2025深圳市建筑安装工程单价合同

2025深圳市建筑安装工程单价合同合同编号：甲方（发包方）：名称：地址：法定代表人：联系XX：乙方（承包方）：名称：地址：法定代表人：联系XX：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑安装工程单价承包事宜协商一致，订立本合同。第一条合同概况工程名称：工程地点：工程范围：**承包方式：**单价承包，包工包料（或包工不包料，根据实际情况填写）。计划工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日总工期：日历天。**质量标准：**符合国家施工验收规范及深圳市相关标准，达到标准。**安全目标：**达到深圳市建筑安装工程安全文明施工等级标准。第二条工程价款工程单价：本合同价款采用固定单价方式计价，具体单价如下：（1）综合单价为：元/m²（或元/项，根据实际情况填写）。（2）综合单价为：元/m²（或元/项，根据实际情况填写）。具体单价详见附件《单价清单》，经双方签字盖章后作为本合同的组成部分。工程总价：根据设计图纸及工程量清单，暂定工程总价为人民币（大写）元（￥），最终以实际完成工程量结算为准。价款调整：在施工过程中，如遇设计变更、工程量增加或政策性调整等原因导致工程单价需调整的，双方应协商一致并签订补充协议。进度款支付：（1）工程款按月支付，每月日前乙方提交当月完成工程量报表，甲方在日内审核并支付进度款。（2）进度款支付比例为当月完成工程量的%。（3）工程竣工验收合格后日内支付至合同价款的%，剩余工程款待保修期满后日内结清。第三条甲方责任支付工程款：甲方应按照本合同约定的支付方式及时间支付工程款，逾期支付的，应承担相应的违约责任。提供施工条件：甲方应在开工前日内向乙方提供施工图纸、施工场地及相关资料，并办理施工所需的相关手续。签证确认：甲方应在收到乙方提交的签证单后日内予以确认，逾期未确认的视为同意。第四条乙方责任施工管理：（1）乙方应严格按照施工图纸、设计变更及施工规范进行施工，确保工程质量和施工安全。（2）乙方应在开工前日内制定施工组织设计及进度计划，提交甲方审核后实施。质量保证：（1）乙方应建立健全质量保证体系，配备专职质量管理人员，确保工程达到合同约定的质量标准。（2）乙方应做好隐蔽工程的验收工作，隐蔽工程隐蔽前三日内通知甲方验收，甲方未按时验收的，乙方可自行验收并做好记录。安全管理：（1）乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全管理制度，做好施工现场的安全防护工作。（2）乙方应为施工现场人员购买意外伤害保险，因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。资料提交：（1）乙方应按时提交施工记录、隐蔽工程验收记录、材料检验报告等施工资料，确保工程竣工验收顺利进行。（2）工程竣工后日内，乙方应向甲方提交完整的竣工资料及竣工验收报告。保修责任：（1）本工程保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。（2）在保修期内，因乙方原因导致的质量问题，乙方应在接到通知后小时内到达现场进行维修，费用由乙方承担。第五条工期管理开工延误：因甲方原因导致开工延误的，工期相应顺延；因乙方原因导致开工延误的，乙方应承担相应的责任。工期延误：（1）因不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致工期延误的，工期相应顺延。（2）因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价%的违约金。赶工：如甲方要求乙方赶工，乙方应采取相应措施，赶工增加的费用由甲方承担。第六条安全生产与文明施工安全生产：（1）乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工过程中无重大安全事故发生。（2）乙方应定期对施工现场进行安全检查，并做好记录。文明施工：（1）乙方应做好施工现场的文明施工管理，确保施工现场整洁有序，符合深圳市文明施工标准。（2）乙方应妥善处理施工垃圾及建筑废弃物，避免对周边环境造成污染。第七条材料设备供应甲供材料：甲供材料由甲方负责供应，乙方应提前日向甲方提交材料需求计划，甲方应在日内将材料送达施工现场。因甲供材料延误导致的工期延误，工期相应顺延。乙供材料：（1）乙供材料由乙方负责采购，乙方应在材料进场前日向甲方提交材料样品及检验报告，经甲方确认后方可使用。（2）因乙供材料质量问题导致的工程质量问题，由乙方承担全部责任。材料验收：甲供及乙供材料进场后，双方应共同验收，验收合格后方可使用。第八条工程验收分阶段验收：工程施工过程中，双方应进行分阶段验收，验收不合格的，乙方应在日内完成整改并重新验收。竣工验收：（1）工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及竣工资料，甲方应在日内组织竣工验收。（2）竣工验收合格后，双方签署《工程竣工验收证明书》，工程正式交付使用。验收标准：工程验收标准执行国家及深圳市相关标准，详见附件《工程质量验收标准》。验收费用：竣工验收所需费用由甲方承担，因乙方原因导致的验收不合格，整改费用由乙方承担。第九条变更与索赔设计变更：（1）施工过程中如需设计变更，甲方应提前日向乙方发出书面通知。（2）设计变更导致的工程量增加或减少，双方应协商一致并签订补充协议。索赔：（1）因设计变更、甲方原因导致的停工、窝工等，乙方有权提出索赔，索赔金额经双方确认后计入工程总价。（2）乙方应在索赔事件发生后日内向甲方提交索赔申请书，逾期未提交的视为放弃索赔权利。第十条违约责任甲方违约：（1）如甲方未按约定支付工程款，乙方有权停工，甲方应承担停工期间的损失费用。（2）因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任。乙方违约：（1）如乙方未按约定完成施工任务，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价%的违约金。（2）因乙方原因导致的质量问题，由乙方承担维修责任及费用，严重质量问题导致甲方损失的，乙方应赔偿全部损失。争议解决：因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条补充条款双方可以根据实际情况协商补充以下条款：第十二条合同生效及其他**合同份数：**本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。**合同生效：**本合同自双方签字盖章之日起生效。**合同终止：**本合同自工程保修期满并结清工程款后自行终止。**合同补充：**本合同未尽事宜或需修改的条款，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法