农林工程施工合同

第第页合同编号:________农林工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同主体为甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）。甲方为农林工程项目的业主，乙方为承担该农林工程项目的施工单位。本合同旨在明确双方在农林工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行，达成双方共同利益。甲方承诺为乙方必要的施工场地、施工材料以及相关施工条件，乙方则负责按照甲方要求，在约定的时间和范围内，按照设计图纸和施工规范完成农林工程施工任务。本合同目的为：1.明确双方在农林工程施工过程中的权利、义务和责任；2.确保工程项目的质量、进度和安全；3.规范双方在工程款支付、工程变更、违约责任等方面的行为；4.促进双方在农林工程施工过程中的合作与沟通，实现项目目标。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同总价为人民币________元，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等所有与工程施工直接相关的费用。2.支付方式：（1）预付款：合同签订后，乙方应向甲方提交详细的施工计划，甲方应在收到计划后五个工作日内支付合同总额的30%作为预付款。（2）进度款：工程进度达到合同约定节点时，乙方应提交相应的进度款申请和进度报告，甲方应在收到申请后十个工作日内支付已完成的工程价值的30%。（3）竣工结算款：工程竣工并通过验收后，乙方应在七个工作日内提交竣工结算报告，甲方应在收到报告后三十个工作日内支付剩余的40%工程款。（4）质保金：合同总价中包含10%的质保金，在工程验收合格并保修期满后，无质量问题发生，甲方应在七个工作日内退还质保金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程施工。（2）甲方有义务按照合同约定支付工程款，并确保施工过程中所需材料的供应。（3）甲方有义务为乙方必要的施工条件，包括但不限于施工场地、水电气供应等。（4）甲方有义务对乙方提交的施工进度报告和结算报告进行审核，并在规定时间内支付相应款项。2.乙方权利与义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定施工条件，并按时支付工程款。（2）乙方有义务按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。（3）乙方有义务在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工安全。（4）乙方有义务在工程进度达到约定节点时，及时向甲方提交进度款申请和进度报告。（5）乙方有义务在工程竣工后，按照甲方要求进行工程验收，并在保修期内承担保修责任。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方承诺按照国家相关标准和合同要求，确保工程质量达到设计规范和施工验收标准。（2）乙方应采用合格的建筑材料和施工工艺，不得使用不合格或假冒伪劣产品。（3）乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改和纠正。（4）工程验收合格后，乙方应不少于一年的免费保修服务，确保工程质量。2.服务内容：（1）乙方应按照合同约定的时间节点，向甲方施工进度报告和工程变更通知。（2）乙方应配合甲方进行工程验收，并在验收过程中必要的协助和解释。（3）乙方应定期向甲方汇报工程进度和质量情况，及时解决施工过程中出现的问题。（4）乙方应确保施工现场的整洁和安全，遵守国家有关环境保护和安全生产的法律、法规。（5）乙方应按照合同约定，对施工过程中发生的意外事件或不可抗力因素及时通知甲方，并采取必要的应对措施。五、履行与变更1.履行：（1）本合同自双方签字盖章之日起生效，乙方应在合同约定的工期内完成工程施工。（2）乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。（3）甲方应按照合同约定支付工程款，乙方应在收到款项后及时进行施工。（4）双方应按照合同约定，在工程进度达到约定节点时进行进度款的支付。（5）工程竣工后，双方应共同进行验收，并按验收结果进行结算。2.变更：（1）因设计变更、工程量增减、不可抗力等因素导致工程内容或工期发生变化，双方应协商一致，签订书面变更协议。（2）任何变更协议的签订均应遵循公平、合理原则，并明确变更后的工程款计算方式和支付时间。（3）未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。（4）如因变更导致合同总价或工期发生实质性变化，双方应重新协商并签订补充协议。六、保密条款1.双方在本合同履行过程中，可能接触到对方的商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息。2.双方对本合同内容以及履行过程中获得的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。3.保密信息的保密期限自本合同生效之日起至合同终止后五年止。4.双方应采取必要措施，确保保密信息的保密性，包括但不限于限制访问权限、设置保密标识、建立保密制度等。5.如因违反保密义务导致对方遭受损失，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.本保密条款的效力不受本合同其他条款变更或终止的影响。7.在保密期限届满或双方另有约定的情况下，保密信息不再受本条款约束。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.诉讼过程中，双方应继续履行本合同，除非法院裁定暂停履行。4.在争议解决期间，任何一方不得擅自变更合同内容或终止合同履行。5.争议解决过程中，双方应遵守诚实信用原则，必要的相关证据和资料。6.除法律另有规定外，争议解决过程中产生的费用由败诉方承担。7.本合同争议解决方式为最终且排他的，双方不得再向其他任何仲裁机构申请仲裁或向其他法院提起诉讼。八、其它条款1.合同解除：在发生不可抗力、一方违约严重违反合同、合同目的不能实现等情形时，双方可解除合同。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同，合同即终止。3.违约责任：任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.通知：任何通知、要求或其他通信，应以书面形式进行，并通过双方指定的通讯方式送达。5.不可抗力：因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难的，双方可免除或部分免除责任。6.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。7.合同的修改与补充：对本合同的修改或补充，必须以书面形式进行，并由双方签字或盖章确认。8.合同文本：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。九、合同签署本合同经甲乙双方授权代表签字盖章后生效。甲方授权代表