单包工协议合同_第1页
单包工协议合同_第2页
单包工协议合同_第3页
单包工协议合同_第4页
单包工协议合同_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

单包工协议合同甲方(发包方):姓名:__________________身份证号码:__________________地址:__________________联系电话:__________________乙方(承包方):姓名:__________________身份证号码:__________________地址:__________________联系电话:__________________鉴于甲方有[具体工程名称]工程需要进行施工,乙方具备完成该工程施工的能力和资质,经双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就甲方将该工程单包工部分发包给乙方事宜,达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:[具体工程名称]2.工程地点:[详细地址]3.工程内容及要求:乙方负责完成[具体工程部位]的[具体施工内容,如墙体砌筑、墙面抹灰、地面找平、水电安装等详细描述]工作。乙方应按照国家现行施工验收规范及质量检验评定标准,确保工程质量达到[具体质量标准,如合格、优良等]标准。施工过程中,乙方应严格遵守甲方提供的施工图纸及相关技术要求,如有变更,需经甲方书面同意后方可实施。二、承包方式本工程采用单包工方式,即乙方仅提供劳务,负责完成本协议约定的施工内容,工程所需的主要材料、辅助材料、机械设备、工具等均由甲方提供。三、工程期限1.开工日期:[预计开工日期]2.竣工日期:[预计竣工日期]3.总工期:[工期天数]天。如遇下列情况,工期相应顺延:甲方未能按协议约定提供施工场地、施工图纸、施工用水用电等开工条件;设计变更和工程量增加;不可抗力因素;非乙方原因造成的停水、停电、停气及连续停工超过[x]小时以上;甲方同意工期顺延的其他情况。乙方应在上述工期内完成全部施工任务,并通过甲方及相关部门的验收。乙方因自身原因未能按时竣工的,每逾期一天,应按照本协议总价款的[x%]向甲方支付违约金;逾期超过[x]天的,甲方有权解除本协议,乙方应返还甲方已支付的款项,并按照本协议总价款的[x%]向甲方支付违约金,同时乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。四、双方权利与义务(一)甲方权利与义务1.权利:有权对乙方的施工进度、质量、安全等进行监督检查,提出整改意见,并要求乙方限期整改。有权根据工程实际情况对施工内容、施工方案等进行调整,但应提前通知乙方。有权对乙方提交的工程结算资料进行审核。2.义务:按照本协议约定向乙方支付工程款。负责提供施工场地、施工图纸、施工用水用电等开工条件,并保证其具备施工要求。协调处理施工现场周边关系,为乙方施工创造良好的外部环境。负责组织工程竣工验收,并按照国家规定办理相关备案手续。(二)乙方权利与义务1.权利:有权要求甲方按照本协议约定支付工程款。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和条件。有权对甲方提出的不合理要求提出异议。2.义务:组建与工程规模相适应的项目管理班子,配备具有相应资格的技术人员和管理人员,负责施工现场的管理和施工组织。按照本协议约定的施工内容、施工质量标准、施工期限等要求,组织施工,确保工程质量和进度。严格遵守国家有关安全生产、环境保护等法律法规,制定安全管理制度,采取必要的安全防护措施,确保施工安全,承担因自身原因造成的安全事故责任。遵守施工现场的各项规章制度,服从甲方的管理和协调,不得擅自停工、窝工或延误工期。做好施工过程中的成品保护工作,因乙方原因造成的成品损坏,由乙方负责修复或赔偿。负责施工现场的环境卫生清理,做到工完场清。按照国家规定为施工人员办理相关保险,承担施工人员的工资、福利等费用。工程竣工后,负责整理和提交工程结算资料,并配合甲方进行工程结算和验收工作。五、工程款支付1.工程款计价方式:本工程采用[具体计价方式,如按建筑面积每平方米[x]元计价、按工程量清单计价等]计价。工程变更部分,按照实际发生的工程量及双方协商确定的单价进行结算。2.工程款支付节点及比例:工程开工后,甲方在乙方完成[具体施工进度节点,如基础完工、主体结构完工等]后,支付已完工程价款的[x%];工程竣工验收合格后,甲方支付至工程总价款的[x%];工程结算审计完成后,甲方支付至工程结算总价的[x%];剩余工程总价款的[x%]作为质量保证金,质保期为[x]年,质保期满后如无质量问题,甲方一次性无息返还给乙方。3.乙方应在每月[具体日期]前向甲方提交当月已完工程量报告及工程款支付申请,甲方应在收到乙方申请后的[x]个工作日内进行审核确认,并按照本协议约定支付工程款。如甲方逾期支付工程款,每逾期一天,应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金。六、质量与验收1.乙方应严格按照国家现行施工验收规范及质量检验评定标准进行施工,确保工程质量达到本协议约定的质量标准。2.工程竣工后,乙方应提前通知甲方进行验收。甲方应在接到乙方通知后的[x]个工作日内组织相关人员进行验收。如验收合格,双方应签署工程竣工验收报告;如验收不合格,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准,整改费用由乙方承担,且工期不顺延。3.工程质量质保期为自工程竣工验收合格之日起[x]年。质保期内,乙方应负责对工程质量问题进行免费维修。如因乙方原因造成的质量问题,乙方应在接到甲方通知后的[x]个工作日内到达现场进行维修;如乙方未按时维修,甲方有权自行或委托第三方进行维修,维修费用从质量保证金中扣除,不足部分由乙方补足。质保期满后,乙方应按照国家规定及本协议约定履行质量保修义务。七、安全施工1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规,制定安全施工规章制度,加强对施工人员的安全教育培训,确保施工安全。2.乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志,配备必要的安全防护用品和消防器材。3.乙方在施工过程中发生安全事故,应立即采取措施进行救援,并及时报告甲方。乙方应承担因安全事故造成的全部责任,包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿等。如因甲方原因导致安全事故的发生,甲方应承担相应的责任。八、违约责任1.甲方违约责任:若甲方未按照本协议约定提供施工场地、施工图纸、施工用水用电等开工条件,导致乙方无法按时开工或延误工期的,应承担相应的赔偿责任。若甲方未按照本协议约定支付工程款,每逾期一天,应按照应付未付金额的[x%]向乙方支付违约金;逾期超过[x]天的,乙方有权暂停施工,由此造成的工期延误及损失由甲方承担。若甲方擅自变更施工内容、施工方案等,导致乙方增加工作量或造成损失的,应给予乙方相应的补偿。2.乙方违约责任:若乙方未按照本协议约定的施工内容、施工质量标准、施工期限等要求进行施工,应承担违约责任,负责无偿整改直至达到验收标准,如给甲方造成损失的,应赔偿甲方全部损失。若乙方擅自停工、窝工或延误工期,每逾期一天,应按照本协议总价款的[x%]向甲方支付违约金;逾期超过[x]天的,甲方有权解除本协议,乙方应返还甲方已支付的款项,并按照本协议总价款的[x%]向甲方支付违约金,同时乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。若乙方施工过程中违反国家有关安全生产、环境保护等法律法规,导致发生安全事故或环境污染事件的,应承担全部责任,包括但不限于赔偿甲方及第三方的全部损失。若乙方未按照本协议约定提交工程结算资料或提交的资料不完整、不准确,导致工程结算延误的,应承担相应的责任。九、争议解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论