2025建筑外墙保温施工合同模板

2025建筑外墙保温施工合同模板第一部分工程概况第一条工程名称：本工程名称为：。第二条工程地点：本工程地点位于：。第三条工程内容：本工程内容为：建筑外墙保温工程，具体包括但不限于以下内容：外墙保温系统的材料供应及施工；保温层施工、抗裂防护层施工；相关节点处理及收尾工作；按照设计图纸及规范要求完成所有施工内容。第四条结构类型及层数：本工程结构类型为：，层数为：层。第二部分承包范围第五条承包范围：乙方（施工方）承包的范围包括：根据设计图纸和相关规范要求，完成外墙保温工程的全部施工内容；提供合格的外墙保温材料，并承担材料运输及保管责任；负责保温工程的施工，包括但不限于基层处理、保温层施工、抗裂防护层施工、门窗洞口等细部节点处理；负责施工过程中产生的垃圾清理及施工区域的环境卫生；配合甲方（建设方）进行工程验收及竣工资料整理。第六条承包方式：本工程采用包工包料（□）、包工不包料（□）、其他（□）的方式承包，具体方式如下：乙方负责全部材料的采购、供应及施工；乙方应确保所采购的材料符合设计要求及国家相关标准。第三部分合同工期第七条合同工期：本工程的总工期为：日历天；开工日期：；竣工日期：。第八条工期顺延：因甲方原因导致的停工或延误，工期相应顺延；不可抗力因素（如自然灾害、战争等）导致的停工，工期相应顺延；甲方未能按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的，工期相应顺延。第九条施工进度计划：乙方应于开工前提交详细的施工进度计划，经甲方审核后执行；乙方应严格按施工进度计划组织施工，确保工期目标的实现；如乙方未按计划施工，甲方有权要求乙方调整进度计划，并采取相应措施确保工期。第四部分质量标准第十条质量标准：本工程外墙保温工程质量要求达到国家现行《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411）及相关标准的要求；具体质量要求为：；保温材料的性能指标必须符合国家及地方相关标准，具体指标为：。第十一条质量验收程序：工程施工前，乙方应向甲方提交材料进场报验资料；施工过程中，乙方应配合甲方及监理单位进行质量检查；工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并申请验收；验收合格后，双方签署验收记录，工程移交甲方。第十二条质量保修：本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算；保修期内，乙方应按国家有关规定承担保修责任；如因乙方施工质量问题导致的返修，乙方应承担全部费用。第五部分合同价款第十三条合同价款：本工程合同总价款为：人民币元（大写：元整）；合同总价款包括材料费、人工费、机械费、管理费、利润、税金及其他相关费用；本合同采用固定总价（□）、固定单价（□）、可调价格（□）的方式计价，双方约定为：。第十四条合同价款支付：预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价款的%作为预付款；进度款：工程形象进度达到%时，甲方支付至合同总价款的%；竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的%；质量保修金：剩余合同总价款的%作为质量保修金，保修期满后无质量问题一次性支付。第十五条价款调整：因设计变更导致的工程量变化，双方应协商调整合同价款；调整原则为：；调整程序为：。第六部分施工进度第十六条施工进度要求：乙方应按合同约定的工期组织施工，确保工程按期完成；如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金人民币元；总工期延误超过日，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。第十七条施工计划调整：如因设计变更或甲方要求调整施工计划，乙方应服从调整；调整施工计划后，乙方应重新编制施工进度计划，并报甲方审批；调整后的施工计划应作为合同附件，具有同等法律效力。第七部分材料设备第十八条材料供应：乙方负责全部材料的采购、供应及保管；材料的品牌、规格、型号应符合设计要求及合同约定；材料进场前，乙方应向甲方提交材料样品及质量证明文件，经甲方认可后方可进场。第十九条材料检验：材料进场后，乙方应通知甲方及监理单位进行检验；检验合格后方可用于施工；如检验不合格，乙方应立即退换材料，并承担由此产生的费用。第二十条设备管理：施工过程中使用的机械设备由乙方自行负责；乙方应确保机械设备的完好性，并遵守相关安全操作规程；施工期间机械设备发生故障，乙方应自行维修或更换，不得影响施工进度。第八部分工程质量第二十一条质量责任：乙方对其承包范围内的工程质量负责；施工过程中乙方应严格执行质量管理体系，确保工程符合设计要求和规范标准；如因乙方施工质量问题导致的返修或整改，乙方应承担全部责任及费用。第二十二条质量检查：甲方有权对施工过程进行质量检查，乙方应予以配合；施工过程中发现质量问题，甲方有权要求乙方返工或整改；返工或整改费用由乙方承担，工期不予顺延。第二十三条隐蔽工程验收：施工中涉及隐蔽工程的部分，乙方应在隐蔽前通知甲方及监理单位进行验收；验收合格后方可进行后续施工；验收不合格的部分，乙方应立即整改，直至验收合格为止。第九部分安全施工第二十四条安全责任：乙方负责其施工范围内的安全生产管理；乙方应遵守国家及地方安全生产法律法规，采取有效的安全防护措施；如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任及费用。第二十五条安全施工要求：乙方应为施工人员购买意外伤害保险；施工人员应持证上岗，特殊工种应具备相关资格证书；施工现场应设置安全警示标志，并做好防火、防坠落等防护措施。第二十六条安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即采取有效措施进行救援；乙方应保护事故现场，并及时向甲方及相关部门报告；事故处理完毕后，乙方应提交详细的事故报告及处理方案。第十部分工程验收第二十七条验收标准：本工程验收标准为：《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411）及相关标准；具体验收要求为：。第二十八条验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料；甲方应在收到资料后日内组织验收；验收合格后，双方签署竣工验收记录，工程移交甲方；验收不合格的部分，乙方应立即整改，直至验收合格为止。第二十九条竣工资料：乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于：（1）施工图及设计变更文件；（2）材料进场报验记录；（3）施工记录及隐蔽工程验收记录；（4）保温材料检测报告；（5）其他相关资料。竣工资料应真实、完整、规范，符合档案管理要求。第十一部分合同价款支付第三十条工程款支付：预付款：合同签订后日内，甲方支付预付款人民币元；进度款：工程形象进度达到%时，甲方支付进度款人民币元；竣工验收合格后，甲方支付至合同总价款的%；质量保修金：剩余合同总价款的%作为质量保修金，保修期满后无质量问题一次性支付。第三十一条支付方式：工程款支付采用银行转账方式；乙方应提供有效的收款账户信息；甲方应在约定时间内完成支付，如逾期支付，应承担相应违约责任。第十二部分保修责任第三十二条保修期限：本工程的质量保修期为年，自竣工验收合格之日起计算；保修期内，乙方应按国家有关规定承担保修责任。第三十三条保修内容：乙方负责修复因施工质量问题导致的保温层脱落、开裂等问题；保修期间，乙方应安排专人负责维修服务，接到甲方通知后小时内响应；保修费用由乙方承担，如因甲方使用不当导致的损坏，维修费用由甲方承担。第十三部分合同的变更与解除第三十四条合同变更：合同履行过程中，经双方协商一致，可对合同内容进行变更；变更内容应以书面形式确认，并作为合同附件，具有同等法律效力。第三十五条合同解除：如因乙方原因导致工期延误超过日，甲方有权解除合同；如因甲方原因导致工程停工超过日，乙方有权解除合同；合同解除后，双方应进行结算，并承担相应的违约责任。第十四部分违约责任第三十六条乙方违约责任：乙方未按合同约定的工期完成施工，每逾期一日，应向甲方支付违约金人民币元；因乙方施工质量问题导致返修或整改，乙方应承担全部费用及相应损失；乙方未履行安全责任，导致安全事故发生的，应承担全部责任及费用。第三十七条甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付违约金人民币元；因甲方原因导致工程停工，乙方有权要求甲方赔偿相关损失；甲方未履行合同约定的其他义务，应承担相应责任。第十五部分争议解决第三十八条争议解决方式：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十六部分其他约定第三十九条其他条款：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程保修期满并结算完毕后终止。甲方（盖章）：法定代