室内设计及装修总包合同10篇

室内设计及装修总包合同10篇篇1甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方向甲方提供室内设计及装修总包服务达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________室内设计及装修工程2.工程地点：_________3.承包范围：_________室内设计及装修工程，具体内容包括但不限于室内设计、装修施工、材料采购、现场管理、质量监督等。4.承包方式：乙方采用包工包料的方式，即乙方负责所有装修材料和施工人员的组织和管理。5.工程期限：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，预计工期为_________天。如遇特殊情况，经甲方同意，可适当顺延。二、甲方义务1.甲方应向乙方提供施工所需的水、电等基础设施，并保证在施工过程中上述设施的正常使用。2.甲方应按照合同约定支付乙方的装修款项，确保乙方的合法权益。3.甲方应积极参与工程的监督和管理，提出合理化建议和意见，确保工程质量符合要求。三、乙方义务1.乙方应严格按照合同约定履行装修义务，确保工程质量符合要求。2.乙方应合理安排施工进度，确保工程按时竣工验收。3.乙方应积极配合甲方的监督和管理，及时解决施工过程中出现的问题。4.乙方应保证所有装修材料的质量可靠性，确保装修效果符合甲方要求。5.乙方应对施工人员进行安全教育和培训，确保施工过程中的人身安全。四、合同价款及支付方式1.本合同总价为人民币_________元整（￥_________），具体价格构成详见附件一《装修报价单》。2.甲方应按照以下方式向乙方支付款项：（1）本合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价的30%作为预付款，即人民币_________元整（￥_________）。（2）乙方完成室内设计并经甲方确认后，甲方应向乙方支付合同总价的30%，即人民币_________元整（￥_________）。（3）乙方完成装修施工并经甲方验收合格后，甲方应向乙方支付合同总价的40%，即人民币_________元整（￥_________）。3.乙方应在收到甲方支付的款项后向甲方出具相应的发票。4.若甲方未能按照约定时间支付款项，乙方有权按照合同总价的10%向甲方收取违约金。五、验收及保修条款1.工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工验收报告和相关的验收资料。甲方应在收到验收报告后及时组织验收工作。2.验收标准：本工程应符合国家及地方的相关质量标准，并达到甲方的要求。具体验收标准详见附件二《装修验收标准》。3.保修条款：乙方应对其提供的装修服务实行保修制度，保修期为自工程竣工验收之日起一年。在保修期内，因乙方施工质量原因造成的损坏和故障，乙方应免费进行维修和更换。保修期满后，双方可协商签订保修合同，乙方继续提供维修服务。六、违约责任及纠纷解决方式1.若甲乙双方在履行本合同过程中发生纠纷或违约行为，应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.若甲方违约未按照约定时间支付款项，乙方有权按照合同总价的10%向甲方收取违约金。若乙方违约未能按时完成装修工程或工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。具体违约责任详见附件三《违约责任及赔偿标准》。3.在纠纷解决过程中，若需要鉴定或评估等相关费用，由过错方承担。若双方均有责任，则根据责任大小比例分担相关费用。七、其他约定事项1.本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同文本具有同等法律效力。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。双方应严格遵守本合同的各项约定，切实履行各自义务。甲方（签字）：_________乙方（签字）：_________日期：_________日期：_________篇2发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就室内设计及装修总包事宜，经协商一致，签订本合同，以便共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[项目名称]2.工程地点：[具体地址]3.工程承包方式：总包4.工程内容：室内设计及装修二、设计、装修要求1.乙方需按照甲方的要求进行设计、装修，确保设计、装修质量符合甲方要求。2.乙方在设计过程中应遵循相关的设计规范和标准，确保设计合理、实用、美观。3.乙方在装修过程中应注意施工质量和进度，确保装修效果符合甲方期望。4.乙方需遵守相关的安全、环保等规定，确保设计、装修过程安全、环保。三、双方权利义务1.甲方有权对乙方的设计、装修过程进行监督，确保设计、装修质量符合甲方要求。2.甲方应按时向乙方支付设计、装修费用，确保乙方能够按时完成任务。3.乙方有权要求甲方提供必要的设计、装修资料，以便更好地完成设计、装修任务。4.乙方应按时向甲方提交设计、装修成果，确保甲方能够按时验收。四、违约责任1.甲方若违反合同约定，未按时支付设计、装修费用或未提供必要的设计、装修资料，应承担相应的违约责任。2.乙方若违反合同约定，未按时完成设计、装修任务或设计、装修质量不符合甲方要求，应承担相应的违约责任。五、争议解决1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或终止合同。3.如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方应协商解决方案。七、其他事项1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。2.合同附件与合同正文具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：[公司名称]日期：XXXX年XX月XX日篇3合同编号：甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就室内设计及装修工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程内容：室内设计及装修，包括但不限于以下几个方面：（1）室内设计：包括方案策划、平面布局、效果图制作等；（2）装修施工：包括水电改造、墙面涂料、地面铺装、吊顶安装等；（3）家具配置：根据设计方案配置相应家具；（4）软装搭配：根据设计方案进行室内软装搭配。二、工程期限1.工程开工日期：具体日期以甲方通知为准。2.工程竣工日期：具体日期以实际施工进度为准。三、工程造价及支付方式1.工程造价：本工程实行总价包干，总价为人民币（大写）元整（￥元）。该价格包括室内设计、装修施工、家具配置及软装搭配等全部费用。2.支付方式：合同签订后，甲方需向乙方支付合同总价的%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后，甲方需向乙方支付合同总价的%作为尾款。具体支付时间和金额如下：（1）预付款支付：合同签订后个工作日内，甲方需向乙方支付人民币（大写）元整（￥元）作为预付款。（2）尾款支付：工程竣工并经甲方验收合格后个工作日内，甲方需向乙方支付合同总价的%作为尾款，即人民币（大写）元整（￥元）。四、工程质量及验收标准1.工程质量：本工程需达到国家相关质量标准和规范，具体要求如下：（1）室内设计：设计方案需符合甲方需求，布局合理，美观大方；（2）装修施工：施工规范，质量可靠，无安全隐患；（3）家具配置：家具材质、款式符合设计方案要求，无损坏；（4）软装搭配：软装搭配合理，符合设计方案主题。2.验收标准：按照《建筑装饰工程施工及质量验收规范》等相关标准执行。验收时，甲方需提出合理的验收意见和要求，乙方需积极配合并改进。验收合格后，双方需签订验收报告。具体验收时间和地点如下：（1）验收时间：工程竣工后个工作日内；（2）验收地点：工程现场。如有特殊情况需调整验收时间或地点，双方需协商一致。五、违约责任及争议解决方式1.违约责任：（1）甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一天，需向乙方支付合同总价%的违约金；（2）乙方未按照合同约定完成工程的，每逾期一天，需向甲方支付合同总价%的违约金。2.争议解决方式：在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定事项1.甲方如需对原设计方案进行修改或补充，需提前告知乙方，并协商确定修改方案；2.乙方在施工过程中如需对原施工方案进行调整或补充，需提前告知甲方，并协商确定调整方案；3.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效；4.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（签字/盖章）：日期：年月日乙方（签字/盖章）：日期：年月日篇4合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：姓名/名称：XXXXXX地址：XXXXXX联系方式：XXXXXX乙方（承包方）：姓名/名称：XXXXXX地址：XXXXXX联系方式：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就室内设计及装修工程达成以下协议：一、工程概况1.工程地点：XXXXXX2.工程内容：室内设计及装修，包括但不限于以下几个方面：（1）室内设计：包括平面布局设计、立体空间设计、色彩搭配设计等；（2）装修施工：包括墙面处理、地面铺装、吊顶安装、灯具安装等；（3）家具配置：根据设计方案配置相应家具；（4）软装搭配：包括窗帘、床品、灯具等软装配色及选购。二、工程期限本工程自签订合同之日起计，工期为XX天。如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应友好协商解决。三、工程造价及支付方式1.工程造价：本工程总造价为人民币XX元整（大写：XX元整）。该造价已包括设计、施工、家具配置及软装搭配等全部费用。2.支付方式：甲方应按以下节点向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程中期，甲方应向乙方支付工程总造价的XX%；（3）工程竣工验收后，甲方应向乙方支付工程总造价的XX%；（4）剩余XX%作为质保金，自竣工验收之日起一年后支付。四、双方权利义务1.甲方权利义务：（1）甲方有权对乙方的设计、施工过程进行监督；（2）甲方应按时向乙方支付款项；（3）甲方应提供施工所需的水电等基础设施。2.乙方权利义务：（1）乙方应按时向甲方交付设计成果；（2）乙方应根据设计方案进行施工，确保施工质量；（3）乙方应提供必要的售后服务，如维修等。五、违约责任及赔偿标准1.甲方如未按时向乙方支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的XX%作为违约金；2.乙方如未按时完成设计或施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金；3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准根据实际损失确定。六、争议解决方式及管辖法院1.双方应友好协商解决因本合同产生的争议；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体管辖法院为XXXXXX人民法院。2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。篇5合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就室内设计及装修工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：室内设计及装修，包括但不限于以下几个方面：（1）室内设计：包括平面图、效果图、施工图等设计内容。（2）装修施工：包括墙面涂料、地面铺装、吊顶安装等施工内容。4.工程预算：_________元（大写：_________元整）。具体预算详见附件《工程预算表》。二、工期及进度1.工程开工日期：_________年_________月_________日。2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。3.乙方应在开工前向甲方提交详细的施工进度计划，并在施工过程中按照计划进行。4.甲方有权对施工进度提出合理建议和要求，乙方应积极配合调整施工计划。三、质量及验收1.乙方应确保工程质量符合《建筑装饰工程施工及验收规范》等相关标准。2.甲方有权对工程质量进行监督，并提出整改意见，乙方应及时进行整改。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后及时进行验收。4.验收时，甲方应重点检查以下几个方面：（1）室内设计的实施情况；（2）装修施工的质量；（3）材料的选用是否符合合同约定；（4）其他需要验收的内容。5.验收合格后，双方应签署《工程验收报告》。如验收不合格，乙方应按要求进行整改，并重新申请验收。四、付款及结算1.甲方应在签订合同后向乙方支付工程预算的_________%作为预付款。具体金额为_________元（大写：_________元整）。2.乙方在达到约定的阶段性目标后，可向甲方提交付款申请，甲方应在收到申请后尽快进行支付。具体支付节点和金额详见附件《付款节点表》。3.工程竣工验收合格后，双方应签署《工程结算报告》。结算时，甲方应根据合同约定和实际情况对乙方提交的结算资料进行审核。如审核无误，甲方应及时支付结算款项。如审核存在争议或错误，双方应协商解决。4.乙方在收到结算款项后，应向甲方提供正式的发票和收据。如因乙方原因未能及时提供发票和收据，导致甲方无法完成结算手续，则乙方应承担相应的违约责任。五、违约责任及赔偿1.乙方如未能按合同约定完成工程任务或工程质量不符合要求，应向甲方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。具体赔偿金额和方式详见附件《违约责任及赔偿约定》。2.甲方如未能按合同约定支付款项或提出合理要求导致乙方无法正常工作，应向乙方承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。具体赔偿金额和方式详见附件《违约责任及赔偿约定》。3.双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中的争议和纠纷。如协商不成，可通过仲裁或诉讼等方式解决。但在此之前，双方应积极配合并提供相关证据材料以便查清事实、明确责任并进行赔偿处理。六、其他约定事项1.甲方有权对乙方的施工人员进行监督和管理并提出合理要求和建议。乙方应积极配合执行并改进施工方法和工艺以提高工作效率和质量水平。同时，乙方应确保施工人员的安全教育和培训等工作得到有效落实并承担相应的安全责任。2.双方应妥善保管好与本合同相关的所有文件和资料，并严格保密义务不得向任何第三方泄露相关信息。如有需要可向双方共同的监管机构或行业组织申请保密审查或信息披露豁免等处理措施以保护双方的合法权益不受侵害。篇6合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就室内设计及装修工程达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：室内设计及装修，包括但不限于以下几个方面：（1）室内设计：包括平面布局设计、立体空间设计、色彩搭配设计等；（2）装修施工：包括墙面处理、地面铺装、吊顶安装等；（3）配套工程：包括水电改造、智能家居设备安装等。二、工程期限1.工程开工日期：_________年_________月_________日。2.工程竣工日期：_________年_________月_________日。3.如遇下列情况，工期相应顺延：（1）设计变化或工程量增加，需要相应延长工期；（2）因甲方原因未能及时支付设计费或工程款，导致乙方无法正常工作；（3）不可抗力因素导致工程无法继续进行。三、工程造价及支付方式1.工程造价：人民币_________元整（￥_________）。具体费用包括设计费、材料费、施工费等。2.支付方式：（1）设计费：合同签订后，甲方需支付设计费人民币_________元整（￥_________）。设计费在支付后，乙方需向甲方提供完整的设计方案。（2）材料费：根据乙方提供的材料清单，甲方需在工程开工前支付材料费人民币_________元整（￥_________）。材料费在支付后，乙方需确保材料的质量并按时进场。（3）施工费：根据施工进度，甲方需分期支付施工费。具体支付时间和金额如下：-工程开工后，甲方需支付施工费人民币_________元整（￥_________）；-工程进行到中期时，甲方需支付施工费人民币_________元整（￥_________）；-工程竣工时，甲方需支付施工费人民币_________元整（￥_________）。3.结算方式：工程竣工验收后，乙方需向甲方提供详细的结算清单。甲方在确认结算清单无误后，需支付剩余款项。如有任何争议，双方应友好协商解决。四、双方权利义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行设计和装修，并监督施工进度和质量；（2）甲方有义务按照合同约定支付设计费和工程款，确保工程的顺利进行；（3）甲方有义务协调乙方与其他相关方的关系，确保施工环境顺利。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付设计费和工程款；（2）乙方有义务按照合同约定进行设计和装修，确保施工质量符合甲方要求；（3）乙方有义务与甲方保持密切沟通，及时反馈施工进度和问题。五、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未能按照合同约定支付设计费和工程款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体赔偿标准可参照《中华人民共和国合同法》相关规定执行。2.乙方违约责任：如乙方未能按照合同约定进行设计和装修，导致工期延误或施工质量问题，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体赔偿标准可参照《中华人民共和国合同法》相关规定执行。六、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院裁决结果并履行相应的法律义务。2.管辖法院：本合同的管辖法院为中华人民共和国有管辖权的人民法院。双方同意接受该法院的管辖和审理。如有其他约定或规定，按相关约定或规定执行。篇7发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：本工程采用室内装修及设计总包方式，由乙方负责室内装修及设计的全面工作。4.工程范围：包括但不限于室内装修、设计、材料采购、施工等。第二条工程期限1.本工程计划开工日期为XXXX年XX月XX日，实际开工日期以甲方书面通知为准。2.本工程计划竣工日期为XXXX年XX月XX日，实际竣工日期以甲方书面通知为准。3.乙方应在计划竣工日期前完成全部工作，并达到竣工验收标准。第三条工程价款及支付方式1.本工程总价为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。具体支付方式和时间按照双方协商确定。2.乙方需向甲方提供正规发票，否则甲方有权拒绝支付款项。第四条双方权利义务1.甲方有权对乙方的施工和设计过程进行监督，确保工程质量符合标准。乙方需配合甲方进行必要的检查和验收工作。2.乙方需按照甲方要求进行施工和设计，确保工程质量、进度和安全。乙方需遵守相关法律法规和行业标准，确保工程的合法性和有效性。3.甲方需按时支付工程款项，确保乙方能够按时完成任务。甲方需为乙方提供必要的支持和协助，确保工程的顺利进行。4.乙方需对施工现场进行必要的保护和管理，确保工程的安全和顺利进行。乙方需对施工过程中产生的废弃物进行妥善处理，确保环境保护。第五条违约责任1.甲方如未按时支付工程款项或未提供必要的支持和协助，导致乙方无法按时完成任务，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方如未按照甲方要求进行施工和设计，导致工程质量不符合标准或进度延误，乙方应承担相应的违约责任。3.双方如因违约行为造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。第六条争议解决方式1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决义务。如有需要，双方可协商达成和解协议。第七条合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同条款，确保工程质量和进度。2.如有下列情形之一，合同可以终止：（1）双方协商一致的；（2）因不可抗力导致工程无法继续进行的；（3）因一方违约导致合同无法继续履行的。3.合同终止后，双方应友好协商解决方案，确保双方权益得到保障。如因一方原因导致合同终止，该方应承担相应的违约责任和赔偿责任。第八条其他事项1.本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。如有需要，双方可协商签订保密协议，确保双方商业机密得到保障。篇8发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就室内设计及装修总包事宜，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利和义务。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：室内设计及装修总包，包括[具体内容包括但不限于]4.工程预算：XX元（大写：XX元）5.工程工期：XX天（具体日期根据甲方要求确定）二、双方职责1.甲方职责：（1）负责提供工程的设计要求，并确保设计符合相关法律法规和标准；（2）负责提供施工所需的场地、电源、水源等条件；（3）负责监督施工进度和质量，确保施工符合设计要求和质量标准；（4）负责按时支付设计费用及施工款项。2.乙方职责：（1）负责按照甲方要求进行室内设计，确保设计符合相关法律法规和标准；（2）负责按照甲方确认的设计方案进行装修施工，确保施工质量符合标准要求；（3）负责施工过程中所需材料的采购和运输，确保材料符合设计要求和质量标准；（4）负责施工过程中的安全保障工作，确保施工期间的安全。三、合同价款及支付方式1.合同价款：XX元（大写：XX元）2.支付方式：分期支付。具体支付时间和金额根据施工进度和质量进行确定。四、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按时支付设计费用或施工款项，或未提供必要的施工条件，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定进行室内设计或施工，导致工程质量不符合要求或施工期限延误，乙方应承担相应的违约责任。五、争议解决1.合同生效及管辖法院：本合同自双方签字盖章之日起生效。如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼。2.争议解决方式：在争议解决过程中，双方应积极配合，提供必要的证据和材料。法院在审理过程中作出的判决或裁定，双方应切实履行。六、其他条款1.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面协议。协议中应明确变更的内容、生效时间和双方的权利和义务等。2.合同终止：如因不可抗力或其他原因导致合同无法继续履行，双方可协商终止合同。合同终止后，乙方应尽快撤出施工现场，甲方应支付乙方已完成工程的合理费用。3.保密条款：双方应对合同内容及施工过程中涉及的技术和商业机密保密，未经对方同意不得向第三方泄露。4.安全保障：乙方应制定并采取必要的安全措施，确保施工期间的安全。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担全部责任。5.竣工验收：施工完成后，乙方应组织人员进行竣工验收，并提交相应的验收报告。甲方应在收到验收报告后尽快进行验收，并签署验收意见。如验收不合格，乙方应按要求进行整改并重新提交验收报告。6.保修服务：施工完成后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限和具体内容应根据实际情况协商确定。在保修期限内，如因乙方原因导致工程质量出现问题或设备故障，乙方应及时进行维修或更换。7.争议解决费用：在争议解决过程中产生的诉讼费用、保全费用等合理费用由败诉方承担。如双方均有过错，应根据过错程度分担相关费用。8.合同生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效前双方所达成的任何口头或书面协议均视为无效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。篇9甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在室内设计及装修过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本总包合同。一、工程概况1.工程名称：室内设计及装修工程2.工程地点：__________3.承包范围：室内设计、装修施工及配套服务4.合同工期：自本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止二、甲方权利和义务1.甲方应提供完整的室内设计方案，明确设计要求和标准。2.甲方应按时支付合同约定的款项，确保工程顺利进行。3.甲方应协调其他专业队伍，确保施工过程中的相互配合。4.甲方应参与工程的质量监督和验收工作，确保工程质量符合要求。三、乙方权利和义务1.乙方应按照甲方的设计方案进行施工，确保施工质量和进度。2.乙方应按时完成合同约定的各项任务，确保工程按时竣工。3.乙方应提供完善的售后服务，确保甲方在使用过程中的满意度。4.乙方应严格遵守相关法律法规，确保施工过程中的安全环保。四、合同价款及支付方式1.合同总价款：人民币__________元（大写：__________）2.支付方式：甲方应按照合同约定的付款节点，通过银行转账方式向乙方支付款项。3.付款时间：甲方应在合同签订后____日内支付合同总价款的____%，即人民币__________元；在工程竣工验收合格后____日内支付剩余的____%，即人民币__________元。五、工程验收及保修1.工程验收：乙方应在工程竣工后及时通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后____日内组织相关人员进行验收工作。验收合格后，双方应签署验收报告。2.保修期：本工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应提供免费的维修服务。保修期满后，双方可协商续签维修合同。六、违约责任及纠纷解决1.违约责任：如一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。具体违约责任应根据实际损失情况协商确定。2.纠纷解决：如双方在履行本合同过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份。2.未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同解释权归甲乙双方共同所有。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签字日期：__________签字日期：__________篇10合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就室内设计及装修总包事宜达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：室内设计及装修总包，包括设计、施工、材料采购等全流程服务。二、设计范围和要求1.乙方