个人门窗购销合同标准文本

个人门窗购销合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

鉴于买方有意向购买卖方提供的门窗产品，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、产品名称、规格、数量及单价

1.产品名称：________________

2.产品规格：________________

3.产品数量：________________

4.单价：________________

二、总价及支付方式

1.总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

2.买方应在合同签订后____个工作日内，向卖方支付总价款的_____%作为预付款，剩余款项在产品交付后____个工作日内付清。

三、产品交付及验收

1.交货地点：________________

2.交货时间：________________

3.验收标准：按照国家相关标准及行业规范执行。

4.验收期限：买方应在收到货物后____个工作日内完成验收，如有异议，应在验收期限内提出。

四、售后服务

1.乙方保证所售产品符合国家相关质量标准，如产品存在质量问题，乙方应在接到买方通知后____个工作日内予以更换或退货。

2.售后服务期限：自产品交付之日起____年。

五、违约责任

1.任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。

2.买方未按约定支付款项，应向卖方支付_____%的违约金。

3.卖方未按约定交付产品，应向买方支付_____%的违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

八、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决。

附件：

1.产品质量保证书

2.产品合格证

3.相关法律法规及行业标准

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

签订日期：________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：________________

法定代表人：________________

鉴于买方有意向购买卖方提供的门窗产品，并确保产品符合相关质量标准，同时为了保障买方的权益，三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、产品名称、规格、数量及单价

1.产品名称：________________

2.产品规格：________________

3.产品数量：________________

4.单价：________________

5.总价：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

二、监理方责任

1.监理方负责对卖方提供的产品进行质量监理，确保产品符合国家相关质量标准和合同约定。

2.监理方有权对卖方进行现场检查、抽检，卖方应予以配合。

三、甲方权利

1.甲方有权要求监理方按照合同约定对卖方产品进行监理，并对监理结果进行监督。

2.甲方有权要求卖方提供产品合格证、质量保证书等相关文件。

3.甲方有权要求卖方对不合格产品进行更换或退货。

4.甲方有权要求卖方提供售后服务，并对售后服务质量进行监督。

四、乙方责任

1.卖方应按照合同约定提供符合国家相关质量标准和合同约定的门窗产品。

2.卖方应按照监理方要求进行产品抽检，并确保抽检结果合格。

3.卖方应积极配合监理方的工作，及时处理监理过程中发现的问题。

五、乙方违约及限制条款

1.卖方未能按照合同约定提供合格产品，应向甲方支付人民币_____%的违约金。

2.卖方未能在监理方提出的问题整改期内完成整改，应向甲方支付人民币_____%的违约金。

3.卖方违反合同约定，擅自更换产品规格、型号或减少数量，应向甲方支付人民币_____%的违约金。

4.卖方未经甲方同意，不得将产品转售或租赁给第三方。

六、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

八、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由三方另行协商解决。

九、第三方介入的意义和目的

本合同引入丙方作为监理方，旨在确保门窗产品符合国家相关质量标准和合同约定，保障甲方的合法权益。监理方的介入，有助于提高产品质量，降低甲方在产品使用过程中的风险。

十、甲方为主导的目的和意义

甲方作为合同主导方，通过明确监理方的职责和权利，强化乙方在产品质量方面的责任，确保门窗产品的质量，同时，甲方对监理结果和售后服务进行监督，进一步保障自身利益。

附件：

1.产品质量保证书

2.产品合格证

3.相关法律法规及行业标准

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

丙方（盖章）：________________

签订日期：________________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“开发商”）：

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“施工单位”）：

地址：________________

法定代表人：________________

丙方（以下简称“监理单位”）：

地址：________________

法定代表人：________________

鉴于开发商有意向委托施工单位进行建筑项目的施工，为确保施工质量和工程进度，同时引入第三方监理单位进行监督，三方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、工程名称、规模及预算

1.工程名称：________________

2.工程规模：________________

3.工程预算：人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。

二、监理单位责任

1.丙方作为监理单位，负责对施工单位在施工过程中的质量、进度、安全等方面进行全程监理。

2.丙方有权对施工单位的施工方案、施工过程及施工成果进行审核，并提出整改意见。

三、乙方权利

1.乙方有权要求丙方按照合同约定对施工质量、进度、安全等方面进行监理。

2.乙方有权要求丙方在施工过程中及时发现问题并提出整改要求。

3.乙方有权要求丙方对施工单位的施工成果进行验收，并对验收结果进行确认。

4.乙方有权要求丙方在工程预算范围内，对施工过程中产生的合理费用进行审核和支付。

四、施工单位责任

1.乙方应按照合同约定，在规定的时间内完成施工任务，确保工程质量符合国家相关标准和合同要求。

2.乙方应积极配合丙方的监理工作，对丙方提出的整改意见及时整改。

五、甲方违约及限制条款

1.开发商未按照合同约定支付工程款项，应向施工单位支付人民币_____%的违约金。

2.开发商未经乙方同意，不得擅自变更施工方案或工程规模，否则应承担相应责任。

3.开发商未按照合同约定提供施工图纸、材料等，导致工程延期或质量问题的，应向乙方支付人民币_____%的违约金。

4.开发商违反合同约定，未按时提供施工场地或配套设施，导致工程延期的，应向乙方支付人民币_____%的违约金。

六、争议解决

1.三方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、合同生效及终止

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同有效期为____年，自合同生效之日起计算。

八、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由三方另行协商解决。

九、乙方为主导的目的和意义

本合同以乙方（施工单位）为主导，旨在保障施工单位的权益，确保施工单位在施工过程中能够获得合理的工程款项、施工图纸、材料等支持，以及合理的工程进度和施工条件。通过明确监理单位的职责，可以确保施工质量符合要求，同时保障施工单位的合法权益。

十、弱化甲方为主导的意义和目的

本合同弱化甲方（开发商）的主导地位，旨在避免