同意,本合同未尽事宜可另行协商补充。协商补充的合同条款与本合同具有同等法律效力。甲方(发包方):_________(签字或盖章)日期:_________年_________月_________日乙方(承包方):_________(签字或盖章)日期:_________年_________月_________日篇5合同编号:[合同编号]甲方(建设单位):[甲方公司名称]乙方(施工单位):[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就撤除施工合同的有关事宜,达成如下协议:一、合同撤除背景双方经友好协商,鉴于撤除施工合同的必要性和双方权益的考虑,一致同意撤除原有的施工合同。撤除施工合同的原因包括但不限于以下方面:1.甲方因项目调整、资金问题或市场变化等原因,无法继续按照原合同约定进行项目建设;2.乙方因自身原因,如经营困难、技术落后等,无法继续履行施工合同;3.双方协商认为撤除施工合同更符合双方当前和长远的利益。二、合同撤除条款1.合同撤除时间:双方同意,自本协议生效之日起,原施工合同即被撤除。自撤除之日起,双方不再受原施工合同的约束。2.撤除施工合同的程序:双方应按照国家有关法律法规的规定,进行必要的通知、公告等程序,确保合同撤除的合法性和有效性。3.撤除施工合同后的权利义务:-甲方应尽快完成项目的结算工作,并支付乙方已完成工程的合理费用;-乙方应积极配合甲方完成项目的收尾工作,确保项目顺利进行;-双方应友好协商解决撤除施工合同后的其他未尽事宜。三、违约责任1.甲方违约责任:若甲方在撤除施工合同后,未按时支付乙方已完成工程的合理费用,应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于:-甲方应支付乙方已完成工程的全部费用;-甲方应支付违约金,违约金金额为合同总金额的10%;-甲方应承担由此给乙方造成的全部损失。2.乙方违约责任:若乙方在撤除施工合同后,未积极配合甲方完成项目的收尾工作,应承担相应的违约责任。具体违约责任包括但不限于:-乙方应支付违约金,违约金金额为合同总金额的10%;-乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。四、争议解决方式1.争议解决方式:若双方在撤除施工合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。若协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中,双方应遵守相关法律法规的规定,确保诉讼的合法性和有效性。2.争议解决条款:在诉讼过程中,双方应尊重法院裁决,履行法院判决。若一方不履行判决,另一方有权向人民法院申请强制执行。同时,双方应承担各自的诉讼费用和律师费用等。五、其他条款1.合同生效条款:本协议自双方签字(盖章)之日起生效。协议生效后,双方应认真履行协议义务,确保项目顺利进行。2.合同终止条款:本协议终止后,双方应友好协商解决撤除施工合同后的其他未尽事宜。协商不成时,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.其他约定:双方在本协议中未约定的事项,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。若法律法规没有规定时,由双方协商确定。甲方(建设单位):[甲方公司名称]法定代表人:[甲方公司法定代表人]签字(盖章):[甲方公司公章]日期:XXXX年XX月XX日乙方(施工单位):[乙方公司名称]法定代表人:[乙方公司法定代表人]签字(盖章):[乙方公司公章]日期:XXXX年XX月XX日篇6合同协议甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】鉴于甲乙双方就某施工项目进行合作,并签订了施工合同,现因某些原因需要撤除该施工合同,经双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的甲乙双方同意,基于双方共同利益和公平原则,通过友好协商,撤除双方之前签订的施工合同。本协议旨在明确撤除施工合同的相关事宜,保障双方权益。二、撤除原因双方同意,撤除施工合同的原因如下:【具体撤除原因,如政策调整、规划变更、不可抗力等】。1.双方同意自本协议生效之日起,撤除双方之前签订的施工合同。2.撤除施工合同后,乙方应停止在施工现场的一切活动,并按照甲方的要求撤离施工现场。3.乙方应确保施工现场的设施、设备、材料等的完好无损,并妥善保管。如有损坏或丢失,乙方应承担相应的责任和损失。4.双方同意,撤除施工合同后,甲方应向乙方支付一定的补偿费用,具体金额和支付方式详见本协议第五条。5.双方应妥善保管与撤除施工合同相关的文件、资料,以备查验。四、双方声明和保证1.甲方声明和保证:甲方是拥有合法权利签署本协议的主体,有权撤除施工合同,并承担由此产生的法律责任。2.乙方声明和保证:乙方是拥有合法权利签署本协议的主体,同意撤除施工合同,并承担由此产生的法律责任。3.双方共同声明和保证:签署本协议过程中,遵循诚实信用原则,充分协商,不存在任何欺诈、胁迫等违法行为。五、补偿费用1.甲方应向乙方支付以下补偿费用:【具体补偿费用,如工程款项、设备折旧、人员安置费用等】。2.补偿费用的支付方式:【支付方式,如一次性支付、分期支付等】。3.补偿费用的支付时间:【具体支付时间】。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定支付补偿费用,乙方有权要求甲方按照约定支付,并承担违约责任。2.若乙方未按照本协议约定撤离施工现场或损坏、丢失施工现场设施、设备、材料等,应承担相应的责任和损失。七、争议解决1.本协议的履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。2.若协商不成,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。甲方(签字盖章):日期:XXXX年XX月XX日乙方(签字盖章):日期:XXXX年XX月XX日篇7合同编号:[合同编号]甲方(建设单位):[甲方名称]乙方(施工单位):[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就撤除施工合同事宜达成如下协议:一、合同撤除背景1.项目名称:[项目名称]2.撤除原因:[撤除原因]3.撤除范围:[撤除范围]1.《中华人民共和国合同法》第[条款编号]条,合同可以协商解除。2.《中华人民共和国建筑法》第[条款编号]条,建设单位与施工单位可以解除施工合同。1.甲方意见:甲方认为,由于[甲方撤除原因],需要撤除施工合同。甲方将按照合同约定,给予乙方相应的补偿。2.乙方意见:乙方同意甲方的撤除施工合同请求,并愿意与甲方协商具体的撤除施工合同事宜。1.撤除施工合同的生效时间:自本协议生效之日起,撤除施工合同即刻生效。2.撤除施工合同的补偿:甲方将给予乙方[补偿金额]元的补偿,该补偿包括但不限于乙方已完成工程的合理费用、人员工资、设备折旧等。具体补偿金额由甲乙双方协商确定。3.撤除施工合同的违约责任:甲乙双方同意,如果一方违约,违约方将承担[违约责任]的违约责任。4.撤除施工合同的其他事宜:甲乙双方同意,撤除施工合同后,双方将继续保持合作,共同完成其他项目。1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。3.本协议具有法律效力,双方应共同遵守。如一方违约,另一方有权依法追究其法律责任。1.甲乙双方同意,在撤除施工合同过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决。协商不成的,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间,双方应继续履行本合同的其他条款。对于争议部分,双方应按照相关法律法规的规定进行处理。1.甲乙双方同意,在撤除施工合同过程中,如遇到不可抗力因素(如自然灾害、政府政策调整等)导致合同无法按时撤除的,双方应协商解决。2.甲乙双方同意,在撤除施工合同过程中,应严格保密双方之间的商业机密和保密信息,不得向任何第三方泄露。如一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。3.甲乙双方同意,在撤除施工合同过程中,应积极配合相关部门完成相关手续和资料移交工作。如一方不按要求配合完成相关手续和资料移交工作,应承担相应的违约责任。4.甲乙双方同意,在撤除施工合同过程中,应遵守相关法律法规的规定和道德准则。如一方违反相关法律法规或道德准则的行为导致合同无法按时撤除或给双方造成重大损失的,应承担相应的法律责任和赔偿责任。5.甲乙双方同意,在撤除施工合同过程中,应共同协商确定其他补充条款和细节问题。如双方协商不成或无法达成一致的,应以相关法律法规和道德准则为准进行解决。但双方应尽量避免争议和纠纷的发生,共同维护合同的稳定性和双方的利益。甲方(建设单位):[甲方名称]签字盖章:__________日期:__________乙方(施工单位):[乙方名称]签字盖章:__________日期:__________篇8合同编号:[具体编号]甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于[具体日期]签订了一份施工合同(以下简称“原合同”),基于双方共同意愿及实际情况,现经友好协商,决定撤除原合同。为明确撤除过程中的相关事宜,达成如下协议:一、协议目的双方同意,本着公平、公正、互利的原则,撤除原合同,并对此过程中的相关事宜进行明确约定。二、撤除原因双方经过充分沟通与评估,因[具体原因,如项目延期、成本超出预算、技术难题等],经协商一致,决定撤除原合同。三、撤除时间与方式1.撤除时间:本协议签订之日起,原合同即被撤除。2.撤除方式:双方同意通过友好协商的方式撤除原合同,不存在任何法律纠纷。四、双方责任与义务1.甲方责任与义务:(1)甲方应在本协议签订后[具体天数]内完成相关手续的办理,确保原合同的彻底撤除。(2)甲方应协助乙方处理因撤除原合同可能产生的相关问题。2.乙方责任与义务:(1)乙方应配合甲方完成撤除原合同的相关工作。(2)乙方应及时支付甲方在原合同履行过程中产生的相关费用。(3)乙方应确保因撤除原合同不会损害第三方的合法权益。五、保密条款双方同意,在撤除原合同过程中,对涉及的商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密,不得泄露给第三方。六、争议解决1.本协议的履行过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。2.若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字(盖章)之日起生效。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。4.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。甲方(盖章):[甲方公司合同专用章]法定代表人:[甲方公司法定代表人手写签名]地址:[甲方公司地址]联系电话:[甲方公司联系电话]日期:[签订协议的具体日期]乙方(盖章):[乙方公司合同专用章]法定代表人:[乙方公司法定代表人手写签名]地址:[乙方公司地址]联系电话:[乙方公司联系电话]日期:[签订协议的具体日期]篇9合同协议甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】鉴于甲乙双方就某施工项目进行合作,并签订了施工合同,现因某些原因需要撤除该施工合同,经双方友好协商,达成如下协议:一、协议目的甲乙双方同意,基于双方共同利益和公平原则,通过友好协商,撤除双方之前签订的施工合同。本协议旨在明确双方在此过程中的权利与义务,以确保撤除过程顺利进行。二、撤除原因1.【具体撤除原因一】:甲乙双方因【具体事项】产生分歧,经过协商决定撤除合同。2.【具体撤除原因二】:由于不可抗力因素(如政策调整、自然灾害等)导致合同无法继续履行。3.其他原因:【其他原因简述】三、撤除事项1.合同撤除时间:双方同意自本协议签订之日起,正式撤除原施工合同。2.工程进度:截至合同撤除之日,工程项目的进展情况为【具体进展情况】。3.结算与支付:双方就已完成工程进行结算,支付事宜按照原合同相关条款执行。4.遗留问题处理:对于撤除合同中涉及的遗留问题,双方将进行友好协商解决。5.保密条款:双方应对在撤除过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密。四、双方责任与义务1.甲方责任与义务:(1)协助乙方完成工程结算工作;(2)按照约定支付已结算款项;(3)确保撤除过程中不涉及侵犯第三方权益。2.乙方责任与义务:(1)完成工程结算并提交相关材料;(2)确保撤除工作不影响其他施工项目的正常进行;(3)保护甲方提供的资料及现场设施,防止损坏和丢失。五、违约责任1.若甲方未按约定完成结算与支付工作,应承担违约责任,支付违约金并赔偿乙方相应损失。2.若乙方在撤除过程中损害甲方或其他第三方权益,应承担相应法律责任。3.其他违约情形及处理方式:【其他违约情形和处理方式】六、争议解决1.双方在撤除合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决。2.若协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、附则1.本协议一式两份,甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字(盖章)之日起生效,具有法律效力。3.本协议未尽事宜,可由双方另行协商补充。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(签字):______法定代表人(签字):______日期:____年__月__

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论