别墅改造施工合同样本

别墅改造施工合同样本第一篇范文：合同编号：__________

本合同以下简称“合同”，由以下双方于____年__月__日签订。

甲方（业主）名称：____________________

甲方（业主）地址：____________________

甲方（业主）法定代表人：____________________

甲方（业主）联系电话：____________________

乙方（施工单位）名称：____________________

乙方（施工单位）地址：____________________

乙方（施工单位）法定代表人：____________________

乙方（施工单位）联系电话：____________________

鉴于甲方拟对其位于____________________的别墅（以下简称“工程”）进行改造施工，乙方愿意接受甲方委托，根据国家有关法律法规及双方协商一致的原则，特订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程面积：____________________平方米

1.4工程内容：____________________

1.5工程工期：自合同签订之日起__个月

第二条工程造价

2.1工程造价：人民币__元整（大写：____________________）

2.2工程造价包括以下内容：

（1）设计费：人民币__元整

（2）材料费：人民币__元整

（3）人工费：人民币__元整

（4）其他费用：人民币__元整

第三条工程款项支付

3.1甲方应于合同签订之日起__日内向乙方支付工程造价的__%，共计人民币__元整。

3.2甲方应在工程进度达到设计要求且验收合格后，向乙方支付工程造价的__%，共计人民币__元整。

3.3甲方应在工程竣工验收合格并投入使用后__日内，向乙方支付工程造价的__%，共计人民币__元整。

3.4乙方在工程竣工验收合格后，向甲方提供完整的竣工资料，甲方应在收到资料后__日内支付工程造价的__%，共计人民币__元整。

第四条工程质量与验收

4.1乙方应严格按照国家有关质量标准及设计要求进行施工，确保工程质量达到设计要求。

4.2甲方有权对工程进行监督和检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至合格为止。

4.3工程验收标准：

（1）符合国家有关质量标准及设计要求；

（2）工程实体质量达到设计要求；

（3）施工过程中无重大质量事故；

（4）施工资料齐全、完整。

第五条违约责任

5.1甲方违约责任：

（1）甲方未按约定支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为未支付款项的__%；

（2）甲方未按时提供相关资料，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金为延误天数乘以工程造价的__%。

5.2乙方违约责任：

（1）乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为延误天数乘以工程造价的__%；

（2）乙方施工过程中出现重大质量事故，应承担相应责任，包括修复、赔偿等；

（3）乙方未按约定提供施工资料，导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为延误天数乘以工程造价的__%。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条合同生效与终止

7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同有效期自合同签订之日起至工程竣工验收合格并投入使用之日起__个月。

第八条附件

1.工程设计图纸

2.工程施工方案

3.工程预算书

4.工程进度计划

5.工程验收报告

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签订日期：____________________

（以下无正文）

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

本合同以下简称“合同”，由以下三方于____年__月__日签订。

甲方（业主）名称：____________________

甲方（业主）地址：____________________

甲方（业主）法定代表人：____________________

甲方（业主）联系电话：____________________

乙方（施工单位）名称：____________________

乙方（施工单位）地址：____________________

乙方（施工单位）法定代表人：____________________

乙方（施工单位）联系电话：____________________

丙方（监理单位）名称：____________________

丙方（监理单位）地址：____________________

丙方（监理单位）法定代表人：____________________

丙方（监理单位）联系电话：____________________

鉴于甲方拟对其位于____________________的别墅（以下简称“工程”）进行改造施工，乙方愿意接受甲方委托，丙方作为监理单位对工程进行监督管理，根据国家有关法律法规及三方协商一致的原则，特订立本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程面积：____________________平方米

1.4工程内容：____________________

1.5工程工期：自合同签订之日起__个月

第二条工程造价

2.1工程造价：人民币__元整（大写：____________________）

2.2工程造价包括以下内容：

（1）设计费：人民币__元整

（2）材料费：人民币__元整

（3）人工费：人民币__元整

（4）其他费用：人民币__元整

第三条工程款项支付

3.1甲方应于合同签订之日起__日内向乙方支付工程造价的__%，共计人民币__元整。

3.2甲方应在工程进度达到设计要求且验收合格后，向乙方支付工程造价的__%，共计人民币__元整。

3.3甲方应在工程竣工验收合格并投入使用后__日内，向乙方支付工程造价的__%，共计人民币__元整。

3.4乙方在工程竣工验收合格后，向甲方提供完整的竣工资料，甲方应在收到资料后__日内支付工程造价的__%，共计人民币__元整。

第四条甲方权利与义务

4.1甲方有权要求乙方按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。

4.2甲方有权要求丙方对工程进行监督管理，确保工程符合设计要求和规范。

4.3甲方有权要求乙方在施工过程中提供必要的施工资料和报告。

4.4甲方有权对工程进行验收，并在验收合格后支付工程款项。

第五条乙方权利与义务

5.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。

5.2乙方有权要求丙方对工程进行监督管理，确保工程符合设计要求和规范。

5.3乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量和进度。

5.4乙方应提供必要的施工资料和报告。

第六条丙方权利与义务

6.1丙方有权要求甲方和乙方遵守合同约定，确保工程质量和进度。

6.2丙方有权对工程进行监督管理，包括但不限于现场巡查、材料检验、施工过程监督等。

6.3丙方有权要求乙方提供必要的施工资料和报告。

6.4丙方有权向甲方和乙方提出整改意见，并要求乙方进行整改。

第七条乙方违约及限制条款

7.1乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为延误天数乘以工程造价的__%。

7.2乙方施工过程中出现重大质量事故，应承担相应责任，包括修复、赔偿等。

7.3乙方未按约定提供施工资料，导致工程延期，应向甲方支付违约金，违约金为延误天数乘以工程造价的__%。

7.4乙方不得擅自变更工程内容，如需变更，应经甲方和丙方同意，并签订补充协议。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同生效与终止

9.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期自合同签订之日起至工程竣工验收合格并投入使用之日起__个月。

第十条附件

1.工程设计图纸

2.工程施工方案

3.工程预算书

4.工程进度计划

5.工程验收报告

第十一条第三方介入的意义和目的

本合同引入丙方作为监理单位，旨在确保工程质量和进度，维护甲方的合法权益，提高工程管理水平。

第十二条甲方为主导的目的和意义

甲方作为业主，在合同中占据主导地位，有利于甲方对工程进行全面管理，确保工程达到预期目标，实现甲方利益最大化。

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

丙方（监理单位）：____________________

签订日期：____________________

（以下无正文）

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

本合同以下简称“合同”，由以下三方于____年__月__日签订。

甲方（业主）名称：____________________

甲方（业主）地址：____________________

甲方（业主）法定代表人：____________________

甲方（业主）联系电话：____________________

乙方（施工单位）名称：____________________

乙方（施工单位）地址：____________________

乙方（施工单位）法定代表人：____________________

乙方（施工单位）联系电话：____________________

丙方（项目管理公司）名称：____________________

丙方（项目管理公司）地址：____________________

丙方（项目管理公司）法定代表人：____________________

丙方（项目管理公司）联系电话：____________________

鉴于甲方拟对其位于____________________的住宅小区（以下简称“项目”）进行综合改造，乙方作为施工单位愿意接受甲方委托，丙方作为项目管理公司对项目进行整体管理，根据国家有关法律法规及三方协商一致的原则，特订立本合同。

第一条项目概况

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目面积：____________________平方米

1.4项目内容：____________________

1.5项目工期：自合同签订之日起__个月

第二条项目造价

2.1项目造价：人民币__元整（大写：____________________）

2.2项目造价包括以下内容：

（1）施工费：人民币__元整

（2）设计费：人民币__元整

（3）材料费：人民币__元整

（4）其他费用：人民币__元整

第三条项目款项支付

3.1甲方应于合同签订之日起__日内向乙方支付项目造价的__%，共计人民币__元整。

3.2甲方应在项目关键节点达到预期目标后，向乙方支付项目造价的__%，共计人民币__元整。

3.3甲方应在项目竣工验收合格并投入使用后__日内，向乙方支付项目造价的__%，共计人民币__元整。

3.4乙方在项目竣工验收合格后，向甲方提供完整的竣工资料，甲方应在收到资料后__日内支付项目造价的__%，共计人民币__元整。

第四条乙方权利与义务

4.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付项目款项。

4.2乙方有权要求丙方对项目进行整体管理，确保项目符合设计要求和规范。

4.3乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和配合。

4.4乙方有权要求丙方对施工过程中出现的问题进行协调和处理。

第五条丙方权利与义务

5.1丙方有权要求甲方和乙方遵守合同约定，确保项目质量和进度。

5.2丙方有权对项目进行整体管理，包括但不限于进度控制、成本控制、质量控制等。

5.3丙方有权要求乙方提供必要的施工资料和报告。

5.4丙方有权对乙方施工过程中出现的问题提出整改意见，并要求乙方进行整改。

第六条甲方违约及限制条款

6.1甲方未按时支付项目款项，应向乙方支付违约金，违约金为逾期款项的__%。

6.2甲方未按时提供施工条件和配合，导致项目延期，应向乙方支付违约金，违约金为延误天数乘以项目造价的__%。

6.3甲方擅自变更项目内容，未经乙方和丙方同意，甲方应承担由此产生的额外费用。

6.4甲方不得单方面解除合同，如需解除，应提前__个月通知乙方，并支付乙方相应的违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第八条合同生效与终止

8.1本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本合同有效期自合同签订之日起至项目竣工验收合格并投入使用之日起__个月。

第九条附件

1.项目设计图纸

2.项目施工方案

3.项目预算书

4.