机电承包合同协议

机电承包合同协议甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[机电项目名称]项目的机电工程施工，乙方具备相关机电工程承包资质及能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将该机电工程项目承包给乙方事宜达成如下协议：一、项目概况1.项目名称：[机电项目名称]2.项目地点：[项目具体地点]3.项目内容及规模：本项目涵盖[具体机电设备及系统清单，如电气系统、管道系统、通风与空调系统等]的设计、采购、安装、调试及试运行等工作，具体规模如下：电气系统：包括[详细说明电气设备数量、规格等，如配电箱[具体数量及型号]个、电缆桥架[长度及规格]米、各类电缆[长度及规格]米等]。管道系统：[逐一列举各类管道的材质、管径、长度等，如镀锌钢管[管径及长度]米、不锈钢管道[管径及长度]米等]。通风与空调系统：[描述空调设备数量、型号及通风管道规格等，如空调机组[型号及数量]台、通风管道[面积及材质]平方米等]。二、承包范围乙方负责本项目机电工程的全部工作，具体包括但不限于：1.根据项目设计要求，进行机电系统的深化设计，并报甲方及相关部门审核通过。2.按照经审核的深化设计方案，采购符合质量标准的机电设备、材料及构配件。3.组织专业施工队伍进行机电设备的安装、调试工作，确保各系统的安装质量符合国家及行业规范要求。4.负责机电系统的试运行工作，对运行过程中出现的问题及时进行整改，直至系统稳定运行。5.配合甲方完成项目竣工验收工作，提供完整的竣工资料，包括但不限于设备清单、安装图纸、调试报告等。三、合同工期1.开工日期：本合同生效后，乙方应在接到甲方书面开工通知之日起[x]日内开工。2.竣工日期：本项目机电工程应在开工日期起[x]日内竣工，并具备验收条件。3.工期延误：如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延，乙方应及时向甲方提交工期顺延申请及相关证明材料；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，每延误一天，按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工期延误的，双方应协商解决工期顺延事宜。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，包含乙方完成本项目承包范围内全部工作所需的费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力等原因外，合同总价不作调整。2.支付方式：预付款：合同签订后[x]日内，甲方向乙方支付合同总价的[x%]作为预付款，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。工程进度款：乙方每月[具体日期]向甲方提交当月已完工程进度报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后的[x]日内审核完毕，并支付当月已完工程价款的[x%]。竣工验收款：本项目机电工程竣工验收合格后[x]日内，甲方向乙方支付至合同总价的[x%]。质量保证金：合同总价的[x%]作为质量保证金，在本项目机电工程竣工验收合格满[x]年后，如无质量问题，甲方在[x]日内一次性无息支付给乙方。五、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利：有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出整改意见和要求。有权根据项目实际情况提出设计变更要求，但应提前通知乙方，并承担由此增加的费用。有权按照合同约定的支付方式和时间支付工程款。2.义务：负责协调本项目与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的外部条件。按照合同约定及时提供施工所需的场地、水电等条件。组织相关部门对乙方提交的深化设计方案、竣工资料等进行审核，并及时给予反馈意见。（二）乙方权利义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程款。有权根据合同约定及甲方要求，自主组织施工，选择合适的施工队伍和施工工艺。有权在施工过程中遇到不可预见的困难或问题时，要求甲方给予协助和支持。2.义务：严格按照国家及行业规范、经审核的深化设计方案及合同约定进行施工，确保工程质量达到合格标准。制定详细的施工进度计划，并报甲方备案，按照计划组织施工，确保工期按时完成。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取必要的安全防护措施，确保施工安全。因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任。负责施工过程中的环境保护工作，采取有效措施减少施工对周边环境的影响。妥善保管甲方提供的施工场地、水电等条件，不得擅自损坏或挪用。如因乙方原因造成损坏或挪用的，乙方应负责修复或赔偿。按照甲方要求及时提供工程进度报告、竣工资料等文件，确保文件真实、完整、有效。六、工程质量及验收1.工程质量标准：本项目机电工程质量应符合国家及行业现行的相关规范、标准要求，达到合格标准。乙方应建立质量管理体系，加强施工过程质量控制，确保工程质量。2.验收程序：乙方在完成各分项工程施工后，应进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程质量验收报告。甲方在收到乙方分项工程质量验收报告后，应组织相关人员进行验收。如验收合格，双方在验收报告上签字确认；如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至验收合格为止。本项目机电工程全部完成后，乙方应进行竣工预验收，预验收合格后向甲方提交竣工验收申请报告。甲方在收到报告后，应在[x]日内组织设计、施工、监理等单位进行竣工验收。如竣工验收合格，双方签订竣工验收报告；如竣工验收不合格，乙方应按照甲方及验收组提出的整改意见进行整改，直至通过竣工验收为止。七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应违约金。如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的损失，包括但不限于停工损失、窝工损失等。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工，直至达到合格标准为止。如因返工导致工期延误的，乙方应按照合同约定承担工期延误违约责任。如因乙方施工质量问题给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方未按照合同约定的工期竣工，每延误一天，应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。如乙方施工延误给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。如乙方擅自将本项目转包或分包给第三方，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照合同总金额的[x%]向甲方支付违约金。如乙方转包或分包行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.合同变更：本合同的任何变更或补充需经双方协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.合同生效：本合同自双方签字（盖章）之日起生效。3.合同份数：本合同一式[x]份，甲乙双方各执[