保温隔热施工合同

第第页合同编号:________保温隔热施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同主体为甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）。甲方为需进行保温隔热施工的建筑物或设施的所有者或使用者，乙方为具备相应资质的保温隔热施工企业。本合同目的在于明确双方在保温隔热施工过程中的权利、义务和责任，确保施工质量，保障双方合法权益，实现甲方对建筑物或设施保温隔热效果的预期目标。通过本合同的签订与履行，双方将共同推进保温隔热工程的顺利实施。二、价格、支付方式1.合同总价：本保温隔热施工合同总价为人民币____元，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。2.支付方式：a.合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价百分之二十的预付款；b.施工进度达到合同约定节点时，甲方应在乙方提交的付款申请及相关证明文件后五个工作日内支付相应进度款的百分之五十；c.施工工程完工并经甲方验收合格后，甲方应在十个工作日内支付剩余合同总价百分之三十的尾款；d.乙方在收到款项后应及时开具相应税率的增值税专用发票。本合同支付方式遵循分期支付的原则，具体支付节点和比例可根据实际施工进度和合同约定进行调整。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和标准完成保温隔热施工；b.甲方应按时支付合同约定的款项；c.甲方应必要的施工条件，如施工场地、材料堆放场地等；d.甲方有权对施工过程进行监督，并对不符合合同约定的施工行为提出整改要求。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成保温隔热施工；b.乙方应合格的材料和设备，并保证施工过程中的安全；c.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程符合环保要求；d.乙方应配合甲方进行施工监督，对甲方提出的合理整改要求及时予以改正；e.乙方应在施工完成后，将施工场地清理干净，恢复原状。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工质量符合国家相关标准和规范，保证保温隔热效果达到合同约定要求；b.乙方应使用符合合同约定的材料，不得以次充好；c.乙方应在施工过程中进行质量自检，并在每个施工阶段完成后向甲方提交质量检查报告；d.乙方对施工过程中出现的问题应立即进行整改，并确保整改措施得到甲方认可。2.服务内容：a.乙方应在施工过程中必要的施工图纸和技术指导；b.乙方应按照甲方要求，对施工过程中出现的问题进行及时沟通和解决；c.乙方应在施工完成后必要的售后服务，包括但不限于保修期内的问题处理；d.乙方应确保在保修期内对施工质量问题进行免费维修或更换，直至问题得到妥善解决。五、履行与变更1.履行：a.乙方应在合同约定的期限内完成保温隔热施工，并确保施工质量；b.甲方应在施工过程中必要的配合和支持，包括但不限于施工场地的准备和材料供应；c.双方应按照合同约定的进度节点进行工程验收，验收合格后方可进入下一施工阶段；d.合同履行过程中，如因不可抗力导致工程延期，双方应协商解决，并相应调整合同工期。2.变更：a.合同履行期间，如因设计变更、工程量增减或其他合理原因需要调整合同内容，双方应协商一致后签订补充协议；b.任何变更均应书面通知对方，并作为合同附件；c.合同变更不影响已履行部分的合同条款效力；d.合同变更后的价格调整，应基于变更内容对成本的影响进行合理计算。六、保密条款1.双方同意在本合同履行过程中，对所涉及的商业秘密、技术秘密、项目信息等保密内容负有保密义务。2.保密内容不包括公开信息、已公开的技术或双方在合同签订前已知的非保密信息。3.双方应采取合理措施，确保保密内容的保密性，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。4.本保密条款在合同终止后仍有效，保密义务的期限自合同签订之日起至保密内容公开或双方另有约定的期限届满为止。5.如因法律规定、司法程序或其他合法途径要求披露保密内容，一方应立即通知对方，并尽可能限制披露范围。6.违反保密条款，泄露或不当使用保密内容的一方，应承担相应的法律责任，并向另一方支付违约金，违约金金额按双方另行协商确定。七、争议解决1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同中未争议的条款。4.争议解决过程中，双方应保持合作态度，避免采取可能导致争议扩大的行为。5.诉讼过程中，双方应积极相关证据，以证明各自的主张。6.一旦法院作出最终判决，双方应立即遵守并执行判决结果。7.除非法律另有规定，本合同的争议解决方式不因合同的终止而失效。八、其它条款1.合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。2.合同解除：除法定解除条件外，未经双方书面同意，任何一方不得单方面解除合同。3.合同份数：本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。4.通知：除法律另有规定外，本合同项下的一切通知、通讯等，均应以书面形式进行，并按合同约定的地址发送。5.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，合同争议的解决适用中华人民共和国法律。6.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。7.本合同未尽事宜，可由双方另行协商解决，协商不成时，按本合同约定执行。九、合同签署本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方代