2024年度北京市二级建造师之二建建筑工程实务综合检测试卷A卷含答案

2024年度北京市二级建造师之二建建筑工程实务综合检测试卷A卷含答案一单选题(共60题)1、下列关于钢结构的说法中，错误的是（）。A.摩擦连接是目前高强螺栓广泛采用的基本连接形式B.同一接头中，高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成C.高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较小的部位向约束较大的部位、从螺栓群中央向四周进行D.扭剪型高强度螺栓终拧检查，以目测尾部梅花头拧断为合格【答案】C2、下列（）场所的用火作业，不属于一级动火。A.比较密封的室内、容器内、地下室等场所B.禁火区域内C.现场堆有大量可燃和易燃物质的场所D.登高焊、割作业【答案】D3、按照抗震要求，超过2层时的圆柱直径正确的是（）mm。A.一级不宜小于500B.二级不宜小于450C.三级不宜小于400D.四级不宜小于350【答案】B4、关于防水混凝土拌制与施工的做法，错误的是（）。A.宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥拌制B.拌制用的石子最大粒径不宜大于40mmC.应采用机械搅拌，搅拌时间不宜小于2minD.如分层连续浇筑，分层厚度不得大于600mm【答案】D5、超高层民用建筑，应设置避难层（间），有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于（）。A.1.5mB.2mC.2.5mD.4m【答案】B6、下列不属于玻璃幕墙的是（）。A.全玻幕墙B.点支承玻璃幕墙C.框支承玻璃幕墙D.搪瓷板幕墙【答案】D7、厕浴间蒸压加气混凝土砌块墙底部150mm高度范围内应做（）坎台。A.混凝土B.普通透水砖C.多孔砖D.混凝土小型空心砌块【答案】A8、关于砌体结构施工的做法，错误的是（）。A.施工现场砌块堆放整齐，堆置高度1.9mB.常温情况下砖砌体施工，提前1~2d浇水湿润C.砖砌体的水平灰缝厚度为11mmD.施工温度超过30℃时，采用铺浆法铺浆长度不得超过750mm【答案】D9、下列（）不属于合同争议处理程序。A.准备并提供合同争议事件的证据和详细报告B.当事人因接受并执行最终裁定或判决的结果C.通过“和解”或“调解”达成协议，解决争端D.经业主签认，形成书面文件【答案】D10、《建筑内部装修防火施工及验收规范》规定，采用复合保温材料制作的通风管道，复合保温材料的芯材不得暴露，防火涂料湿涂覆比值应大于（）g/㎡。A.200B.300C.400D.500【答案】D11、灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出()。A.200mmB.300mmC.400mmD.800mm【答案】D12、大理石常用于室内工程的最主要原因是（）。A.质地较密实B.抗压强度较高C.吸水率低D.耐酸腐蚀性差【答案】D13、工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总数的（），且不应少于10根。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】B14、对于一二三类环境中，设计使用年限50年的结构混凝土其最大氯离子含量以及最大碱含量是（）功能要求提出的。A.安全性B.适用性C.耐久性D.塑性【答案】C15、钢结构防火涂料按涂层厚度划分，可分为（）。A.A类、B类、C类B.B类、C类、D类C.甲类、乙类、丙类D.B类、H类、CB类【答案】D16、重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由相关专家评审，（）批准。A.企业负责人B.项目负责人C.项目技术负责人D.施工单位技术负责人【答案】D17、关于净片玻璃特性的说法，正确的是（）。A.具有良好的透视、透光性能B.对太阳光中热射线的透过率较低C.对室内墙、顶、地面和物品产生的长波热射线不能有效阻挡D.可产生的“冷室效应”【答案】A18、在一般环境中，设计使用年限50年的钢筋混凝土梁，当混凝土强度等级为C25时，其钢筋保护层厚度不应小于（）。A.15mmB.20mmC.25mmD.30mm【答案】C19、建设单位在申请（）时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全措施。A.国有土地使用证B.用地规划许可证C.施工许可证D.安全许可证【答案】C20、在工程网络计划执行过程中，若某项工作比原计划拖后，而未超过该工作的自由时差，则()。A.不影响总工期，影响后续工作B.不影响后续工作，影响总工期C.对总工期及后续工作均不影响D.对总工期及后续工作均有影响【答案】C21、工程竣工结算应()。A.由承包人负责编制，监理工程师核对B.由承包人和发包人共同编制，监理工程师核对C.由承包人和发包人共同编制，互相核对D.由承包人负责编制，由发包人核对【答案】D22、下列荷载中，属于永久荷载的是（）。A.混凝土收缩B.爆炸力C.雪荷载D.安装荷载【答案】A23、当吊顶饰面材料为玻璃板时，应使用()玻璃或采取可靠的安全措施。A.中空B.复合C.安全D.防火【答案】C24、?依据《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定。下列说法中正确的有()。A.分摊资产组的减值损失时，首先应抵减分摊至资产组中商誉的账面价值B.资产的折旧或者摊销金额的确定与资产是否计提减值准备无关C.资产减值损失一经确认，在以后资产持有的会计期间不得转回D.确认的资产减值损失，在以后资产持有的会计期间可以转回【答案】A25、钢筋混凝土的优点不包括（）。A.抗压性好B.耐久性好C.韧性好D.可塑性好【答案】C26、关于混凝土施工缝位置，以下描述正确的是（）。A.墙垂直施工缝可留设在纵横交接处B.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨中1/3范围内C.单向板施工缝应留设在平行于板长边的任何位置D.特殊部位留设施工缝应经建设单位同意【答案】A27、抗震设防烈度7度地区，采用湿粘贴法施工的外墙饰面板安装工程高度不应大于（）。A.6mB.8mC.10mD.12m【答案】A28、熔化热熔型改性沥青胶施工时，宜采用专用的导热油炉加热，加热温度不应高于（）℃。A.100B.150C.180D.200【答案】D29、关于招标投标的说法，正确的是（）。A.招标分为公开招标、邀请招标和议标B.投标人少于三家应重新招标C.多个法人不可以联合投标D.投标截止之后投标人撤销投标文件，招标人应在5d内退还投标保证金【答案】B30、大理石常用于室内工程的最主要原因是（）。A.质地较密实B.抗压强度较高C.吸水率低D.耐酸腐蚀性差【答案】D31、若在潮湿环境或水中条件下使用的建筑砂浆，必须使用（）作为胶凝材料。A.水泥B.石灰C.石膏D.沥青【答案】A32、下列荷载中，属于永久荷载的是（）。A.固定隔墙自重B.爆炸力C.雪荷载D.风荷载【答案】A33、组织施工现场安全检查的是()。A.安全总监B.技术负责人C.项目负责人D.现场经理【答案】C34、初级漏电保护应加装在（）中。A.变压器B.总配电箱C.分配电箱D.开关箱【答案】B35、下列各种类型的玻璃中，适用于有抗冲击作用要求的商店、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所的安全玻璃是（）。A.钢化玻璃B.夹丝玻璃C.夹层玻璃D.防火玻璃【答案】C36、甲公司为综合型集团公司，其取得下列土地使用权应作为无形资产核算的有（）。A.持有并准备增值后转让的土地使用权B.建造对外出售商品房的土地使用权C.建造自用办公楼的土地使用权D.外购厂房可以合理分配厂房和土地使用权价值所对应的土地使用权【答案】C37、（2013年真题）施工现场所有的开关箱必须安装（）装置。A.防雷B.接地保护C.熔断器D.漏电保护【答案】D38、使木材物理力学性质变化发生转折的指标是（）。A.平衡含水率B.含水率C.纤维饱和点D.干燥含水率【答案】C39、热熔型防水涂料大面施工时，最适宜的施工方法是（）。A.喷涂施工B.滚涂施工C.刮涂施工D.刷涂施工【答案】C40、施工现场污水排放要与所在地县级以上人民政府（）管理部门签署污水排放许可协议、申领《临时排水许可证》。A.环境B.市政C.卫生D.环卫【答案】B41、关于涂料防水的说法，正确的是（）。A.有机防水涂料宜用于结构主体的迎水面或背水面B.无机防水涂料可用于结构主体的迎水面或背水面C.防水涂膜多遍完成，每遍涂刷时应顺同一方向交替搭接D.涂料防水层中胎体增强材料上下两层应相互垂直铺贴【答案】B42、下列水泥品种中，配制C60高强混凝土宜优先选用（）。A.矿渣水泥B.硅酸盐水泥C.火山灰水泥D.复合水泥【答案】B43、模板工程的设计原则不包括（）。A.实用性B.美观性C.安全性D.经济性【答案】B44、某酒店四季厅屋顶高6m，采用玻璃采光顶，考虑保温隔热等因素，应选择（）。A.双层平板中空低辐射玻璃B.双层钢化中空低辐射玻璃C.双层夹层中空低辐射玻璃D.双层磨砂中空低辐射玻璃【答案】C45、直接接触土体浇筑的构件，钢筋的混凝土保护层厚度不应小于（）mm。A.40B.50C.60D.70【答案】D46、下列各选项不属于建设单位办理工程竣工验收备案应当提交文件的是（）。A.工程竣工验收备案表B.工程竣工验收报告C.法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件D.施工单位尚未签署的工程质量保修书【答案】D47、建筑构造设计的原则不包括（）。A.坚固实用B.效益优先C.经济合理D.技术先进【答案】B48、施工单位应向()移交施工资料。A.监理单位B.建设单位C.城建档案馆D.监督机构【答案】B49、下列关于物料提升机采用缆风绳的说法错误的是（）。A.高度在20m以下可设1组B.高度在30m以下不少于2组C.超过30m时不少于3组D.超过30m时不应采用缆风绳锚固方法【答案】C50、当混凝土试件强度评定不合格时，可采用（）的检测方法对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的依据。A.现场同条件养护试件B.非破损或局部破损C.混凝土试件材料配合比分析D.按原配合比?原材料重新做试件【答案】B51、工程消防验收申请应由（）提出。A.建设单位B.监理单位C.总承包单位D.施工安装单位【答案】A52、下列对镀膜玻璃描述不正确的是（）。A.具有良好的隔热性能B.具有良好采光性C.可以避免暖房效应D.具有单向透视性【答案】B53、关于室内地面防水施工质量验收程序的说法，正确的是()。A.基层→防水层→蓄水试验→保护层→面层→验收B.基层→防水层→保护层→面层→蓄水试验→验收C.基层→防水层→蓄水试验→二次蓄水试验→保护层→面层→验收D.基层→防水层→蓄水试验→保护层→面层→二次蓄水试验→验收【答案】D54、某商品混凝土公司一次性购进一批同厂家、同等级、同品种的散装水泥，按要求见证取样每一批量不得超过（）t。A.60B.100C.200D.500【答案】D55、签认混凝土浇筑申请单的是（）。A.质检员B.监理工程师C.项目经理D.项目技术负责人【答案】B56、根据相关规范规定，建筑工程质量验收的最小单位是（）。A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.检验批【答案】D57、单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差应符合H/1000，且不应大于25mm；整体平面弯曲的允许偏差应符合L/1500，且不应大于()mm。A.20B.25C.30D.35【答案】B58、承受轴向压力的细长压杆，其（）。A.压力越大，稳定性越好B.压力越大，稳定性不变C.压力越小，稳定性越好D.压力越小，稳定性越差【答案】C59、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》，当围护结构节能保温做法现场实体检测不合格，应委托检测单位（）数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次抽验。A.扩大一倍B.扩大二倍C.扩大三倍D.扩大四倍【答案】A60、当回填土含水量测试样本质量为142g、烘干后质量为121g时，其含水量是（）。A.8.0％B.14.8％C.16.0％D.17.4％【答案】D二多选题(共20题)1、地基验槽时，需在基底进行轻型动力触探的部位有()。A.基底已处理的部位B.持力层明显不均匀部位C.有浅埋古井的部位D.浅部有软弱下卧层的部位E.设计文件注明的部位【答案】BCD2、下列垂直运输机械的安全控制做法中，正确的有（）A.高度23m的物料提升机采用1组缆风绳B.在外用电梯底笼周围2.0m范围内设置牢固的防护栏杆C.塔吊基础的设计计算作为固定式塔吊专项施工方案内容之一D.现场多塔作业时，塔机间保持安全距离E.遇到六级大风以上恶劣天气时，塔吊停止作业，并将吊钩放下【答案】CD3、地基验槽时应重点观察（）部位，如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。A.柱基B.墙角C.承重墙下D.条形基础E.受力部位【答案】ABC4、关于公共建筑节能改造的说法，正确的有()。A.保证室内热舒适环境B.根据节能改造判定原则，结合节能诊断结果C.提高建筑的能源利用效率D.降低能源消耗E.从技术可靠性、可操作性和经济性等方面进行综合分析【答案】ACD5、现场有防火要求的材料有()。A.安全网B.防尘网C.外墙保温材料D.砌体材料E.石膏板【答案】ABC6、下列土料不能作为土方回填用料的是（）。A.淤泥B.淤泥质土C.含水溶性硫酸盐5%的土D.有机质3%的土E.膨胀土【答案】AB7、关于建筑幕墙工程，下列各项中应对其进行复验的有()。A.铝塑复合板的剥离强度B.石材的强度C.结构胶的邵氏硬度D.密封胶的耐老化度E.结构密封胶与接触材料的粘结性试验【答案】AC8、建筑内部防火施工应对下列材料进行抽样检验()。A.现场阻燃处理后的纺织织物，每种取2m2检验燃烧性能B.现场阻燃处理后的木质材料，每种取4m2检验燃烧性能C.现场阻燃处理后的钢质材料，每种取0.2m3检验燃烧性能D.现场阻燃处理后的泡沫塑料每种取0.1m3检验燃烧性能E.现场阻燃处理后的复合材料每种取4m2检验燃烧性能【答案】ABD9、节约用地应符合下列规定（）。A.施工总平面布置应紧凑，并尽量减少占地B.应根据现场条件，合理设计场内交通道路C.施工现场临时道路布置应尽量少利用拟建道路D.应采用现浇混凝土E.应在经批准的临时用地范围内组织施工【答案】AB10、一般情况下，关于钢筋混凝土框架结构震害的说法，正确的有()。A.短柱的震害重于一般柱B.柱底的震害重于柱顶C.角柱的震害重于内柱D.柱的震害重于梁E.内柱的震害重于角柱【答案】ACD11、底板混凝土裂缝控制措施正确的有()。A.在保证混凝土设计强度等级的前提下适当降低水灰比，减少水泥用量B.及时对混凝土覆盖保温、保湿材料C.控制混凝土内外温差D.提高混凝土坍落度E.进行二次抹面工作，减少表面收缩裂缝【答案】ABC12、下列属于文明施工检查评定保证项目的是（）。A.材料管理B.应急救援C.封闭管理D.施工组织设计及专项施工方案E.施工场地【答案】AC13、分项工程可由()组织验收。A.工程部经理B.监理工程师C.项目技术负责人D.建设单位专业技术负责人E.项目质量负责人【答案】BD14、下列选项中属于建筑工程施工合同合同管理的原则的是（）A.依法履约原则B.合同归口管理原则C.诚实信用原则D.静态管理原则E.个性化原则【答案】ABC15、建筑构造设计的原则是（）。（2018年）A.坚固实用B.技术先进C.经济合理D.视野开阔E.美观大方【答案】ABC16、砌体结构工程施工质量控制说法正确的有（）A.现场拌制的砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温超过30℃时，应在3h内使用完毕B.混凝土多孔砖砌筑时，砖应提前1~2天浇水湿润C.施工采用的小砌块产品龄期不应小于28dD.砖柱不得采用包心砌法E.水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm【答案】CD17、钢材复试指标包括（）。A.屈服强度B.抗压强度C.伸长率D.抗拉强度E.单位长度重量偏差【答案】ACD18、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求，幕墙工程验收时应检查幕墙检测报告的有（）A.耐风压性能B.空气渗透性能C.雨水渗漏性能D.层间变形性能E.隔热保温性能【答案】ABCD19、当装修施工的()工程验收应为合格。A.有关资料经审查全部合格B.施工过程全部符合要求C.安全文明施工验收合格D.现场检查结果全部合格E.抽样检测结果全部合格【答案】ABD20、下列使用时不能切割、磨削，需按设计尺寸、规格而进行加工定制的玻璃有（）。A.钢化玻璃B.夹层玻璃C.净片玻璃D.夹丝玻璃E.平板玻璃【答案】AB三大题(共10题)1、某办公楼工程，建筑面积153000m2，地下二层，地上三十层，建筑物总高度136.6m，地下钢筋混凝土结构，地上型钢混凝土组合结构，基础埋深8.4m。事件一：施工组织设计由安全员组织专项交底会，并向施工班组进行口头技术交底。施工单位在项目合同管理工作中遵循合同评审、合同订立等程序。事件二：施工总承包单位按照风险管理要求，重点对某风险点的施工方案、工程机械等方面制定了专项策划，明确了分工、责任人及应对措施等管控流程。事件三：当地建设主管部门于10月17日对项目进行执法大检查，发现施工总承包单位项目经理为二级注册建造师。为此，当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定；于10月21日在当地建筑市场诚信信息平台上做出了公示；并于10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部。【问题】1.指出事件一中的不妥之处并说明正确做法。2.项目合同管理程序还应包括哪些内容？3.事件二中，施工总承包单位进行的风险管理属于施工风险的哪个类型？施工风险管理过程中包括哪些方面？4.事件三中，分别指出当地建设主管部门的做法是否妥当？并说明理由。【答案】1.不妥之处：施工组织设计由安全员组织专项交底会，并向施工班组进行口头技术交底不妥。正确做法：施工组织设计由项目技术负责人组织专项交底会，并向施工班组进行书面技术交底，并应在交底文件上签字确认。2.项目合同管理程序还应包括：合同实施计划；合同实施控制；合同管理总结。3.（1）A施工总承包单位进行的风险管理属于：技术风险、组织风险。（2）施工风险管理过程中包括：风险识别、风险评估、风险应对、风险监控。4.（1）当地建设主管部门做出对施工总承包单位进行行政处罚的决定是妥当的。理由：该办公楼工程属于公共建筑，单体建筑面积153000m2>30000m2，所以该工程的项目负责人只能由一级注册建造师担任，（2）10月17日作出行政处罚，10月21日公示不良行为记录信息妥当。理由：按照相关规定，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7d内（3）10月30日将确认的不良行为记录上报了住房和城乡建设部不妥。理由：按照相关规定，各省、自治区、直辖市建设行政主管部门将确认的不良行为记录在当地发布之日起7d内报住房和城乡建设部。10月21日公示，如果10月30日上报已经超过7天了。2、某综合楼工程，地下3层，地上20层，地基基础设计等级为甲级，灌注桩筏板基础，主体为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构，建设单位与施工单位按照相关规定签订了施工合同，约定施工过程中部分材料由建设单位采购。事件一：施工单位编制的桩基施工方案中列明，基础桩共计900根，采用泥浆护壁成孔，导管法水下灌注混凝土；灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm，对工程桩的桩身完整性按1%进行抽检。监理工程师审查时认为方案存在错误，要求施工单位改正后重新上报。事件二：在基坑施工过程中施工单位进行了基坑监测，监测中发现数据达到了监测报警值，立即向建设单位上报了。事件三：基坑开挖完毕后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350平方米㎡软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。事件四：基坑施工过程中，因工期较紧，专业分包单位夜间连续施工，挖掘机、桩机等施工机械噪音较大，附近居民意见很大，到有关部门投诉。有关部门责成总承包单位严格遵守文明施工作业时间段规定，现场噪音不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》的规定。【问题】1.指出桩基施工方案中的错误之处，并分别写出相应的正确做法。2.事件二中，在基坑监测是出现哪些征兆立即报警？3.事件三中，施工单位和监理单位的做法是否妥当，并说明理由。4.根据文明施工的要求，在居民密集区进行强噪音施工，作业时间段有什么具体规定？特殊情况需要昼夜连续施工，需做好哪些工作？【答案】1.不妥之处一：灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm。正确做法：水下灌注时桩顶混凝土面标高至少要比设计标高超灌0.8～1.0m。不妥之处二：对工程桩的桩身完整性按1%的进行抽检。正确做法：工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%，且不应少于10根。2.出现下列危险征兆时立即报警：1）支护结构位移达到设计规定的位移限值；2）支护结构位移速率增长且不收敛；3）支护结构构件的内力超过其设计值；4）基坑周边建（构）筑物、道路、地面的沉降达到设计规定的沉降、倾斜限值；基坑周边建（构）筑物道路、地面开裂；5）支护结构构件出现影响整体结构安全的损坏；6）基坑出现局部坍塌；7）开挖面出现隆起现象；8）基坑出现流土、管涌现象。3.不妥之处一：基坑开挖完毕后，由施工单位和监理单位两家共同进行验槽的做法不妥。3、某开发商投资新建一住宅小区工程，包括住宅楼五栋、会所一幢以及小区市政管网和道路设施，总建筑面积24000m2。经公开招投标，某施工总承包单位中标，双方依据《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同。施工总承包合同中约定的部分条款如下：（1）合同造价3600万元，除设计变更、钢筋与水泥价格变动，及承包合同范围外的工作内容据实调整外，其他费用均不调整；（2）合同工期306天，自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：因钢筋价格上涨较大，建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的补充协议》，协议价款为60万元。事件二：施工总承包单位进场后，将装饰装修工程分包给A专业公司。A专业公司在签订分包合同后因其资金周转困难，随后将其承包的专业工程中非劳务作业部分给了B公司施工。事件三：2012年3月22日，施工总承包单位在基础底板施工期间，因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日，某批次国产钢筋常规检测合格，建设单位以保证工程质量为由，要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析，施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测，化学成分检测费用8万元，检测结果合格。针对上述问题，施工总承包单位按索赔程序和时限要求，分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。事件四：工程竣工验收后，施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告，建设单位于2013年1月5日确认验收通过，并开始办理工程结算。【问题】1.《建设工程施工合同（示范文本）》由哪些部分组成？并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分？2.事件二中A专业公司的行为属于什么行为？法律法规规定的该行为主要有哪些情形？3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立？并说明理由。【答案】1.（1）《建设工程施工合同（示范文本）》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（2）《关于钢筋价格调整的补充协议》属于洽商文件，归属合同协议书部分。2.A专业公司的行为属于违法分包行为。法律法规规定的该行为主要有：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程由其他单位施工的；（4）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（5）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（6）劳务分包单位将其承包的劳务再分包的；（7）劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的；（8）法律法规规定的其他违法分包行为。3.4、某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2018年5月30日。该投资公司于2018年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。开标会于2018年6月3日由该省建委主持。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方在中标单位收到中标通知书之日起30d内签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2018年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件。事件1：因拆迁工作拖延，甲方于2018年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2d，并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。事件2：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2018年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D工作延误1d和人工窝工7个工日。事件3：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，相关费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2d。事件4：在F项工作施工时，因甲方供材料出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1d，人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。【问题】1.投资公司(甲方)与中标单位(乙方)双方签订施工承包合同做法是否正确?说明理由。2.上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。3.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。4.合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予以补偿。在该工程中，乙方可得到的合理费用索赔有哪几项，费用索赔是多少?【答案】1.不正确。理由：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。2.招标投标过程中的不妥之处及理由如下。（1）开标会由该省建委主持，不妥。理由：开标由招标人主持，省建委是建设主管部门,主持开标是不合法的。（2）投标截止日期和开标时间不是同一时间，不妥。理由：因为根据《招标投标法》规定，投标截止日期和开标应是同一时间。3.就上述每项事件乙方能否向甲方提出工期索赔和费用索赔的判定及理由如下：（1）事件1：可向甲方提出费用索赔和工期索赔。理由：因为造成A、B工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作的窝工费及关键工作A的工期延误。B工作为非关键，工作未受到影响，不予工期索赔。（2）事件2：不可以向甲方提出费用和工期索赔。理由：因为D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于乙方原因造成的属乙方责任。（3）事件3：可向甲方提出费用索赔。理由：因为乙方费用的增加是由甲方设计变更造成的，但因为E工作是非关键工作，不可向甲方提出工期索赔。5、【背景资料】某公共建筑工程，建筑面积22000m3,地下二层，地上五层，层高3.2m，钢筋混凝土框架结构，大堂一至三层中空，大堂顶板为钢筋混凝土井字梁结构，屋面为女儿墙，屋面防水材料采用SBS卷材，外立面为玻璃幕墙工程。某施工总承包单位承担施工任务。事件一：项目部按要求编制了单位工程施工组织设计，内容包括编制依据、工程概况等。事件二：在对洞口及临边防护进行安全检查时发现，现场对一尺寸为160cm×200cm的洞口的防护措施为，在洞口下张设安全平网进行防护。事件三：装修期间，在地上四层，某管道安装工独自对焊工未焊完的管道接口进行施焊，结果引燃了正下方三层用于工程的幕墙保温材料，引起火灾，并造成人员死亡3人。事件四：按照《建筑施工安全检查标准》对各检查表打分时，汇总表得分为75分，《施工升降机检查评分表》得分为零分。【问题】1.请补充单位工程施工组织设计的其他内容。2.指出事件二中洞口防护的做法是否正确，并说明理由。3.事件三中，该事故按照人员伤亡情况属于几级事故？并说明理由。该事故发生的原因是什么？4.事件四中，该项目施工安全检查的评定结论是什么？说明理由。【答案】1.单位工程施工组织设计的基本内容包括：（1）编制依据（背景已给）；（2）工程概况（背景已给）；（3）施工部署；（4）施工进度计划；（5）施工准备与资源配置计划；（6）主要施工方法；（7）施工现场平面布置；（8）主要施工管理计划等。2.不正确。理由：边长在150cm以上的洞口，四周必须设防护栏杆（挡脚板和安全立网），洞口下张设安全平网防护。3.（1）该事故属于较大事故。理由：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故属于较大事故，所以本事故死亡3人属于较大事故。（2）该事故的原因包括：6、某省重点工程项目计划于2008年12月28日开工，由于工程复杂，技术难度高，一般施工队伍难以胜任，业主自行决定采取邀请招标方式。于2008年9月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间2008年9月20日至22日购买了招标文件。在招标过程中，发生了下列事件：事件一：招标文件中规定，10月8日下午4时是投标截止时间。事件二：在投标截止时间前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2008年10月8日下午5时才送达，原因是路途堵车。评标时发现E企业投标文件无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已有项目经理签字并加盖了单位公章。事件三：当地招投标监督管理办公室主持进行了公开招标。【问题】1.业主自行决定采取邀请招标方式的做法是否妥当说明理由。2.事件一中招标文件规定的投标日期是否正确，说明理由。3.事件二中C企业和E企业的投标文件是否有效分别说明理由。4.事件三中开标工作的是否妥当说明理由。【答案】1.业主自行决定采取邀请招标方式招标的做法不妥当。理由：因为该项工程属省重点工程项目，依据有关规定应该进行公开招标。如果采取邀请招标方式招标，应当取得当地招投标监督管理机构的同意。2.事件一中招标文件规定的投标截止日期不正确。理由：依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20d。3.C企业的投标文件应属无效标书。理由：因为C企业的投标文件是在招标文件要求提交投标文件的截止时间后才送达，为无效的投标文件，招标人应当拒收。E企业的投标文件应属无效标书。理由：因为E企业的投标文件没有法人代表签字和委托人的授权书，按照废标处理。4.由当地招标投标监督管理办公室主持开标的做法不妥当。理由：按照有关规定开标应由招标人主持。7、某写字楼工程，总建筑面积54394m2。工程桩为泥浆护壁钻孔灌注桩基础，桩径1000mm，桩长35m，混凝土强度等级C30。施工过程中发生了如下事件：事件一：施工单位编制的桩基础施工方案中列明：导管法水下灌注C30混凝土，灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm，每根桩留置1组混凝土试件；完成第一次清孔工作后，下放钢筋笼及下导管，然后水下混凝土灌注；事件二：项目部按照工程施工阶段对单位工程施工组织设计进行了过程检查与验收，并及时提出了修改意见。施工至地上6层时，因工程设计重大修改，项目部对施工组织设计及时进行了修改和补充。事件三：施工单位项目负责人安排资料员将《施工组织设计》报送并发放到相关单位.事件四：施工单位现场用电设备为8台但仅有用电措施，配电采用三级配电，为了节省成本，总承包单位要求劳务分包每台开关箱给两台用电设备供电1.指出桩基础施工方案中的错误之处，并分别写出正确做法。2.事件二中，过程检查和验收通常分为哪些阶段？施工组织设计进行修改补充情形包括哪些？（至少列出3项）？3.事件三中，单位工程施工组织设计应报送和发放到什么单位？4.指出事件四中的不妥之处并说明理由。【答案】1.错误1：水下灌注混凝土强度等级C30；正确做法：灌注C35的混凝土。错误2：桩顶混凝土面超过设计标高500mm；正确做法：混凝土浇筑超过设计标高至少0.8-1m。错误3：第一次清孔工作后，随即放置钢筋笼；正确做法：应先进行质量验收后方可下放钢筋笼。错误4：放置钢筋笼和下导管后进行水下混凝土灌筑；正确做法：应进行第二次清孔，然后方可灌注水下混凝土。2.1.通常划分的阶段为：地基基础；主体结构；装饰装修三个阶段：2.施工组织设计进行修改补充情形包括（1）工程设计有重大修改；（2）有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；（3）主要施工方法有重大调整；8、某施工单位承建了市区主要路段的某学生活动中心工程，地下2层、地上16层，钢筋混凝土筏板基础，地上结构为钢筋混凝土框架结构，首层阶梯报告厅局部层高21m，模板直接支撑在地基土上。填充墙采用普通混凝土小型空心砌块。施工过程中发生如下事件：事件一：基础工程施工完成后，施工单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”审查意见的基础上，施工单位项目经理组织施工单位项目负责人、项目技术负责人、建设单位项目负责人进行了地基与基础分部工程的验收。事件二：在首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中，项目经理发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆；水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。安全总监下达了整改通知。事件三：项目经理部为了搞好现场管理，加快施工进度，制定了一系列管理制度，并从现场实际条件出发，作了以下几项的具体安排：（1）场地四周设置1.5m高的现场围挡，进行封闭管理。（2）因临时建筑不足，安排部分工人住在在建工程地下室内。（3）为保证消防用水，安装了一根管径50mm的消防竖管，兼做楼层施工供水。事件四：外装修施工时，施工单位搭设了扣件式双排钢管脚手架。全部立杆进行搭接。横向扫地杆采用对接扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上。脚手架立杆基础不在同一高度的地方，将高处的纵向扫地杆向低处延长一跨与立杆固定。外侧立面两端设置一道剪刀撑，中间各道剪刀撑净距为15m，剪刀撑撑斜杆与地面的倾角为30°。架体搭设完成后，进行了验收检查，监理工程师提出了整改意见。【问题】1.事件一中，施工单位项目经理组织基础工程验收是否妥当？说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员参加？2.指出事件二中的不妥之处，分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些？3.事件三中，工作安排是否妥当?并指出正确的做法。【答案】1.事件一中，施工单位项目经理组织基础工程验收不妥当。理由：基础工程验收属分部工程验收，应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织。本工程地基基础分部工程验收还应包括如下人员：勘察单位项目负责人；设计单位项目负责人；施工单位技术、质量部门负责人。2.（1）不妥之处及理由如下：①不妥之处一：最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。理由：当层高大于20m时，最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。②不妥之处二：水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。理由：水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。（2）水平拉杆无处可顶时的措施是：应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。3.（1）场地四周设置1.5m高的现场围挡不妥当。正确做法：一般路段的围挡高度不得低于1.8m，市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。（2）安排部分工人住在在建工程地下室内不妥。正确做法：现场的施工区域应与办公生活区划分清晰，并应采取相应的隔离防护措施，在建工程内严禁住人。（3）安装了一根管径50mm的消防竖管，平时兼做楼层施工供水不妥。9、某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。在施工过程中，发生了下列事件：事件一：在基础底板混凝土浇筑前，监理工程师督查施工单位的技术管理工作，要求施工单位按规定检查混凝土运输单，并做好混凝土扩展度测定等工作；全部工作完成并确认无误后，方可浇筑混凝土。事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度。结构施工至四层时，施工单位进场一批72吨φ18螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格。施工单位对此批钢筋公抽取一组试件送检，监理工程师认为取要组数不足。事件三：建筑节能分部工程验收时，由施工单位项目经理主持、施工单位质量负责人以及相关专业的质量检查员参加。总监理工程师认为该验收主持及参加人员不满足规定，要求重新组织验收。事件四：该工程交付使用7天后，建设单位委托有资历的检验单位进行室内环境污染检测。在对室内环境的甲醛、苯、氨