epc提供合同样本

epc提供合同样本第一篇范文：合同编号：__________

合同签订双方：

甲方（以下简称“买方”）：_________________________

乙方（以下简称“卖方”）：_________________________

鉴于：

1.买方需要购买由卖方提供的EPC（工程、采购、建设）服务，包括但不限于工程设计、设备采购、施工建设等。

2.双方经友好协商，就EPC服务事宜达成一致，特订立本合同。

3.本合同适用于买方与卖方之间的EPC服务交易。

鉴于上述情况，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：

一、合同标的

1.买方委托卖方提供EPC服务，包括但不限于工程设计、设备采购、施工建设等。

2.本合同所涉及的工程范围为：_________________________。

3.本合同所涉及的设备范围为：_________________________。

二、合同金额及支付方式

1.本合同总金额为人民币_________________________元。

2.付款方式如下：

（1）合同签订后，买方支付合同总金额的_________%作为预付款；

（2）工程开工前，买方支付合同总金额的_________%作为进度款；

（3）工程完工验收合格后，买方支付合同总金额的_________%作为验收款；

（4）余款在工程保修期满后支付。

三、合同期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________________________年。

2.合同期满后，如双方无异议，可经协商一致签订补充协议，延长合同期限。

四、工程进度及验收

1.乙方应在合同约定的时间内完成工程设计、设备采购、施工建设等工作。

2.买方有权对工程进度进行监督检查，并对乙方提出合理要求。

3.工程完工后，双方应按照国家相关标准进行验收。

五、质量保证

1.乙方应保证所提供的工程设计、设备、施工等符合国家相关标准。

2.买方对工程质量有异议的，可在验收时提出，乙方应在接到异议通知后_________日内予以整改。

3.工程保修期为_________________________年。

六、知识产权

1.乙方在执行本合同过程中产生的知识产权归乙方所有。

2.买方不得未经乙方同意擅自使用、复制、传播乙方在执行本合同过程中产生的知识产权。

七、保密条款

1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密义务在合同履行完毕后继续有效。

八、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一日，应向买方支付合同总金额的_________%作为违约金。

2.乙方提供的工程设计、设备、施工等不符合国家相关标准，给买方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.买方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的_________%作为违约金。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸及资料

2.设备清单及采购合同

3.施工合同

4.验收报告

5.其他相关文件

甲方（盖章）：_________________________

乙方（盖章）：_________________________

签订日期：_________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同签订双方：

甲方（以下简称“买方”）：_________________________

乙方（以下简称“卖方”）：_________________________

第三方（以下简称“丙方”）：_________________________

鉴于：

1.买方为实施某工程项目，需要委托卖方提供EPC（工程、采购、建设）服务，并引入丙方作为项目管理的第三方主体。

2.丙方具备丰富的项目管理经验，能够为项目提供专业化的管理服务。

3.双方经友好协商，就EPC服务及丙方项目管理事宜达成一致，特订立本合同。

4.本合同适用于买方、卖方和丙方之间的EPC服务及项目管理交易。

鉴于上述情况，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：

一、合同标的

1.买方委托卖方提供EPC服务，包括但不限于工程设计、设备采购、施工建设等。

2.丙方作为第三方主体，负责项目整体管理，包括但不限于进度控制、质量控制、成本控制、安全管理等。

二、合同金额及支付方式

1.本合同总金额为人民币_________________________元。

2.付款方式如下：

（1）合同签订后，买方支付合同总金额的_________%作为预付款；

（2）工程开工前，买方支付合同总金额的_________%作为进度款；

（3）工程完工验收合格后，买方支付合同总金额的_________%作为验收款；

（4）余款在工程保修期满后支付。

三、丙方责任与权利

1.丙方负责项目整体管理，确保项目按计划、高质量、安全、环保地完成。

2.丙方有权对卖方及施工方进行监督，确保其履行合同义务。

3.丙方有权要求卖方及施工方提供项目相关信息，包括但不限于设计图纸、设备清单、施工进度等。

4.丙方有权对卖方及施工方的违约行为提出整改要求，并要求其承担相应责任。

四、甲方权益保障

1.甲方享有对项目进度、质量、成本、安全等方面的监督权。

2.甲方有权要求丙方对卖方及施工方进行监督，确保其履行合同义务。

3.甲方有权要求丙方提供项目相关报告，包括但不限于进度报告、质量报告、成本报告等。

4.甲方有权要求丙方对卖方及施工方的违约行为提出整改要求，并要求其承担相应责任。

五、乙方责任与权利

1.乙方负责EPC服务的实施，包括但不限于工程设计、设备采购、施工建设等。

2.乙方有权要求丙方提供项目相关信息，包括但不限于设计图纸、设备清单、施工进度等。

3.乙方有权要求丙方对施工方进行监督，确保其履行合同义务。

4.乙方有权要求丙方对施工方的违约行为提出整改要求，并要求其承担相应责任。

六、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一日，应向买方支付合同总金额的_________%作为违约金。

2.乙方提供的工程设计、设备、施工等不符合国家相关标准，给买方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

3.丙方未按合同约定履行项目管理职责，导致项目进度、质量、成本、安全等方面出现问题，丙方应承担相应责任。

4.买方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向卖方支付合同总金额的_________%作为违约金。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，买方、卖方、丙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸及资料

2.设备清单及采购合同

3.施工合同

4.验收报告

5.项目管理方案

6.其他相关文件

甲方（盖章）：_________________________

乙方（盖章）：_________________________

丙方（盖章）：_________________________

签订日期：_________________________

第三方介入的意义和目的在于，通过引入具备专业项目管理经验的丙方，确保项目的高效、高质量完成。甲方为主导的目的和意义在于，保障甲方在项目实施过程中的权益，确保项目符合甲方预期，实现甲方投资回报最大化。通过本合同的签订，明确了各方的责任与权利，为项目的顺利实施提供了有力保障。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同签订双方：

甲方（以下简称“买方”）：_________________________

乙方（以下简称“卖方”）：_________________________

第三方（以下简称“丙方”）：_________________________

鉴于：

1.买方计划投资建设一座新能源发电站，需要委托卖方提供EPC（工程、采购、建设）服务，并引入丙方作为项目融资和后期运营的第三方主体。

2.丙方具备丰富的融资经验和运营管理能力，能够为项目提供资金支持和后期运营服务。

3.双方经友好协商，就EPC服务及丙方融资运营事宜达成一致，特订立本合同。

4.本合同适用于买方、卖方和丙方之间的EPC服务及融资运营交易。

鉴于上述情况，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：

一、合同标的

1.买方委托卖方提供EPC服务，包括但不限于工程设计、设备采购、施工建设等。

2.丙方作为第三方主体，负责项目融资和后期运营管理，包括但不限于资金筹措、电站运营、维护保养等。

二、合同金额及支付方式

1.本合同总金额为人民币_________________________元。

2.付款方式如下：

（1）合同签订后，买方支付合同总金额的_________%作为预付款；

（2）工程开工前，买方支付合同总金额的_________%作为进度款；

（3）工程完工验收合格后，买方支付合同总金额的_________%作为验收款；

（4）余款在电站运营满一年后支付。

三、丙方责任与权利

1.丙方负责项目融资，确保项目所需资金及时到位。

2.丙方有权要求卖方提供项目实施进度和成本控制的相关信息。

3.丙方有权对电站运营进行监督，确保运营效率和安全。

4.丙方有权在项目运营期间收取合理的运营管理费用。

四、乙方责任与权利

1.乙方负责EPC服务的实施，确保项目按期、按质、按预算完成。

2.乙方有权要求丙方在融资方面提供必要的支持和配合。

3.乙方有权要求丙方在项目运营期间提供必要的运营支持和技术指导。

4.乙方有权在项目完成后获得合同约定的利润分成。

五、甲方责任与权利

1.甲方负责提供项目所需资金，确保项目顺利进行。

2.甲方有权要求乙方提供项目实施进度和成本控制的相关信息。

3.甲方有权对项目实施过程进行监督，确保项目符合预期目标。

4.甲方有权在项目运营期间参与决策，包括但不限于运营策略、维护计划等。

六、违约责任

1.丙方未能在约定时间内完成融资，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的_________%作为违约金。

2.丙方未能有效管理电站运营，导致电站损失，丙方应承担赔偿责任。

3.买方未按合同约定支付款项，每延误一日，应向卖方支付合同总金额的_________%作为违约金。

4.乙方未能按合同约定完成EPC服务，每延误一日，应向买方支付合同总金额的_________%作为违约金。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式三份，买方、卖方、丙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.工程设计图纸及资料

2.设备清单及采购合同

3.施工合同

4.验收报告

5.融资方案

6.电站运营管理方案

7.其他相关文件

甲方（盖章）：_________________________

乙方（盖章）：_________________________

丙方（盖章）：_________________________

签订日期：_