2025标准施工合同范本

2025标准施工合同范本本合同经（发包人）和（承包人）协商一致，于年月日在签订，双方同意按照以下条款和条件履行本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建筑面积：平方米1.4工程内容：（详细描述工程内容）1.5合同工期：天（自年月日起至年月日止）1.6工程质量标准：（具体质量标准，如《建筑安装工程质量检验评定标准》等）1.7合同价款：元（人民币）（大写：）第二条合同双方的基本权利和义务2.1发包人（甲方）：（1）负责提供施工场地，包括但不限于土地使用权证、建设用地规划许可证等必要文件；（2）负责协调施工现场与其他相关单位的关系；（3）按合同约定支付工程款；（4）有权监督承包人的施工质量、进度和安全，提出合理化建议；（5）负责组织工程的竣工验收。2.2承包人（乙方）：（1）严格按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务；（2）负责施工所需的材料、设备和劳动力的组织与管理；（3）遵守国家和地方关于安全生产、劳动保护、环境保护等法律法规，确保施工安全；（4）负责施工现场的成品保护，防止损坏或被盗；（5）按时提交工程竣工报告及相关竣工资料。第三条工程范围与承包内容3.1工程范围：（详细描述工程范围，包括但不限于土建工程、安装工程等）3.2承包内容：（详细描述承包人具体负责的工作内容）3.3甲方提供的材料：3.4乙方采购的材料：（详细列出材料名称、规格、品牌等）第四条工期与进度4.1开工日期：年月日4.2竣工日期：年月日4.3工期延误：（1）因甲方原因导致的延误，如设计变更、材料供应不及时等，工期相应顺延，甲方应补偿乙方造成的损失；（2）因乙方原因导致的延误，每延误一天，乙方应按合同总价的%向甲方支付违约金。第五条工程质量与验收5.1工程质量要求：（1）符合国家和地方现行的建筑安装工程质量检验评定标准；（2）达到设计文件和合同约定的质量标准。5.2验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽工程隐蔽前小时内通知甲方和监理单位进行验收，验收合格后方可继续施工；（2）中间验收：按合同约定的分部分项工程进行验收；（3）竣工验收：乙方提交完整竣工资料后，甲方应在日内组织验收，验收合格后签署竣工验收证书。第六条合同价款与支付6.1合同总价：人民币元（大写：）6.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）工程进度达到%时，甲方支付合同总价的%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的%；（4）剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。6.3乙方应提供合法的增值税专用发票。第七条双方的责任与义务7.1甲方的责任：（1）按时提供施工场地及相关文件；（2）按时支付工程款；（3）协助乙方办理施工所需的许可手续。7.2乙方的责任：（1）严格按照合同约定施工，确保工程质量和安全；（2）保护施工现场环境，避免污染和破坏；（3）遵守施工现场的管理制度，服从甲方和监理单位的监督。第八条合同的变更与解除8.1经双方协商一致，可以对本合同进行变更或解除；8.2无正当理由，任何一方不得单方面变更或解除合同；8.3因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，损失各自承担。第九条违约责任9.1甲方违约责任：（1）未按合同约定支付工程款，每逾期一天，按逾期金额的%支付违约金；（2）因甲方原因导致工程停工或延误的，应赔偿乙方的实际损失。9.2乙方违约责任：（1）未按合同约定工期完成工程，每延误一天，按合同总价的%支付违约金；（2）因施工质量不合格导致返工的，费用由乙方承担，并赔偿甲方造成的损失。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中如有争议，应通过友好协商解决；10.2协商不成的，任何一方可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；11.2本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力；11.3本合同自双方签字盖章之日起生效。（以下为签署部分）发包人（甲方）：地址：法定代表人：联系方式：签字日期：承包人（乙方）：