正规的建设工程合同范文9篇

正规的建设工程合同范文9篇篇1建设工程合同发包方（甲方）：[公司名称]承包方（乙方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程承包方式：[承包方式]4.工程范围和内容：[范围和内容]第二条合同工期1.本合同工期为[工期]天，从[开工日期]算起。2.乙方应按合同规定工期按时完成，如因乙方原因造成工期延误，应由乙方承担相应责任。第三条工程质量及验收标准1.乙方应严格按照施工图纸、技术规范和操作规程施工，确保工程质量达到合同约定的标准。2.工程完工后，乙方应自行组织人员进行质量自检，自检合格后方可向甲方提交验收申请。3.甲方在接到乙方的验收申请后，应在合理时间内组织人员进行验收。验收标准和方法由甲乙双方共同协商确定。4.如验收不合格，乙方应按要求进行整改，直至验收合格。第四条工程价款及支付方式1.本工程总造价为[总造价]元。2.支付方式：[支付方式]3.乙方在收取款项时应提供合法有效的发票或收据。第五条双方权利和义务1.甲方应按时提供施工图纸和技术规范，并确保施工所需的水、电等供应。2.乙方应按时支付工人工资和材料费用，确保工程顺利进行。3.乙方应严格遵守安全操作规程，确保施工过程中的安全。如因乙方原因造成安全事故，应由乙方承担相应责任。4.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。如发现质量问题或违规行为，甲方有权要求乙方进行整改或处罚。5.乙方应积极配合甲方的监督和检查工作，及时提供相关资料和反馈。6.如因甲方原因造成工期延误或质量不合格，应由甲方承担相应责任。7.乙方在施工中不得擅自更改施工图纸和技术规范，如需变更，应事先与甲方协商并达成一致意见。8.乙方应做好施工记录，及时提供施工日志和验收资料。9.甲方应按时支付工程款项，确保乙方能够按时完成任务。如因甲方原因导致付款延误，应由甲方承担相应责任。10.乙方在施工中应严格遵守环保和卫生规定，确保施工环境整洁有序。如因乙方原因造成环境污染或卫生问题，应由乙方承担相应责任。11.乙方应积极配合甲方的竣工验收工作，及时提供相关资料和反馈。对于验收中发现的问题或缺陷，乙方应及时进行整改或处理。12.在施工过程中，如遇到不可抗力因素导致工程无法按时完成或质量不合格的情况，双方应及时沟通并协商解决方案。13.其他未尽事宜，双方可协商确定具体责任和义务。第六条违约责任及赔偿损失1.如一方违约，应承担相应的违约责任并赔偿因此造成的损失。具体损失包括但不限于合同价款、利润、利息等。2.乙方在施工过程中如因自身原因擅自更改施工图纸和技术规范导致质量问题或安全事故的，应由乙方承担全部责任并赔偿因此造成的损失。3.如因甲方原因导致工期延误或质量不合格而给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任并支付相应的违约金。违约金的具体数额按照合同总造价的[违约金比例]%计算。4.其他未尽事宜，双方可协商确定具体的违约责任和赔偿损失方式。在协商过程中应遵循公平、公正的原则进行协商解决。5.对于违反合同约定的行为，违约方应承担相应的法律责任并赔偿因此造成的损失。对于严重违约行为导致合同无法继续履行的情形，违约方应承担相应的违约责任并支付相应的违约金或赔偿金。同时双方应及时沟通并协商解决方案以减轻违约带来的损失影响。篇2XX市建设工程施工合同发包方（全称）：XX市XX建设发展有限公司承包方（全称）：XX市XX建筑安装工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方有关事宜，经协商一致，签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保工程顺利进行。一、工程概况1.工程名称：XX市XX区XX街道XX村XX路改造工程2.工程地点：XX市XX区XX街道XX村XX路3.工程规模：本次改造涉及XX路全段，总长度约XX米，预计投资XX万元。4.承包方式：包工包料，包工期、包质量。二、工期要求1.承包方应按发包方要求的工期完成全部工作。2.开工日期：XXXX年XX月XX日3.竣工日期：XXXX年XX月XX日4.合同工期：XX天。三、质量要求1.承包方应确保工程质量达到发包方要求。2.工程质量应满足相关标准和规范。3.若工程质量不合格，承包方应负责无偿返工并承担相应损失。四、合同价款及支付方式1.合同价款：本次改造工程总造价为人民币XX万元。2.支付方式：工程竣工验收合格后，发包方一次性支付合同价款。五、双方责任与义务1.发包方责任与义务：（1）负责办理相关手续，确保工程顺利进行。（2）负责提供施工图纸和技术支持。（3）负责监督承包方的施工质量和进度。2.承包方责任与义务：（1）按照施工图纸和技术要求，按时完成施工任务。（2）确保施工质量符合相关标准和规范。（3）遵守发包方的现场管理规定和安全生产要求。六、违约责任及赔偿损失1.承包方若不能按时完成施工任务或施工质量不合格，应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。2.发包方若不能按时支付合同价款或提供必要支持，也应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。七、争议解决方式1.双方应友好协商解决施工过程中的争议。2.若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉及争议部分的条款。八、合同生效及终止条件1.合同生效条件：双方代表签字并加盖公章后生效。2.合同终止条件：双方协商同意或不可抗力导致合同无法继续履行时，可终止合同。但应确保双方权益得到保障。九、其他未尽事宜及补充条款1.双方可协商补充未尽事宜或签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，双方各执一份。如有需要，可提供复印件作为备案或证明使用。篇3合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX，地址：XXXX，联系人：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（承包方）：XXXX，地址：XXXX，联系人：XXXX，联系方式：XXXX。鉴于甲方需要建设一项工程，乙方具备相应的工程承包能力，双方经过友好协商，达成以下建设工程合同：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程内容：XXXX4.工程规模：XXXX二、工程造价及支付方式1.工程造价：人民币XXXX元整（￥XXXX）。2.支付方式：甲方应按照以下方式向乙方支付款项：（1）合同签订后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。（2）工程进度过半时，甲方应支付乙方工程总造价的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方工程总造价的XX%，即人民币XXXX元整（￥XXXX）。3.乙方应在收到款项后，向甲方提供合法有效的发票。三、工期及进度1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.乙方应在保证安全、质量的前提下，按照合同约定的工期完成工程建设任务。4.甲方有权对乙方的工程进度进行监督，乙方应配合甲方的监督工作。四、质量保证1.乙方应建立健全的质量保证体系，确保工程建设质量符合相关标准和要求。2.甲方有权对乙方的工程质量进行监督，乙方应接受甲方的质量监督。3.如因乙方的工程质量问题导致工程返工或重建，乙方应承担相应的责任和费用。五、安全保证1.乙方应建立健全的安全生产管理体系，确保工程建设过程中不发生安全事故。2.甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督，乙方应接受甲方的安全监督。3.如因乙方的安全管理问题导致发生安全事故，乙方应承担相应的责任和费用。六、违约责任1.甲方和乙方应本着诚实信用的原则履行合同义务。如一方违约，应承担相应的违约责任。2.甲方未按照合同约定支付款项的，应按日向乙方支付逾期付款违约金。违约金金额为应付款项的XX%。3.乙方未按照合同约定完成工程建设任务的，应按日向甲方支付逾期交付违约金。违约金金额为合同总金额的XX%。4.因不可抗力导致违约的，违约方应承担相应的违约责任外，还应向对方说明原因并出示相关证明材料。5.因违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任外，还应赔偿对方因此造成的全部损失。6.因违约导致合同终止的，违约方应承担相应的违约责任外，还应返还对方已支付的款项并赔偿相关损失。7.因违约导致合同解除的，违约方应承担相应的违约责任外，还应返还对方已支付的款项并赔偿相关损失。同时，违约方应在合同解除后XX日内将工程现场清理完毕并返还给甲方。如违约方未在规定期限内清理现场并返还工程现场，则应承担相应的违约责任外，还应向甲方支付违约金。违约金金额为合同总金额的XX%。篇4建设工程合同合同编号：[合同编号]工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]发包方：[发包方公司名称]承包方：[承包方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给承包方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.开工日期：XXXX年XX月XX日5.竣工日期：XXXX年XX月XX日6.合同工期：XX日历天二、承包方式承包方采用包工包料方式承包工程。在承包期间，承包方需自行承担购买工程所需材料、设备以及支付工人工资等费用。发包方仅负责提供必要的支持和协调。三、合同条款1.工程价款及支付方式（1）工程价款：本工程总价款为人民币XX元整（￥XX）。该价款已包含承包方完成本工程所需的所有费用。发包方无需支付额外的费用。（2）支付方式：发包方在合同签订后支付XX元整（￥XX）作为预付款。承包方完成工程进度过半后，发包方再支付XX元整（￥XX）。最后，发包方在验收合格后支付剩余的XX元整（￥XX）。2.工程验收及保修期（1）验收：承包方完成工程后，应提交验收申请。发包方在收到申请后XX个工作日内组织验收。验收标准为合同约定的工程质量要求。如果验收不合格，发包方有权要求承包方进行整改。（2）保修期：本工程的保修期为XX年。在保修期内，如果工程出现质量问题，承包方需负责维修并承担相关费用。发包方有权要求承包方在规定时间内完成维修工作。3.违约责任及赔偿金额的计算方法（1）违约责任：如果发包方或承包方违反合同条款，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约程度及对方损失情况而定。（2）赔偿金额计算方法：如果承包方未按时完成工程或工程质量不合格，发包方可要求承包方承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算方法根据实际损失情况确定。但最高赔偿金额不得超过合同总金额的XX%。4.合同生效条款及争议解决方式（1）合同生效条款：本合同自双方签字盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保合同条款的履行。合同生效后，双方需严格遵守合同条款，不得擅自更改或解除。（2）争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，并遵守法院的判决结果。对于判决结果有异议的一方，可在判决结果公布后XX个工作日内向上一级人民法院提起上诉。上一级人民法院的判决结果为终审判决结果。四、其他约定事项1.保密条款：双方应对涉及本工程的保密信息保密，不得擅自泄露给第三方。保密信息的范围包括但不限于工程内容、施工方案、材料设备采购信息、施工过程中的技术资料等。双方应采取必要的技术和管理措施保护保密信息的安全性和完整性。违反保密条款的一方应承担相应的法律责任。2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或造成其他损失，双方应协商解决解决方案。不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争、恐怖活动、政府政策调整等。在不可抗力因素发生后，双方应及时沟通并协商解决方案，确保工程的顺利进行和双方权益的保障。篇5合同编号：_________甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方发包给乙方的建设工程事项，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________2.工程地点：_________3.工程内容：_________4.工程规模：_________二、承包方式及范围1.承包方式：_________2.承包范围：_________三、建设工期1.开工日期：_________2.竣工日期：_________3.工期顺延：如遇下列情况，工期相应顺延：（1）因不可抗力导致工程中断；（2）设计变更或工程量增加；（3）甲方未按时支付工程进度款；（4）甲方原因导致的其他工期延误。四、工程质量及验收1.工程质量标准：执行《建设工程质量评价标准》及相关行业标准。2.验收标准和方法：按照《建设工程质量管理条例》及双方约定的验收标准和方法进行验收。3.验收程序和要求：工程竣工验收前，乙方应向甲方提交完整的竣工资料和验收申请。甲方应在收到申请后组织相关人员进行验收。验收时，乙方应提供必要的协助和支持。验收后，甲方应出具验收报告并签署验收意见。五、合同价款及支付方式1.合同价款：_________元（大写：_________元整）。具体金额以结算为准。2.支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。支付时间按照工程进度和合同约定执行。3.结算方式：按照合同约定和双方协商确定的结算方式进行结算。结算时，乙方应提供合法有效的发票和结算凭证。结算后，甲方应及时支付结算款项。六、履约保证金及支付方式1.履约保证金金额：_________元（大写：_________元整）。具体金额根据工程规模和合同要求确定。2.支付方式：银行转账或其他双方约定的支付方式。支付时间应在合同签订后尽快完成。3.履约保证金退还：在工程竣工验收合格后，甲方应退还乙方履约保证金。如乙方在合同履行过程中存在违约行为，甲方有权根据合同约定扣除相应金额作为违约金。七、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定履行义务，导致乙方损失，甲方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准根据损失情况和合同约定确定。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定履行义务，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。具体赔偿标准根据损失情况和合同约定确定。3.不可抗力因素导致违约：如因不可抗力因素导致双方无法按照合同约定履行义务，双方应协商解决违约责任问题。具体解决方案应根据实际情况和合同约定确定。八、合同生效与终止条件1.合同生效条件：本合同自双方签字或盖章之日起生效。生效前双方应确保合同条款已得到充分理解和认可。生效后双方应严格遵守合同约定履行义务。篇6XX市建设工程合同发包方（甲方）：XX市XX区XX办事处承包方（乙方）：XX建筑有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：XX市XX区XX办事处XX社区服务中心2.工程地点：XX市XX区XX办事处XX社区3.工程承包方式：采用包工包料方式承包4.工程内容：包含社区服务中心所有土建、装饰、水电安装项目（具体项目见附表）。第二条工程期限1.本工程合同工期为XX天（从开工之日算起）。2.乙方在签订合同后，按照甲方要求的工期按时进场施工。第三条工程合同总价及付款方式1.本工程合同总价为：人民币XX元（大写：XX元整）。包含社区服务中心所有土建、装饰、水电安装项目费用。2.乙方进场施工后，甲方按乙方完成的工程量，以银行转账方式向乙方支付款项。具体支付节点如下：（1）乙方进场施工后，甲方支付合同总价的XX%作为预付款；（2）乙方完成工程量的XX%时，甲方支付合同总价的XX%；（3）乙方完成工程量全部竣工时，甲方支付合同总价的XX%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的XX%。3.乙方在收款时，必须开具正式的建安发票。否则，甲方有权拒绝付款。第四条双方职责及义务1.甲方职责及义务：（1）甲方负责办理工程项目立项、审批等前期准备工作；（2）甲方负责协调周边关系；（3）甲方负责提供施工图纸及地质资料。2.乙方职责及义务：（1）乙方必须按照甲方提供的施工图纸和地质资料进行设计、施工；（2）乙方必须确保工程质量达到合格标准；（3）乙方必须确保安全生产；（4）乙方必须保护好施工现场的周边环境和设施。第五条违约责任及赔偿损失1.甲方违约责任：甲方如未按照合同约定支付款项或未提供施工图纸和地质资料，导致乙方无法按时进场施工或工程质量不合格，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。2.乙方违约责任：乙方如未按照合同约定完成工程量或工程质量不合格，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。第六条合同生效与终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。若一方擅自解除合同，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第七条争议解决方式1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在诉讼过程中，双方应尊重法院判决，履行法院判决结果。如有违反，将依法承担相应的法律责任。第八条其他事项1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充；补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。具有同等法律效力。3.附件：社区服务中心项目清单。甲方（签字盖章）：XX市XX区XX办事处人民政府日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：XX建筑有限公司日期：XXXX年XX月XX日篇7建设工程合同甲方（发包方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX建筑公司根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方XXXX工程（以下简称“本工程”）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX工程2.工程地点：XXXX3.承包范围：详见本合同附件一《建设工程工程量清单计价规范》4.承包方式：包工包料5.合同工期：XXXX天6.质量标准：符合国家相关质量标准7.合同价款：人民币XXXX元（大写：XXXX）二、甲方责任1.负责办理本工程的有关建设手续。2.负责协调与当地政府及有关部门的关系。3.负责提供本工程的施工图纸及技术资料。4.负责按本合同约定支付乙方的工程款。三、乙方责任1.负责本工程的施工，包括但不限于土建、安装等。2.负责本工程的质量及安全。3.负责本工程的进度，确保按时完成。4.负责提供本工程的竣工资料。四、工程款支付方式1.本工程合同价款为人民币XXXX元（大写：XXXX）。2.甲方应按以下方式支付乙方的工程款：（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%作为预付款。（2）乙方按本合同约定完成本工程后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。（3）乙方提供完整的竣工资料并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%。3.甲方应将工程款支付至乙方指定的银行账户。五、违约责任1.甲方未按本合同约定支付乙方的工程款，每逾期一天，甲方应向乙方支付合同总价款XX‰的违约金。2.乙方未按本合同约定完成本工程，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款XX‰的违约金。3.因一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿守约方的全部损失。六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意提交仲裁委员会仲裁。七、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份。3.未尽事宜，双方可另行协商。甲方（发包方）：XXXX有限公司法定代表人：XXXX签字日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：XXXX建筑公司法定代表人：XXXX签字日期：XXXX年XX月XX日附件一：《建设工程工程量清单计价规范》详细列明了本工程的各项工作内容和工程量，是本合同的重要组成部分，具有同等法律效力。篇8合同编号：XXXX甲方（发包方）：XXXX乙方（承包方）：XXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包给乙方的建设工程事项，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX2.工程地点：XXXX3.工程内容：XXXX4.工程规模：XXXX二、工期及进度1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日3.工程总工期：XX天4.乙方应按照甲方提供的施工进度表进行施工，确保施工进度。三、质量与验收1.乙方应确保施工质量符合相关法律法规及甲方要求。2.甲方有权对施工质量进行监督与检查，并提出改进意见。3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织验收。4.验收合格后，双方应签订验收报告。四、价款与支付1.工程总价款：人民币XX元整（大写：元整）2.甲方应在合同签订后支付工程总价款的XX%作为预付款。3.乙方应按工程进度向甲方提交付款申请，甲方在收到申请后XX个工作日内支付工程进度款。4.工程竣工后，经甲方验收合格，甲方应支付工程总价款的剩余部分。5.乙方在收到甲方支付的款项后，应向甲方出具合法有效的发票。五、违约责任1.乙方如未能按合同约定工期完成施工任务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。2.甲方如未能按合同约定支付工程进度款或预付款，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。3.因不可抗力因素导致工程无法按时完成的，双方应友好协商解决。六、争议解决1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议的部分外，双方应继续履行各自的其他义务。七、合同生效与终止1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.工程的竣工验收视为合同终止。双方应完成合同终止后的相关事宜。3.合同终止后，乙方应提交所有未付发票和付款申请，甲方应在合理期限内完成付款。4.合同终止后，双方应友好协商解决与合同终止相关的事宜。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。篇9合同编号：XXXXXX甲方（发包方）：XXXXXX乙方（承包方）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方承包乙方的建设工程事宜，达成如