09施工合同样本

09施工合同样本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方在甲方指定工程地点进行施工的相关事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程预算：__________

二、工程工期

1.乙方应在合同签订之日起__________日内完成全部工程。

2.乙方如因不可抗力原因导致工期延误，应提前__________日向甲方书面报告，并经甲方同意后方可顺延工期。

三、工程款项

1.甲方应按下列付款方式向乙方支付工程款项：

（1）工程款总额为人民币__________元。

（2）甲方在合同签订后__________日内向乙方支付工程款总额的__________%作为预付款。

（3）工程进度达到__________时，甲方应向乙方支付工程款总额的__________%。

（4）工程竣工并通过验收后，甲方应向乙方支付工程款总额的__________%。

2.甲方在支付工程款项时，应按下列比例扣留保证金：

（1）合同签订后，甲方扣留__________%作为保证金。

（2）工程进度达到__________时，甲方扣留__________%作为保证金。

（3）工程竣工并通过验收后，甲方将保证金退还乙方。

四、工程质量

1.乙方应严格按照国家有关工程建设强制性标准、设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应组织验收，并将验收报告报送甲方。

3.工程质量验收合格后，甲方应向乙方支付相应工程款项。

五、违约责任

1.乙方如未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付__________%的违约金。

2.甲方如未按合同约定支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付__________%的违约金。

3.双方因履行合同发生的争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙双方各执__________份。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.甲方提供的工程资料

4.其他相关文件

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）为工程项目的业主，乙方（以下简称“乙方”）为工程施工承包商，丙方（以下简称“丙方”）为工程监理单位。三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方在甲方指定工程地点进行施工，丙方进行工程监理的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程预算：__________

二、工程工期

1.乙方应在合同签订之日起__________日内完成全部工程。

2.乙方如因不可抗力原因导致工期延误，应提前__________日向甲方书面报告，并经甲方及丙方同意后方可顺延工期。

三、工程款项及支付方式

1.工程款总额为人民币__________元。

2.甲方在合同签订后__________日内向乙方支付工程款总额的__________%作为预付款。

3.工程进度达到__________时，甲方应向乙方支付工程款总额的__________%。

4.工程竣工并通过验收后，甲方应向乙方支付工程款总额的__________%。

5.甲方在支付工程款项时，应按下列比例扣留保证金：

（1）合同签订后，甲方扣留__________%作为保证金。

（2）工程进度达到__________时，甲方扣留__________%作为保证金。

（3）工程竣工并通过验收后，甲方将保证金退还乙方。

四、丙方监理职责及权利

1.丙方负责对工程施工全过程进行监理，确保工程质量、进度和安全。

2.丙方有权要求乙方提供工程进度、质量、安全等相关资料。

3.丙方有权对乙方违反合同的行为提出整改要求，并要求乙方限期整改。

4.丙方有权对工程进度、质量、安全等方面的问题提出书面报告，甲方应在收到报告后__________日内予以答复。

五、乙方的责任与义务

1.乙方应严格按照国家有关工程建设强制性标准、设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。

2.乙方应按照工程进度计划进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。

3.乙方应配合丙方进行工程监理工作，提供必要的资料和便利条件。

4.乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

六、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成工程。

2.甲方有权对乙方在施工过程中违反合同约定的问题提出整改要求。

3.甲方有权要求丙方对工程进行监理，并对丙方的监理工作进行监督。

4.甲方有权要求乙方在工程竣工后进行验收，并对验收结果提出异议。

七、违约责任

1.乙方如未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，应向甲方支付__________%的违约金。

2.甲方如未按合同约定支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付__________%的违约金。

3.丙方如未按合同约定履行监理职责，甲方有权要求丙方承担相应责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙丙三方各执__________份。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.甲方提供的工程资料

4.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，旨在确保工程质量和施工安全，维护甲方的合法权益，提高工程项目的整体管理水平。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为业主，对工程项目的整体利益负责，通过主导合同条款，确保工程项目的顺利进行，实现预期目标。甲方的主导地位有利于提高项目管理效率，降低风险，保障投资回报。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

乙方（以下简称“乙方”）为专业施工承包商，甲方（以下简称“甲方”）为工程项目的业主，丁方（以下简称“丁方”）为工程咨询顾问。三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方在甲方指定工程地点进行施工，丁方提供工程咨询服务的相关事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：__________

2.工程地点：__________

3.工程内容：__________

4.工程规模：__________

5.工程预算：__________

二、工程工期

1.乙方应在合同签订之日起__________日内完成全部工程。

2.乙方如因不可抗力原因导致工期延误，应提前__________日向甲方及丁方书面报告，并经双方同意后方可顺延工期。

三、工程款项及支付方式

1.工程款总额为人民币__________元。

2.甲方在合同签订后__________日内向乙方支付工程款总额的__________%作为预付款。

3.工程进度达到__________时，甲方应向乙方支付工程款总额的__________%。

4.工程竣工并通过验收后，甲方应向乙方支付工程款总额的__________%。

5.甲方在支付工程款项时，应按下列比例扣留保证金：

（1）合同签订后，甲方扣留__________%作为保证金。

（2）工程进度达到__________时，甲方扣留__________%作为保证金。

（3）工程竣工并通过验收后，甲方将保证金退还乙方。

四、丁方咨询顾问职责及权利

1.丁方负责为乙方提供工程项目的咨询服务，包括但不限于技术指导、风险评估、成本控制等。

2.丁方有权要求乙方提供工程进度、质量、安全等相关资料。

3.丁方有权对乙方在施工过程中遇到的技术问题提出解决方案。

4.丁方有权对工程进度、质量、安全等方面的问题提出书面报告，乙方应在收到报告后__________日内予以答复。

五、乙方的责任与义务

1.乙方应严格按照国家有关工程建设强制性标准、设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。

2.乙方应按照工程进度计划进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任。

3.乙方应配合丁方进行工程咨询服务工作，提供必要的资料和便利条件。

4.乙方如违反合同约定，丁方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

六、甲方的权利与义务

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、进度完成工程。

2.甲方有权对乙方在施工过程中违反合同约定的问题提出整改要求。

3.甲方有权要求丁方对乙方进行咨询服务，并对丁方的咨询服务工作进行监督。

4.甲方有权要求乙方在工程竣工后进行验收，并对验收结果提出异议。

七、违约责任

1.乙方如未按合同约定的时间完成工程，每延误一日，应向丁方支付__________%的违约金。

2.甲方如未按合同约定支付工程款项，每延误一日，应向乙方支付__________%的违约金。

3.丁方如未按合同约定履行咨询服务职责，乙方有权要求丁方承担相应责任。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

3.本合同一式__________份，甲乙丁三方各执__________份。

附件：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.甲方提供的工程资料

4.其他相关文件