建设工程勘察设计委托协议新5篇

建设工程勘察设计委托协议新5篇篇1甲方（委托人）：_________________________乙方（受托人）：_________________________鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计，乙方具备相应的专业能力和资质，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方就本协议约定的建设工程进行勘察设计，乙方同意接受委托，并按照本协议约定的内容和要求完成勘察设计工作。二、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________4.工程内容：_________________________三、委托事项1.乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计法律法规的要求，对甲方提供的工程进行勘察、规划、设计等工作。2.乙方应根据勘察、设计结果，编制相应的技术文件，包括但不限于勘察报告、设计图纸、设计方案等。3.乙方应对其编制的技术文件负责，确保其符合工程建设的实际需要和相关法律法规的要求。四、双方责任与义务1.甲方责任与义务（1）甲方应提供工程相关的资料和信息，确保乙方能够充分了解工程情况。（2）甲方应按时支付乙方勘察设计的费用，确保乙方能够按照协议约定的时间完成勘察设计工作。（3）甲方应对乙方编制的技术文件进行审核，并提出合理的意见和建议。2.乙方责任与义务（1）乙方应按照协议约定的时间和要求完成勘察设计工作，并保证其质量符合要求。（2）乙方应对其编制的技术文件进行保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。（3）乙方应积极参与甲方的沟通协商，及时解答甲方的疑问和问题。（4）乙方应配合甲方进行工程建设的后期服务，确保工程建设顺利进行。五、费用及支付方式1.甲方应按照协议约定支付乙方勘察设计的费用。2.费用计算方式：_________________________。具体费用标准详见附件。3.支付方式：_________________________。支付时间详见附件。4.若因甲方原因导致工程勘察设计工作进度延误，甲方应支付乙方的费用应相应顺延。六、违约责任和争议解决方式1.若因乙方原因导致勘察设计工作未能按时完成或质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.若因甲方原因导致支付费用逾期或提供资料不及时导致工程勘察设计工作延误，甲方应承担相应责任。3.若双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定事项篇2甲方（委托人）：_________________________乙方（受托人）：_________________________鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，以便为甲方提供科学、合理、可行的勘察设计方案和建议，确保工程建设的顺利进行。二、工作内容乙方应按照甲方的要求，完成以下工作：1.对建设工程进行地质勘察，分析地质条件，提出基础设计方案；2.对建设工程的可行性进行研究，提供决策依据；3.根据地质勘察和设计要求，编制详细的设计方案；4.对设计方案进行优化，确保工程建设的经济性和可行性；5.提供施工现场的技术支持和指导。三、工作时间及进度安排1.乙方应在协议签订后______日内完成地质勘察工作；2.乙方应在完成地质勘察后______日内提供初步设计方案；3.乙方应根据甲方的反馈意见，在______日内对设计方案进行修改和完善；4.乙方应在整个工作完成后，提供必要的技术支持和指导。四、费用及支付方式1.甲方应支付乙方勘察设计工作费用人民币______元；2.甲方应在协议签订后______日内支付乙方总费用的______%作为预付款；3.乙方完成初步设计方案并经甲方确认后，甲方应支付剩余款项。五、保密条款1.双方应对涉及本协议的任何信息进行严格保密，不得泄露给第三方；2.乙方在完成工作后，应销毁或归还甲方的商业机密和资料。六、知识产权归属1.乙方为本协议项下提供的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有；2.乙方不得将甲方的勘察设计成果用于其他工程或项目。七、违约责任1.若甲方未按约定支付费用，乙方有权解除协议并要求甲方支付应付费用及违约金；2.若乙方未按照约定完成工作内容，应按照实际损失向甲方承担违约责任。八、争议解决方式因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效；2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（委托人）：_________________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：_________________________（签字）日期：_______年______月______日乙方（受托人）：_________________________（盖章）法定代表人（或授权代表）：_________________________（签字）日期：_______年______月______日篇3甲方（委托人）：_________________________乙方（受托人）：_________________________鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方进行建设工程勘察设计工作，旨在确保工程建设的可行性、安全性、经济性，并满足相关法律法规和规范的要求。二、工作内容1.乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行勘察，包括但不限于地质勘察、地形测量等。2.乙方应根据勘察结果和相关法律法规，进行建设工程的设计工作，包括但不限于方案设计、施工图设计等。3.乙方应提供必要的设计文件和图纸，确保工程建设的顺利进行。三、工作时间及进度1.乙方应在协议签订后______个工作日内开始工作。2.乙方应根据甲方的要求和时间节点，按时完成勘察设计工作。3.若因乙方原因导致工作进度延误，乙方应承担相应的违约责任。四、费用及支付方式1.甲方应向乙方支付勘察设计费用，具体金额及支付方式双方另行协商确定。2.甲方应按约定时间支付费用，如甲方未按约定时间支付费用，乙方有权暂停工作，并保留追究甲方违约责任的权利。五、知识产权及保密条款1.乙方对完成的勘察设计成果享有知识产权。2.甲方对乙方提供的勘察设计成果有使用权，但不得擅自转让或用于其他工程。3.双方应对涉及的技术信息和商业信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。六、质量保证及验收标准1.乙方应确保勘察设计工作符合相关法律法规和规范的要求。2.乙方应保证勘察设计成果的质量，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的责任。3.甲方应在收到勘察设计成果后进行验收，如有问题应及时提出，乙方应根据甲方的要求进行修改或补充。七、违约责任1.若因乙方原因导致勘察设计工作质量不符合约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。2.若因甲方原因导致未按约定时间支付费用或提供相关资料，乙方有权顺延工作进度。3.若因不可抗力因素导致协议无法履行，双方应协商解决。八、争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他事项1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（委托人）：_________________________（盖章）法定代表人：_________________________（签字）日期：_________________________乙方（受托人）：_________________________（盖章）法定代表人：_________________________（签字）日期：_________________________篇4委托方（甲方）：设计方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程的勘察设计事宜协商一致，订立本协议。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程投资：二、委托内容1.勘察内容：2.设计内容：三、委托方式1.甲方将本建设工程的勘察任务委托给乙方，乙方根据甲方需求进行勘察工作。2.甲方将本建设工程的初步设计任务委托给乙方，乙方根据甲方需求进行初步设计工作。3.甲方将本建设工程的施工图设计任务委托给乙方，乙方根据甲方需求进行施工图设计工作。四、委托期限1.勘察期限：自乙方进场之日起至勘察完成之日止。2.设计期限：自乙方收到甲方委托之日起至设计完成之日止。五、费用及支付方式1.勘察费用：元。支付方式：一次性支付。2.设计费用：元。支付方式：分期付款。具体支付节点和金额如下：a)首付：协议签订后，乙方进场前支付。金额：元。b)中期款：勘察完成并经甲方确认后支付。金额：元。c)尾款：设计完成并经甲方确认后支付。金额：元。六、质量要求1.勘察要求：详细、准确，满足设计需求。2.设计要求：创新、实用，符合相关法规和标准。七、双方权利义务1.甲方权利：对勘察和设计过程进行监督，对不符合要求的成果提出修改意见。2.甲方义务：按时支付费用，提供必要的支持和资料。3.乙方权利：按照协议要求开展勘察和设计工作，按时获得报酬。4.乙方义务：提供优质的服务，确保勘察和设计质量。八、违约责任1.甲方违约：未按时支付费用或未提供必要支持和资料，导致乙方无法按时完成勘察和设计任务，甲方应支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约：未按时完成勘察和设计任务，乙方应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。违约金为未完成的勘察和设计费用的XX%。九、争议解决方式1.协商和解：双方应友好协商解决争议。协商不成时，可通过以下方式解决：2.仲裁：双方可约定仲裁机构进行仲裁。仲裁裁决具有法律效力。仲裁费用由败诉方承担。仲裁机构一般为XX市仲裁委员会。仲裁程序一般为：申请仲裁、受理仲裁、仲裁调解、仲裁裁决等步骤。仲裁裁决作出后，双方应履行裁决结果。若一方不履行裁决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。3.诉讼：若协商不成且无法达成仲裁协议时，双方可向人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方承担。诉讼程序一般为：起诉、应诉、开庭审理、判决等步骤。判决结果作出后，双方应履行判决结果。若一方不履行判决结果，另一方可以向人民法院申请强制执行。在诉讼过程中，双方应注意保留相关证据和资料，以便在庭审中作为证据使用。同时，双方也应遵守法庭纪律和程序规定，确保诉讼程序的顺利进行。如果判决结果对一方不利时，该方应尊重法院判决结果并承担相应的法律责任。在诉讼过程中产生的评估、鉴定等费用由申请方先行垫付最终由败诉方承担。具体承担方式根据判决结果确定。对于恶意诉讼、虚假诉讼等行为将依法追究相关法律责任并赔偿因此造成的损失。总之在解决争议时双方应尊重法律、尊重事实、尊重对方权益通过合法途径解决争议以达到双赢的目的。篇5甲方（委托人）：__________________乙方（受托人）：__________________鉴于甲方需委托乙方就__________________工程进行勘察设计，双方本着平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、协议目的甲方委托乙方提供建设工程勘察与设计服务，乙方同意接受甲方的委托，共同合作完成本次建设工程勘察设计工作。二、工程概况1.工程名称：__________________。2.工程地点：__________________。3.工程规模：__________________。4.工程内容：包括地质勘察、工程测量、建筑设计等。三、委托事项1.乙方应按照国家和地方有关建设工程勘察设计法律法规的规定，进行勘察设计工作。2.乙方应根据甲方的需求，提供合理的勘察设计方案和建议。3.乙方应按照本协议约定完成勘察设计工作，并保证设计质量。四、双方责任与义务1.甲方责任与义务：（1）甲方应提供工程勘察设计的必要资料，并确保资料的真实性和完整性。（2）甲方应按照协议约定支付勘察设计费用。（3）甲方应尊重乙方的专业判断，不得要求乙方违反法律法规进行勘察设计。2.乙方责任与义务：