工程劳务合同协议书

工程劳务合同协议书甲方（劳务发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（劳务承包方）：姓名：______________________身份证号码：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行[工程名称]工程（以下简称"本工程"）的施工建设，乙方具备完成本工程劳务作业的相应资质和能力，甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方将本工程劳务作业发包给乙方事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[详细地址]3.工程内容及规模：本工程包括但不限于[具体劳务作业内容，如场地平整、基础工程、主体结构施工、装饰装修工程等，应详细列举各项劳务作业的具体工作范围和要求]。工程规模为[详细描述工程的建筑面积、层数、跨度等具体规模指标]。4.工程期限：计划开工日期：[具体日期]计划竣工日期：[具体日期]总日历天数：[工期天数]具体开工日期以甲方书面通知为准，但实际开工日期不应晚于计划开工日期[x]天，实际竣工日期不应早于计划竣工日期。如因甲方原因导致工期延误，工期相应顺延；如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，工期不顺延。二、劳务作业内容及要求1.劳务作业内容：乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范及技术要求，完成本工程[具体劳务作业内容，应与前款工程内容一致且详细说明各项劳务作业的具体工作内容]。包括但不限于[列举劳务作业中涉及的具体工作环节，如材料搬运、设备安装、模板支设、钢筋绑扎、混凝土浇筑等]。2.劳务作业要求：乙方应确保劳务作业质量符合国家及地方现行施工质量验收规范及标准，达到[具体质量验收等级，如合格或优良]标准。乙方施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工安全，杜绝安全事故发生。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。乙方应按照甲方的施工进度计划组织施工，确保各阶段劳务作业按时完成。因乙方原因导致施工进度延误的，乙方应采取有效措施加快进度，并承担由此给甲方造成的损失。乙方应做好施工现场的环境保护工作，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水等污染，做到文明施工。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对乙方的劳务作业进行监督检查，提出整改意见。有权根据工程实际情况调整施工计划和劳务作业内容，但应提前通知乙方。如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方限期整改，如乙方逾期仍未整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应损失。2.义务：向乙方提供施工图纸、施工规范及技术要求等相关资料，并进行技术交底。负责协调施工现场的外部关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定及时支付劳务报酬。提供施工所需的主要材料、构配件和设备，并确保其质量符合要求。甲方供应的材料、构配件和设备应按时、按质、按量供应到施工现场，乙方应负责验收、保管，并按照甲方要求使用。因甲方供应的材料、构配件和设备质量问题或供应不及时导致乙方窝工、停工等损失的，甲方应承担相应责任。（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付劳务报酬。有权要求甲方提供施工所需的相关资料和施工条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝。2.义务：按照合同约定及甲方要求组织具有相应资质和经验的劳务人员进行劳务作业，并确保劳务人员具备完成劳务作业所需的技能和素质。乙方应向甲方提供劳务人员的花名册、身份证复印件、技能证书复印件等相关资料。负责劳务作业所需的自有设备、工具和材料，但不包括甲方供应的主要材料、构配件和设备。乙方应确保自有设备、工具和材料质量合格，并满足施工需要。对劳务人员进行安全教育和培训，制定安全管理制度，落实安全措施，确保劳务人员在施工过程中的人身安全和财产安全。如因乙方原因发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人员伤亡、财产损失、罚款等费用。遵守国家及地方有关法律法规和施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。按照合同约定的质量标准和施工进度要求完成劳务作业，并接受甲方的质量检查和验收。如劳务作业质量不符合要求，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。因返工造成的工期延误和费用增加，由乙方自行承担。妥善保管甲方供应的材料、构配件和设备，不得擅自挪用或损坏。如有丢失或损坏，乙方应负责照价赔偿。在劳务作业完成后，负责清理施工现场，做到工完场清。四、劳务报酬及支付方式（一）劳务报酬1.本工程劳务报酬采用以下[具体计价方式，如固定总价、单价包干等]方式计算：[详细说明计价方式的具体内容，如固定总价方式下，明确总价金额；单价包干方式下，列出各项劳务作业的单价及计算依据]。劳务报酬总计为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此劳务报酬为含税价，乙方应按照国家法律法规规定缴纳相关税费。2.劳务报酬包含但不限于乙方完成本工程劳务作业所需的人工费、管理费、利润、保险费、税费等一切费用。除本合同约定的调整情况外，劳务报酬总价不作调整。（二）支付方式1.双方约定按照以下[具体支付节点及比例，如工程进度款按月支付，每月支付已完工程劳务报酬的[x]%；工程竣工结算后支付至劳务报酬总价的[x]%；留[x]%作为质量保证金，质保期满无质量问题后一次性无息付清等]方式支付劳务报酬：每月[具体日期]，乙方应向甲方提交当月已完工程劳务量报表及劳务报酬支付申请，甲方在收到乙方申请后的[x]个工作日内进行审核，并于审核后的[x]个工作日内支付当月已完工程劳务报酬的[x]%。工程竣工并通过验收后[x]日内，乙方应向甲方提交工程竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在收到乙方结算报告及资料后的[x]个工作日内完成结算审核，并于审核后的[x]个工作日内支付至劳务报酬总价的[x]%。剩余[x]%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起满[质保期期限]年无质量问题后，甲方在[x]个工作日内一次性无息支付给乙方。2.乙方应在每次申请劳务报酬支付前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担任何违约责任。五、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定按时支付劳务报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[x]%向乙方支付违约金。因甲方原因导致乙方窝工、停工等，甲方应承担乙方相应的损失，包括但不限于劳务人员的误工费、设备租赁费、材料损失费等。甲方违反合同约定的其他义务，应承担因此给乙方造成的损失。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的质量标准完成劳务作业，乙方应负责无偿返工，直至达到质量标准为止。因返工造成的工期延误和费用增加，由乙方自行承担。如乙方返工后仍不符合质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，同时乙方应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金。乙方未按照合同约定的施工进度要求完成劳务作业，每逾期一日，应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金。逾期超过[x]日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。乙方违反安全操作规程，导致发生安全事故，乙方应承担全部责任，包括但不限于事故造成的人员伤亡、财产损失、罚款等费用。如因安全事故给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。乙方擅自将劳务作业转包或分包给第三方的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，同时乙方应按照劳务报酬总价的[x]%向甲方支付违约金。乙方违反合同约定的其他义务，应承担因此给甲方造成的损失。六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式[x]份，甲乙双方各执[x]份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，双方可另行签订