2025透光膜天花施工合同

2025透光膜天花施工合同合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：法定代表人：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就透光膜天花施工事宜达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：透光膜天花施工，包括但不限于以下内容：（1）原有天花的拆除与清理；（2）新天花的材料制备、安装及调试；（3）透光膜的固定与密封处理；（4）辅助设施的安装及调试。承包范围：质量标准：符合国家相关施工规范及双方确认的设计方案；工期：第二条施工范围本工程具体施工范围以双方确认的施工图纸、设计文件及工程量清单为准。乙方负责以下工作：（1）施工所需的全部人工；（2）施工材料的采购、运输及保管；（3）施工设备的租赁及维护；（4）施工过程中的安全管理及文明施工；（5）施工过程中的垃圾清运及场地清理。甲方负责以下工作：（1）提供施工场地及必要条件；（2）协调与其他施工单位的配合；（3）提供施工图纸及技术要求；（4）协助乙方办理施工手续。第三条工期本工程计划开工日期为，计划竣工日期为，总工期为日历天。乙方应按甲方要求编制详细的施工进度计划，并报甲方审批。因乙方原因导致工期延误的，每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款‰的违约金。非乙方原因导致工期延误的，乙方有权要求顺延工期，并可向甲方索赔相应损失。第四条合同价款合同总价为人民币元（大写：元整），包含以下费用：（1）人工费；（2）材料费；（3）设备租赁费；（4）管理费；（5）利润及税金；（6）其他相关费用。合同价款的支付方式：第五条项目进度乙方应按照以下时间节点完成施工任务：（1）年月日前完成场地清理及材料进场；（2）年月日前完成天花骨架安装；（3）年月日前完成透光膜安装及初步调试；（4）年月日前完成竣工验收。甲方有权对乙方的施工进度进行检查，并要求乙方提交进度报告。第六条计量与支付本工程采用（按施工进度/按工程量）支付方式。工程款项的支付比例及时间如下：（1）合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）完成天花骨架安装后日内，甲方支付合同总价的%；（3）完成透光膜安装及调试后日内，甲方支付合同总价的%；（4）竣工验收合格后日内，甲方支付剩余%的合同尾款。甲方应按时支付工程款，逾期支付的，每逾期一日，应向乙方支付应付金额‰的违约金。第七条材料与设备本工程所需材料由乙方负责采购，材料的品牌、规格、型号需符合双方确认的设计要求。材料进场前，乙方应向甲方提交材料清单及合格证明文件，经甲方验收合格后方可使用。若乙方使用的材料不符合设计要求或质量标准，甲方有权要求乙方更换或退货，由此产生的费用由乙方承担。施工设备由乙方自行负责，设备的维护及运行费用由乙方承担。第八条工程质量乙方应严格按照施工图纸及设计要求进行施工，确保工程质量符合国家及地方的施工规范和标准。乙方应建立完善的质量管理体系，并接受甲方及监理单位的检查和监督。工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料，包括但不限于以下内容：（1）施工图纸；（2）材料合格证明文件；（3）隐蔽工程验收记录；（4）质量保修书。工程质量验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内进行整改，直至验收合格为止。第九条安全文明施工乙方应严格遵守国家及地方关于安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全。乙方应为施工人员购买人身意外伤害保险，并提供有效的证明文件。施工过程中发生的安全事故，由乙方承担全部责任及费用。乙方应做好施工现场的环境保护工作，及时清理施工垃圾，杜绝扬尘污染。第十条竣工验收工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及相关资料。甲方应在收到竣工验收申请之日起日内组织竣工验收。竣工验收合格的，甲方应签署竣工验收证书；不合格的，乙方应按要求进行整改。竣工验收合格后，乙方应向甲方移交完整的工程档案及使用说明书。第十一条保修本工程的保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应无偿修复因施工质量问题导致的损坏。保修期内发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后小时内到达现场进行维修。保修期内，因施工质量问题导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。第十二条变更与索赔施工过程中，如需对设计或施工方案进行变更，双方应协商一致并签订补充协议。因设计变更导致的工程量增减，双方应按实际工作量进行调整，并相应调整合同价款。因甲方原因导致乙方停工或窝工的，甲方应赔偿乙方由此产生的损失。第十三条争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中无争议的部分。第十四条合同解除有下列情形之一的，甲方有权解除合同：（1）乙方未按合同约定的工期完成施工，且逾期超过日的；（2）乙方未按合同约定的质量标准施工，且拒不整改的。有下列情形之一的，乙方有权解除合同：（1）甲方未按合同约定支付工程款，且逾期超过日的；（2）甲方未提供必要条件导致乙方无法施工，且拒不改正的。合同解除后，双方应结清已完工程的价款，并各自承担相应的责任。第十五条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份，甲方执份，乙方执