2025建筑工地施工合同模板

2025建筑工地施工合同模板建筑工地施工合同模板（2025年）合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就建筑工程项目（以下简称“本工程”）的施工事宜达成一致，特签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：（建筑面积、结构类型等）1.4承包范围：（具体施工内容及范围）1.5工程性质：（新建、改建、扩建等）1.6质量标准：（参照国家或地方标准）第二条合同工期2.1开工日期：2.2竣工日期：2.3总工期：日历天（自开工之日起计算）2.4工期顺延：（1）因不可抗力事件导致的停工；（2）因设计变更或图纸修改导致的停工；（3）因甲方原因造成的停工（如材料供应不及时、场地不具备施工条件等）；（4）经甲方书面确认的其他原因。乙方应在上述原因发生后小时内书面通知甲方，并提供相关证明文件。2.5工期延误违约责任：（1）乙方未按约定工期完成施工的，每延误一日，应向甲方支付合同总价‰的违约金，累计不超过合同总价的%；（2）因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求顺延工期，并赔偿造成的损失；（3）停工期间，乙方的施工人员、设备窝工费用由甲方承担。第三条质量标准与验收3.1质量标准：本工程执行标准，质量等级为（优良或合格）。3.2施工组织设计：乙方应于开工前日内向甲方提交施工组织设计，经甲方审核同意后方可实施。施工过程中如需调整，须重新提交并经甲方书面确认。3.3材料设备采购：（1）本工程所需材料设备由乙方负责采购，但须符合设计要求和国家质量标准；（2）主要材料设备进场前，乙方应提交样品及合格证明文件，经甲方和监理单位验收合格后方可使用。3.4验收：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程施工完毕后小时内通知甲方验收，未经验收不得进行下一工序施工；（2）分部工程验收：按施工进度进行分部验收，验收不合格的，乙方应在限期内整改完毕；（3）竣工验收：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料，甲方应在收到报告后日内组织验收。3.5质量保修：（1）保修范围：（具体范围）；（2）保修期限：自竣工验收合格之日起，主体结构保修期为年，其他部位保修期为年；（3）保修责任：保修期内如发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场维修。第四条合同价款与支付方式4.1合同总价：元（大写：）。4.2价款构成：包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等全部费用。4.3支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）进度款：按工程进度支付，每月日前报进度，经甲方审核后于日内支付已完工程量的%；（3）竣工验收款：竣工验收合格后日内支付至合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息返还。4.4结算：（1）工程竣工验收合格后日内，乙方向甲方提交结算资料；（2）甲方应在收到结算资料后日内完成审核并签署结算协议；（3）结算金额以实际完成工程量为准，超出合同范围的项目需经甲方书面确认。第五条双方责任与义务甲方责任与义务：（1）提供施工场地及施工条件，办理相关手续；（2）按约定支付工程款；（3）及时提供设计图纸和技术要求；（4）配合乙方进行隐蔽工程和分部工程验收；（5）按约定接收竣工工程。乙方责任与义务：（1）按设计图纸和施工规范组织施工，确保工程质量；（2）负责施工现场的安全管理，制定安全施工方案；（3）妥善保管甲方提供的材料、设备；（4）及时向甲方报告施工中发现的问题；（5）负责施工期间的环境保护，做到文明施工。第六条材料设备6.1材料采购：乙方负责采购工程所需材料设备，但须符合设计要求和质量标准。6.2材料检查：甲方有权对乙方采购的材料进行检查，不符合要求的材料不得用于施工。6.3甲方提供材料：甲方提供的材料设备，乙方应妥善保管并按要求使用，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。6.4材料质量保修：材料设备的质量问题由供应商负责，乙方协助甲方处理相关事宜。第七条安全施工与文明施工7.1安全施工：（1）乙方应严格执行安全操作规程，确保施工安全；（2）乙方应为其施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方承担；（3）施工期间发生的安全事故，由乙方承担全部责任。7.2文明施工：（1）乙方应制定文明施工方案，做到场地整洁、材料堆放有序；（2）施工期间产生的垃圾和废弃物，由乙方负责清运；（3）乙方应采取措施减少施工对周边环境的影响。7.3安全防护措施费用：施工期间的安全防护措施费用由乙方承担。第八条竣工验收与移交8.1竣工验收：（1）工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及相关资料；（2）甲方应在收到验收报告后日内组织验收，如因甲方原因延误验收，责任由甲方承担；（3）验收不合格的，乙方应在限期内完成整改，重新验收的费用由乙方承担。8.2移交：（1）验收合格后，乙方应将工程及竣工资料移交甲方；（2）移交内容包括但不限于竣工图、隐蔽工程记录、材料合格证明等；（3）验收结束后日内，双方办理正式移交手续。8.3未经验收而使用的责任：如甲方未经验收擅自使用工程，视为验收合格，乙方不再承担保修责任。第九条违约责任9.1甲方违约责任：（1）未按约定支付工程款的，每逾期一日，按应付金额的‰支付违约金；（2）因甲方原因导致工期延误的，赔偿乙方造成的损失。9.2乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工期延误的，按本合同第2.5条约定支付违约金；（2）因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应无偿返工并赔偿损失，每出现一次质量问题，支付合同总价%的违约金；（3）未按约定履行保修义务的，每次支付合同总价‰的违约金。9.3任意一方违约均应赔偿守约方造成的实际损失，包括但不限于律师费、诉讼费等。第十条不可抗力10.1不可抗力事件包括但不限于地震、台风、洪水、战争、政府行为等。10.2因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，已完工程量按实结算；10.3不可抗力事件导致的损失，双方协商分担责任；10.4乙方应在不可抗力事件发生后小时内书面通知甲方，并提供相关证明文件。第十一条争议解决11.1本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；11.2协商不成的，可向人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同解除：（1）因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除；（2）任意一方严重违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同。12.2通知：本合同所述通知均应以书面形式送达，地址以本合同记载为准。12.3本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.4本合同一式