建设工程勘察设计合同(样式一)7篇

建设工程勘察设计合同(样式一)7篇篇1样式一合同编号：XXXXXX项目名称：XXXXXX委托单位：XXXXXX设计单位：XXXXXX签订日期：年月日一、工程概况1.工程名称：XXXXXX2.工程地点：XXXXXX3.工程规模：XXXXXX4.工程投资额：XXXXXX二、委托内容1.委托单位需提供的资料：XXXXXX2.委托单位需完成的准备工作：XXXXXX3.设计单位需完成的工作内容：XXXXXX4.设计单位需达到的设计要求：XXXXXX三、设计费及支付方式1.设计费用：XXXXXX元。设计费用包含的设计内容、设计范围、设计深度等要求详见设计任务书。2.支付方式：XXXXXX。具体支付时间、支付金额等在设计任务书中约定。四、双方责任与义务1.委托单位的责任与义务：（1）按时提供设计所需资料，并确保资料的真实性和完整性；（2）按时支付设计费用；（3）对设计成果进行验收，并在验收合格后按照合同约定支付尾款；（4）尊重设计单位的劳动成果，不得擅自修改或泄露设计内容。2.设计单位的责任与义务：（1）按照合同约定完成设计任务，确保设计质量符合相关标准和要求；（2）在设计过程中，与委托单位保持密切沟通，及时反馈设计进展和发现的问题；（3）对设计成果进行自查和审核，确保设计成果的真实性和准确性；（4）尊重委托单位的意见和要求，对不合理的设计意见进行解释和说明。五、违约责任1.委托单位若违反合同约定，未按时提供设计所需资料或未按时支付设计费用，需承担相应的违约责任，并赔偿设计单位因此造成的损失。2.设计单位若违反合同约定，未按时完成设计任务或设计质量不符合相关标准和要求，需承担相应的违约责任，并赔偿委托单位因此造成的损失。六、争议解决1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议处理过程中，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。七、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，双方各执一份。合同自双方签字盖章之日起生效。委托单位（盖章）：XXXXXX设计单位（盖章）：XXXXXX篇2样式一合同编号：XXXXXX发包人：XXX，联系方式：XXXXXX，地址：XXXXXX。承包人：XXX，联系方式：XXXXXX，地址：XXXXXX。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程勘察设计的特点，甲乙双方在遵循自愿、平等、公正、诚实守信的基础上，就本建设工程的勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXXXXX。2.工程地点：XXXXXXX。3.工程规模：XXXXXXX。4.工程设计等级：XXXXXXX。二、发包人的委托发包人委托承包人对以下工程进行勘察设计：XXXXXXX。三、承包人的义务1.承包人应按照相关法律法规的规定，对发包人委托的工程项目进行勘察设计，确保勘察设计质量符合相关标准。2.承包人应按时向发包人提交勘察设计成果，确保工程进度不受影响。3.承包人应对其提交的勘察设计成果负责，确保其真实性和准确性。4.承包人应积极配合发包人对项目进行监管，确保项目顺利进行。四、发包人的义务1.发包人应按时向承包人支付勘察设计费用，确保承包人的合法权益。2.发包人应为承包人提供必要的支持和协助，确保勘察设计工作的顺利进行。3.发包人应对承包人提交的勘察设计成果进行审查，确保其符合相关标准和要求。4.发包人应尊重承包人的劳动成果，不得擅自修改或否定承包人的设计。五、违约责任1.若承包人未能按时完成勘察设计任务，或提交的勘察设计成果未能达到相关标准，应承担相应的违约责任。2.若发包人未能按时支付勘察设计费用或未能提供必要的支持和协助，应承担相应的违约责任。3.若发包人对承包人的设计擅自修改或否定，应承担相应的违约责任。六、争议解决1.若双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行本合同的其他条款。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.若双方协商一致，可提前终止本合同。3.若一方违约，另一方有权提前终止本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。八、其他约定1.双方应对本合同的内容保密，不得向第三方泄露。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。3.补充协议与本合同具有同等法律效力。发包人（签字/盖章）：_______________________承包人（签字/盖章）：_______________________日期：_______________________篇3样式一合同编号：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX工程名称：XXXXXXX工程地点：XXXXXXX发包人：XXXXXXX承包人：XXXXXXX依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察设计事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：XXXXXXX2.工程地点：XXXXXXX3.工程规模：XXXXXXX4.工程投资：XXXXXXX二、发包人的义务1.发包人应向承包人提供必要的支持和帮助，确保勘察设计工作顺利进行。2.发包人应及时向承包人提供设计所需的基础资料，并确保资料的真实性和准确性。3.发包人应按时向承包人支付勘察设计费用。三、承包人的义务1.承包人应按时向发包人提交高质量的勘察设计图纸。2.承包人应确保勘察设计图纸符合相关法律法规和行业标准。3.承包人应积极配合发包人对勘察设计图纸的修改和完善。四、合同价款及支付方式1.合同价款：XXXXXXX元。2.支付方式：XXXXXXX。五、违约责任1.如发包人未按时支付勘察设计费用或未提供必要的基础资料，应承担相应的违约责任。2.如承包人未按时完成勘察设计图纸的提交或图纸质量不符合要求，应承担相应的违约责任。六、争议解决方式1.双方应友好协商解决争议。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。2.仲裁机构或法院应根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规进行裁决。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同终止需双方协商同意，并办理相关手续。八、其他未尽事宜1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式四份，双方各执两份。具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXXX年。期满后如需续签，双方应协商同意并重新签订合同。篇4合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要就其所拥有的建设工程进行勘察设计，现委托乙方承担该工程的勘察设计工作，双方依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工程概况本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计过程中的权利和义务。工程名称为[工程名称]，工程地点为[具体地址]，工程规模、特性及工艺流程等详见本合同附件。二、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行以下工作：1.勘察工作：包括地质勘察、测量勘察等；2.设计工作：包括初步设计、方案设计、施工图设计等；3.提交成果：勘察报告、设计图纸、计算书等。三、工作期限及进度安排乙方应于本合同签订后[具体天数]天内完成勘察设计工作，并按照甲方要求的进度进行阶段性成果提交。四、费用及支付方式1.勘察设计费用：总费用为人民币[金额]元；2.支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付费用：（1）合同签订后[具体天数]内支付总费用的XX%；（2）乙方提交初步设计成果后[具体天数]内支付总费用的XX%；（3）工程竣工验收合格后XX日内支付剩余款项。五、知识产权及保密条款1.乙方对完成的勘察设计工作享有著作权，但甲方有权使用其成果；2.双方应对涉及商业秘密的信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方披露。六、质量保证及违约责任1.乙方应保证其勘察设计成果的质量符合甲方要求及相关规范；2.如因乙方原因导致勘察设计成果质量不合格，乙方应承担违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。七、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字盖章之日起生效；2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、附件本合同附件包括工程概况、技术要求、双方营业执照等。甲方（发包人）：[甲方名称]法定代表人：[甲方法人姓名]签字盖章：[甲方公章]日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包人）：[乙方名称]法定代表人：[乙方法人姓名]签字盖章：[乙方公章]日期：XXXX年XX月XX日篇5合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系方式：[甲方联系方式]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计能力，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同主体及项目基本情况1.项目名称：[项目名称]2.项目地点：[项目地点]3.勘察设计范围：[勘察设计范围描述]4.合同金额：[合同总金额]人民币。二、工作内容及要求1.乙方应按照甲方的要求进行现场勘察，了解工程所在地的地形、地貌、气象、水文等基本情况。2.乙方应根据勘察结果和相关法规、规范，编制勘察设计大纲、勘察报告等文件。3.乙方应按照设计深度要求，完成全部设计内容，包括但不限于方案设计、施工图设计、深化设计等。4.乙方应确保设计内容符合国家相关法规、规范及行业标准。5.乙方应按时提交设计成果，确保工程进度。三、合同期限及进度安排1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部工作并验收合格为止。2.进度安排：乙方应按照甲方要求的进度完成各阶段工作，如因乙方原因导致延误，乙方应承担违约责任。四、费用及支付方式1.本合同总金额为人民币[合同总金额]元。2.支付方式：甲方应按以下约定向乙方支付款项：[具体支付方式]。3.乙方应在收到款项后，按照约定提供相应的发票和凭证。五、知识产权及保密条款1.乙方对完成的勘察设计成果享有著作权，但乙方应将著作权中的使用权、出版权等权利转让给甲方。2.双方应对涉及本项目的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。篇6合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。进度安排详见附件。若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。验收标准按照国家、行业及地方相关规定执行。若因乙方原因导致成果质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。第七条保密条款与违约责任甲乙双方应对本合同涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。若因违约造成对方损失，违约方应承担相应的法律责任和赔偿责任。第八条争议解决与法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同变更与终止本合同一经签订，不得随意变更。如需变更，双方应协商一致并签订书面补充协议。合同终止需经双方协商一致，并在终止前完成所有约定工作。第十条其他约定事项【其他具体事项描述】第十一条合同生效与文本本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________签订日期：_________________________乙方（盖章）：_________________________法定代表人（签字）：_________________________签订日期：_________________________篇7样式一合同编号：工程名称：工程地点：发包人：承包人：根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的设计咨询事宜，达成如下协议：一、工程概况本工程位于，项目包括部分。二、发包人职责1.负责办理建设工程的合法手续，包括建设工程的规划、建设许可等。2.负责提供工程建设所需的水源、电源等基础设施，并确保其满足工程需要。3.负责按照合同约定支付设计咨询费用。4.负责与设计单位进行沟通协调，确保设计工作的顺利进行。5.负责在接到设计单位提交的初步设计文件后，及时提出修改意见或建议。6.负责在接到设计单位提交的施工图设计文件后，及时确认或提出修改意见。7.负责确保施工过程中的安全与质量。8.负责在接到设计单位提交的竣工验收报告后，及时组织相关人员进行验收。9.负责按照合同约定承担其他应当由其承担的责任和义务。三、承包人职责1.负责按照发包人的要求，编制本工程的设计咨询方案。2.负责在设计咨询过程中，与发包人进行充分的沟通协调，确保设计咨询工作的顺利进行。3.负责按照合同约定提交