主体承包合同样本_第1页
主体承包合同样本_第2页
主体承包合同样本_第3页
主体承包合同样本_第4页
主体承包合同样本_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

主体承包合同样本第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“承包方”):

住所地:________________________

法定代表人:_______________________

乙方(以下简称“业主方”):

住所地:________________________

法定代表人:_______________________

鉴于:

1.承包方具备履行本合同约定的主体资格,愿意承包业主方委托的工程。

2.业主方愿意将工程委托承包方承包,并按照约定支付工程款项。

3.双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:________________________

2.工程地点:________________________

3.工程规模:________________________

4.工程类型:________________________

5.工程承包方式:________________________

二、合同双方的权利与义务

1.承包方权利与义务:

(1)承包方有权要求业主方按照合同约定支付工程款项;

(2)承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程;

(3)承包方应遵守国家有关法律法规,确保工程质量和安全;

(4)承包方应配合业主方对工程进行验收;

(5)承包方应承担因自身原因导致的工程损失。

2.业主方权利与义务:

(1)业主方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程;

(2)业主方应按照合同约定的时间、方式支付工程款项;

(3)业主方应提供必要的施工条件,包括但不限于施工图纸、场地、材料等;

(4)业主方应负责工程竣工验收;

(5)业主方应承担因自身原因导致的工程损失。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款:________________________

2.支付方式:

(1)合同签订后,承包方应提交工程预付款,预付款比例为合同价款的__________%;

(2)工程进度达到合同约定节点时,业主方应按照实际完成工程量支付进度款;

(3)工程竣工验收合格后,业主方应支付工程结算款。

四、工期及延期处理

1.工期:________________________

2.延期处理:

(1)因承包方原因导致的工期延误,承包方应承担相应的责任,并赔偿业主方因此造成的损失;

(2)因业主方原因导致的工期延误,业主方应给予承包方相应的顺延工期。

五、工程质量及验收

1.工程质量:承包方应按照国家有关质量标准,确保工程质量合格;

2.验收:工程竣工验收合格后,双方应签署工程验收报告。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;

2.若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(或盖章)之日起生效。

八、附件

1.工程设计图纸;

2.施工组织设计;

3.工程预算书;

4.工程进度计划;

5.其他相关文件。

甲方(盖章):_______________________

乙方(盖章):_______________________

签订日期:________________________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“业主方”):

住所地:________________________

法定代表人:_______________________

乙方(以下简称“承包方”):

住所地:________________________

法定代表人:_______________________

丙方(以下简称“监理方”):

住所地:________________________

法定代表人:_______________________

鉴于:

1.业主方拟进行一项工程建设项目,需委托承包方进行施工。

2.监理方具备工程监理资质,愿意为业主方提供监理服务。

3.业主方、承包方、监理方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:________________________

2.工程地点:________________________

3.工程规模:________________________

4.工程类型:________________________

5.工程承包方式:________________________

二、合同双方的权利与义务

1.业主方权利与义务:

(1)业主方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程;

(2)业主方有权要求监理方对工程进行全程监理,确保工程质量、进度和安全;

(3)业主方有权要求承包方按照合同约定支付工程款项;

(4)业主方有权对承包方和监理方的违约行为进行处理;

(5)业主方有权要求承包方和监理方按照合同约定提供相关资料。

2.承包方权利与义务:

(1)承包方有权要求业主方按照合同约定支付工程款项;

(2)承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程;

(3)承包方应遵守国家有关法律法规,确保工程质量和安全;

(4)承包方应配合监理方对工程进行监理;

(5)承包方应承担因自身原因导致的工程损失。

3.监理方权利与义务:

(1)监理方有权要求承包方和业主方按照合同约定履行各自的权利和义务;

(2)监理方有权对工程进行现场监理,确保工程质量、进度和安全;

(3)监理方有权要求承包方和业主方提供相关资料;

(4)监理方有权对承包方和业主方的违约行为进行处理。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款:________________________

2.支付方式:

(1)合同签订后,承包方应提交工程预付款,预付款比例为合同价款的__________%;

(2)工程进度达到合同约定节点时,业主方应按照实际完成工程量支付进度款;

(3)工程竣工验收合格后,业主方应支付工程结算款。

四、工期及延期处理

1.工期:________________________

2.延期处理:

(1)因承包方原因导致的工期延误,承包方应承担相应的责任,并赔偿业主方因此造成的损失;

(2)因监理方原因导致的工期延误,监理方应承担相应的责任,并赔偿业主方因此造成的损失;

(3)因业主方原因导致的工期延误,业主方应给予承包方和监理方相应的顺延工期。

五、工程质量及验收

1.工程质量:承包方应按照国家有关质量标准,确保工程质量合格;

2.验收:工程竣工验收合格后,双方应签署工程验收报告。

六、违约责任

1.乙方违约:

(1)若乙方未按合同约定完成工程,业主方有权要求乙方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失;

(2)若乙方违反国家有关法律法规,业主方有权要求乙方承担法律责任。

2.监理方违约:

(1)若监理方未按合同约定履行监理职责,业主方有权要求监理方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失;

(2)若监理方违反国家有关法律法规,业主方有权要求监理方承担法律责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;

2.若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;

2.本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字(或盖章)之日起生效。

九、附件

1.工程设计图纸;

2.施工组织设计;

3.工程预算书;

4.工程进度计划;

5.其他相关文件。

十、第三方介入的意义和目的

1.第三方介入有助于提高工程质量、进度和安全;

2.第三方介入有助于维护业主方的合法权益;

3.第三方介入有助于确保工程建设的顺利进行。

十一、甲方为主导的目的和意义

1.甲方作为业主方,对工程项目的整体规划、决策和监督具有主导地位;

2.甲方通过主导地位,确保工程项目的顺利进行,实现预期目标;

3.甲方通过主导地位,维护自身合法权益,降低风险。

第三篇范文:第三方主体+甲方权益主导

乙方(以下简称“承包方”):

住所地:________________________

法定代表人:_______________________

甲方(以下简称“业主方”):

住所地:________________________

法定代表人:_______________________

丙方(以下简称“监理方”):

住所地:________________________

法定代表人:_______________________

鉴于:

1.承包方具备相应的施工资质和经验,愿意承包业主方委托的工程。

2.监理方具备工程监理资质,愿意为业主方提供监理服务。

3.乙方、甲方、监理方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,经协商一致,达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称:________________________

2.工程地点:________________________

3.工程规模:________________________

4.工程类型:________________________

5.工程承包方式:________________________

二、合同双方的权利与义务

1.承包方权利与义务:

(1)承包方有权要求业主方按照合同约定支付工程款项;

(2)承包方有权要求监理方对工程进行全程监理,确保工程质量、进度和安全;

(3)承包方有权要求业主方提供必要的施工条件,包括但不限于施工图纸、场地、材料等;

(4)承包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程;

(5)承包方应遵守国家有关法律法规,确保工程质量和安全;

(6)承包方应配合监理方对工程进行验收。

2.业主方权利与义务:

(1)业主方有权要求承包方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程;

(2)业主方有权要求监理方对工程进行监理,确保工程质量、进度和安全;

(3)业主方应按照合同约定的时间、方式支付工程款项;

(4)业主方应提供必要的施工条件,包括但不限于施工图纸、场地、材料等;

(5)业主方应负责工程竣工验收。

3.监理方权利与义务:

(1)监理方有权要求承包方和业主方按照合同约定履行各自的权利和义务;

(2)监理方有权对工程进行现场监理,确保工程质量、进度和安全;

(3)监理方有权要求承包方和业主方提供相关资料;

(4)监理方有权对承包方和业主方的违约行为进行处理。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款:________________________

2.支付方式:

(1)合同签订后,承包方应提交工程预付款,预付款比例为合同价款的__________%;

(2)工程进度达到合同约定节点时,业主方应按照实际完成工程量支付进度款;

(3)工程竣工验收合格后,业主方应支付工程结算款。

四、工期及延期处理

1.工期:________________________

2.延期处理:

(1)因承包方原因导致的工期延误,承包方应承担相应的责任,并赔偿业主方因此造成的损失;

(2)因监理方原因导致的工期延误,监理方应承担相应的责任,并赔偿业主方因此造成的损失;

(3)因业主方原因导致的工期延误,业主方应给予承包方和监理方相应的顺延工期。

五、工程质量及验收

1.工程质量:承包方应按照国家有关质量标准,确保工程质量合格;

2.验收:工程竣工验收合格后,双方应签署工程验收报告。

六、违约责任

1.甲方违约:

(1)若甲方未按合同约定支付工程款项,承包方有权要求甲方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失;

(2)若甲方违反国家有关法律法规,承包方有权要求甲方承担法律责任。

2.监理方违约:

(1)若监理方未按合同约定履行监理职责,承包方有权要求监理方承担违约责任,并赔偿因此造成的损失;

(2)若监理方违反国家有关法律法规,承包方有权要求监理方承担法律责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;

2.若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力;

2.本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份,自三方签字(或盖章)之日起生效。

九、附件

1.工程设计图纸;

2.施工组织设计;

3.工程预算书;

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论