甲方供料施工合同范本

甲方供料施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：__________有限公司

地址：_________________________

法定代表人/负责人：_________

联系方式：___________________

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：__________工程有限公司

地址：_________________________

法定代表人/负责人：_________

联系方式：___________________

合同简介：

鉴于甲方具备丰富的建筑材料资源，且需要乙方提供专业的施工服务，以确保施工质量和工程进度；乙方具备相应的施工资质、技术力量和施工经验，能够满足甲方的施工需求。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方供料，乙方施工的相关事宜达成以下合同。

甲方作为本项目的材料供应方，负责提供乙方施工所需的全部建筑材料；乙方作为施工服务提供方，负责按照甲方的要求和标准完成施工任务。双方在合同履行过程中，应严格遵守国家相关法律法规，确保工程质量和安全。

甲方供料施工合同的具体内容包括以下几个方面：

一、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权按照合同约定的时间和数量提供乙方所需的建筑材料；

（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查；

（3）甲方应按照合同约定的价格和支付条件向乙方支付工程款；

（4）甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续，确保工程顺利进行。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权按照合同约定的时间和标准完成施工任务；

（2）乙方应按照甲方提供的建筑材料进行施工，并保证工程质量和安全；

（3）乙方应按照合同约定的价格和支付条件向甲方支付材料款；

（4）乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的环境保护和安全生产。

二、价格与支付条件

1.建筑材料的价格：双方根据市场行情和甲方提供的材料品牌、型号、数量等因素，协商确定建筑材料的价格；

2.工程款的支付：甲方按照工程进度和质量，按照合同约定的比例支付乙方工程款；

3.材料款的支付：乙方按照甲方提供的材料数量和价格，按照合同约定的比例支付甲方材料款。

三、履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，履行期限为____个月/年。具体施工进度和期限以双方协商确定的施工计划为准。

四、违约责任

1.甲方未能按照约定时间提供建筑材料，导致乙方施工进度延误，甲方应承担相应的违约责任；

2.乙方未能按照约定时间和标准完成施工任务，导致工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。

五、不可抗力

因不可抗力因素导致合同无法履行或履行期限延误，双方互不承担违约责任。但应及时通知对方，并采取合理措施减轻损失。

六、争议解决

双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。

八、签署

甲方（买方/出租方/委托方）：__________有限公司

法定代表人/负责人：_________

签订日期：________________

乙方（卖方/承租方/服务提供方）：__________工程有限公司

法定代表人/负责人：_________

签订日期：________________

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲方作为材料供应方与乙方作为施工服务提供方在施工过程中的权利、义务和责任，确保双方在合作过程中能够遵循合同规定，高效、顺利地完成施工任务。合同范围涉及甲方提供的建筑材料、乙方提供的施工服务、工程款的支付、施工期限、质量标准等内容。

第二条定义

在本合同中，以下术语具有以下定义：

1.“建筑材料”指甲方根据本合同约定提供给乙方的用于施工的各种材料。

2.“施工服务”指乙方根据本合同约定，按照甲方的要求和标准完成的建设工程项目施工工作。

3.“工程款”指甲方按照本合同约定向乙方支付的施工服务费用。

4.“施工期限”指甲乙双方约定的施工开始日至施工完成日的期间。

5.“质量标准”指甲乙双方约定的施工项目应达到的质量要求。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务

1.权利：

（1）甲方有权根据合同约定的时间和数量提供乙方所需的建筑材料。

（2）甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。

（3）甲方有权按照合同约定的支付条件接收乙方完成的施工项目。

2.义务：

（1）甲方应按照合同约定的时间、数量和质量标准提供乙方所需的建筑材料。

（2）甲方应按照合同约定的支付条件及时向乙方支付工程款。

（3）甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续，包括但不限于施工许可证、安全生产许可证等。

二、乙方的权利与义务

1.权利：

（1）乙方有权按照合同约定接收甲方提供的建筑材料。

（2）乙方有权按照合同约定的支付条件接收甲方支付的工程款。

（3）乙方有权对甲方提供的建筑材料进行合理使用，并按照约定的质量标准完成施工任务。

2.义务：

（1）乙方应按照甲方提供的材料进行施工，并保证工程质量和安全，符合合同约定的质量标准。

（2）乙方应按照合同约定的施工期限完成施工任务，并确保施工进度与甲方的要求相一致。

（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的环境保护和安全生产。

（4）乙方应按照合同约定的条件向甲方支付建筑材料款。

（5）乙方应妥善保管甲方提供的建筑材料，防止材料损失或浪费。

（6）乙方应在施工过程中，如遇到问题或困难，及时与甲方沟通，寻求解决方案。

第四条价格与支付条件

甲乙双方约定，建筑材料的单价及总价按照市场价格及甲方提供的材料清单确定，并在合同附件中详细列明。乙方提供的施工服务费用按照双方协商确定的工程量清单及单价计算，总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

支付方式及时间如下：

1.材料款的支付：甲方应在乙方收到建筑材料后____个工作日内，按照材料清单及约定单价支付相应款项。

2.工程款的支付：甲方应按照施工进度分阶段支付工程款，具体支付比例和时间由双方在施工计划中约定。

3.乙方开具正规发票后，甲方按照约定的付款方式及时间支付相应款项。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年/月，自合同生效之日起计算。施工期限为____个月/年，具体施工开始日期以甲方书面通知为准。如因不可抗力或其他双方协商一致的原因导致施工期限需要延长，双方应签订补充协议予以确认。

第六条违约责任

1.甲方的违约责任：

（1）甲方未按约定时间提供材料，导致乙方施工进度延误，甲方应支付给乙方合同总价____%的违约金，并赔偿乙方因此造成的实际损失。

（2）甲方未按约定支付工程款或材料款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付合同总价____%的违约金，并赔偿乙方因此造成的实际损失。

2.乙方的违约责任：

（1）乙方未按约定时间和质量标准完成施工任务，甲方有权要求乙方支付合同总价____%的违约金，并赔偿甲方因此造成的实际损失。

（2）乙方未按约定使用甲方提供的材料，导致工程质量问题，乙方应承担修复费用，并向甲方支付合同总价____%的违约金。

（3）乙方未按约定支付甲方材料款，甲方有权要求乙方支付应付金额____%的滞纳金，并赔偿甲方因此造成的实际损失。

3.若任何一方违反合同项下的任何其他义务，导致合同无法履行或造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于支付违约金、赔偿金、合理的律师费用等。

4.双方应严格遵守本合同的约定，如发生违约情况，双方应积极采取措施减轻损失，并按照本条规定承担相应的违约责任。

第七条不可抗力

在本合同中，“不可抗力”指的是无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如洪水、地震、台风等）、政府行为（如征收、征用、法律变更等）、社会事件（如战争、动乱、疫情等）以及其他类似情况。若任何一方因不可抗力无法履行合同义务，该方应及时通知对方，并提供相关证明文件。

在发生不可抗力的情况下，受影响方对于无法履行或延迟履行合同义务不负责任，但双方应共同努力，采取一切合理措施减轻不可抗力造成的损失。如果不可抗力持续影响超过____天，双方有权协商决定是否继续履行合同或解除合同。若解除合同，双方互不承担违约责任，已支付款项应按照实际情况退还。

第七条争议解决

本合同项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权选择以下方式解决争议：

1.调解：双方同意将争议提交至____（指定调解机构）进行调解。调解结果对双方具有约束力。

2.仲裁：如调解未能解决争议，任何一方均可将争议提交至____（指定仲裁机构）进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.诉讼：如双方未选择仲裁解决争议，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院提起诉讼。

争议解决过程中，除争议事项外，合同的其余部分应继续履行。双方应遵守争议解决程序的规定，合理控制争议解决的成本，并避免争议对合同履行的负面影响。

第九条其他条款

1.通知方式：甲乙双方之间的任何通知、请求、要求或其他通信，均应以书面形式作出，并通过电子邮件、挂号信或快递等方式送达对方指定的地址。通知在发送后____个工作日内视为已送达。

2.合同变更：本合同任何条款的变更或补充，均应以书面形式作出，并由双方授权代表签字确认。未经书面变更的合同条款，对双方不具有约束力。

3.终止条件：除不可抗力和双方协商一致解除合同外，任何一方在对方严重违约且无法补救的情况下，有权书面通知对方终止本合同。合同终止后，双方应按照约定处理尚未履行的义务和已支付款项。

4.合同完整性：本合同构成甲乙双方关于合同标的的完整协议，取代所有之前的口头或书面协议和谈判。

5.合同副本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

第十条附则

1.附录和附件：本合同提及的附录和附件是本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

2.附件内容：附件包括但不限于建筑材料清单、工程量清单、施工计