建筑水电协议合同

建筑水电协议合同甲方（委托方）：姓名：______________________身份证号：________________联系地址：________________联系电话：________________乙方（受托方）：公司名称：________________统一社会信用代码：________法定代表人：________________联系地址：________________联系电话：________________鉴于甲方拟进行[建筑项目名称]的建设工程，需要乙方提供建筑水电安装及相关服务，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行建筑水电工程事宜达成如下协议：一、标的物或服务具体描述（一）水电安装工程范围1.电气系统安装包括但不限于从建筑总配电箱至各楼层分配电箱、各用电设备的电线电缆敷设，桥架、线槽安装，配电箱、开关、插座、灯具等电气设备的安装及调试。按照设计图纸要求，完成室内外照明系统、动力系统、防雷接地系统的施工，确保电气系统安全、可靠运行。2.给排水系统安装涵盖从市政接入点至建筑内部各用水点的给水管网安装，包括管道敷设、阀门及水表安装、卫生器具安装与连接等。负责室内外排水系统的施工，包括排水管道安装、排水检查井砌筑、雨水收集系统安装等，保证排水畅通，无渗漏现象。（二）服务内容1.工程设计配合乙方应根据甲方提供的建筑设计图纸，对水电安装工程进行深化设计，确保设计方案符合国家相关规范和甲方的使用要求。配合甲方及设计单位进行设计交底、图纸会审等工作，提出合理的设计优化建议。2.材料设备供应乙方负责提供本协议约定范围内水电安装工程所需的全部材料和设备，并确保其质量符合国家标准和设计要求。所供材料设备应具有产品合格证书、质量检验报告等相关证明文件。3.施工与质量控制乙方应按照国家现行的施工规范、验收标准及甲方认可的施工方案组织施工，确保工程质量达到优良标准。在施工过程中，接受甲方及监理单位的监督检查，定期汇报工程进度和质量情况。建立健全质量管理体系，严格执行质量检验制度，对每道工序进行质量检验，合格后方可进行下一道工序。对施工中出现的质量问题，应及时整改，承担因质量问题造成的一切损失。4.工程验收工程竣工后，乙方应及时通知甲方及相关部门进行验收。负责整理、编制工程竣工资料，包括施工图纸、技术交底、材料设备质量证明文件、检验检测报告、隐蔽工程验收记录、分项分部工程质量验收记录等，确保资料齐全、真实、有效，符合归档要求。协助甲方办理工程竣工验收备案手续。5.售后服务在质保期内，乙方对所施工的水电安装工程提供免费保修服务。质保期自工程竣工验收合格之日起计算，质保期为[x]年。质保期内，乙方应在接到甲方维修通知后[x]小时内响应，[x]小时内到达现场进行维修。如因乙方原因造成的质量问题，乙方应承担维修费用及因维修给甲方造成的其他损失。质保期届满后，乙方应继续为甲方提供有偿的维修服务，收费标准按照市场价格协商确定。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，提出意见和建议。有权按照本协议约定对工程质量、进度、安全等方面进行考核，并要求乙方采取相应的改进措施。有权根据国家法律法规及本协议约定，对乙方的违约行为追究违约责任。2.义务向乙方提供施工所需的相关资料，包括建筑设计图纸、地质勘察报告等，并对资料的真实性、完整性负责。协助乙方办理施工许可证、规划许可证等相关手续，提供必要的施工条件，如施工场地的"三通一平"等。按照本协议约定的时间和方式向乙方支付工程款。协调乙方与其他施工单位之间的关系，为乙方施工创造良好的外部环境。（二）乙方权利义务1.权利有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。有权根据施工需要，要求甲方提供必要的协助和支持。对甲方提出的不合理要求，有权拒绝，并要求甲方按照法律法规和本协议约定履行义务。2.义务按照国家法律法规、行业规范及本协议约定，组织施工，确保工程质量、进度、安全等达到约定标准。遵守施工现场的各项规章制度，服从甲方及监理单位的管理。负责施工现场的安全管理工作，制定安全管理制度，采取安全防护措施，确保施工安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任。按照环保要求进行施工，减少施工噪声、粉尘等对环境的污染。未经甲方书面同意，不得将本协议项下的工程转包或分包给第三方。积极配合甲方及相关部门的检查、验收工作，按照要求提供相关资料和文件。三、工程款支付（一）工程款总额本协议约定的建筑水电工程总价款为人民币[x]元（大写：[大写金额]元整）。此价款为固定总价，不因任何因素调整，但因设计变更、现场签证等原因导致工程量增加或减少的除外。（二）支付方式1.预付款合同签订后，甲方在[x]个工作日内支付工程款总额的[x]%作为预付款，即人民币[x]元（大写：[大写金额]元整）。2.进度款乙方每月[x]日前向甲方提交当月已完工程量报告及付款申请，甲方在收到报告及申请后的[x]个工作日内审核确认，并支付当月已完工程量价款的[x]%。3.竣工验收款工程竣工验收合格后，乙方提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到报告及资料后的[x]个工作日内审核完毕。经双方确认结算金额后，甲方支付至结算总价的[x]%。4.质保金结算总价的[x]%作为质保金，质保期届满且乙方无质量问题及其他违约行为的，甲方在质保期满后[x]个工作日内无息返还给乙方。（三）支付凭证甲方每次支付工程款时，乙方应向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。四、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款，每逾期一天，应按照应付未付金额的[x]%向乙方支付违约金。逾期超过[x]天的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付已完工程价款及相应的违约金，因此造成的工期延误及乙方损失由甲方承担。2.如因甲方原因导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此造成的窝工、停工等损失，并相应顺延工期。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本协议约定的质量标准施工，乙方应负责无偿返工，直至达到质量要求。因返工造成的工期延误及甲方损失由乙方承担。如乙方返工后仍不符合质量标准，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程总价款的[x]%向甲方支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照工程总价款的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]天的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程总价款的[x]%向甲方支付违约金。因乙方工期延误给甲方造成的其他损失，乙方应予以赔偿。3.乙方如将本协议项下的工程转包或分包给第三方，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已支付的工程款，同时乙方应按照工程总价款的[x]%向甲方支付违约金。4.若乙方在施工过程中违反安全管理规定，发生安全事故，乙方应承担全部责任，负责赔偿因此给甲方及第三方造成的一切损失。同时，甲方有权视情节轻重扣除乙方工程款的[x]%[x]%作为处罚。5.乙方未按照本协议约定提供售后服务或售后服务质量不符合要求的，乙方应负责及时整改，给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。甲方有权从质保金中扣除相应费用用于支付维修费用及赔偿甲方损失，质保金不足以支付的，乙方应另行支付。五、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款（一）协议生效本协议自双方签字（盖章）之日起生效。（二）协议份数本协议一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。（三）协议变更与解除本协议的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。在履行本协议过程中，如一方提出解除协议，需提前[x]天书面通知对方，并经对方书面同意。因解除协议给对方造成损失的，提出解除方应承担赔偿责任。（四）保密条款双方应对在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等予以保密，未经对方书面