2025国内工程劳务合同模板

2025国内工程劳务合同模板本合同由以下双方于中华人民共和国（省/市）（县/区）签订：甲方：名称：地址：法定代表人：联系XX：乙方：名称：地址：法定代表人：联系XX：鉴于甲方需要进行（工程名称）的劳务施工，乙方具备相应的劳务施工资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3主要内容：（详细描述工程内容）1.4合同工期：日历天，开工日期为年月日，竣工日期为年月日。1.5工程质量要求：符合国家及地方相关工程质量标准，达到（具体质量目标）。第二条合同范围2.1乙方负责完成与工程相关的劳务施工任务，包括但不限于（详细列举具体工作内容）。2.2乙方应按照甲方提供的技术规范、图纸和要求进行施工，确保工程质量和进度。2.3本合同不包括材料供应，所需材料由甲方提供或指定供应商采购。第三条合同金额与支付方式3.1合同总金额为人民币元（大写：）。3.2工程款支付方式：a.预付款：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款；b.进度款：按月或按工程节点支付，具体比例为%；c.结算款：工程竣工验收合格后，双方进行最终结算，支付剩余款项。3.3乙方应提供符合要求的发票，并在每次收款前提交相关财务凭证。第四条双方责任与义务4.1甲方责任：a.负责施工现场的管理和协调，提供必要的施工条件；b.按时支付工程款，不得无故拖延或拒付；c.对乙方提出的合理建议和要求及时给予回应。4.2乙方责任：a.严格遵守国家法律法规及行业规范，确保施工安全和质量；b.按照合同约定的工期完成施工任务，不得擅自延误或提前终止；c.负责施工现场的劳务人员管理，包括工资发放、社会保险等事宜；d.配合甲方进行工程验收和结算工作。第五条工程质量与验收5.1乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。5.2工程隐蔽部分需经甲方书面确认后方可覆盖，否则视为不合格。5.3工程竣工后，双方应在个工作日内组织验收，若发现质量问题，乙方应及时整改并承担相关费用。第六条安全施工与责任6.1乙方应确保施工现场的安全管理，配备必要的安全设施和人员，严格遵守国家安全生产法律法规。6.2施工过程中发生的一切安全事故，均由乙方负责处理，并承担相应的法律责任和经济赔偿。6.3甲方有权对乙方的施工安全进行监督，若发现安全隐患，可要求乙方立即整改。第七条工期管理7.1乙方应按合同约定工期完成施工任务，不得无故拖延。如因乙方原因导致工期延误，每逾期一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。7.2如遇不可抗力或其他非乙方原因导致的停工，双方可协商顺延工期，并签订书面补充协议。第八条变更与索赔8.1施工过程中若发生设计变更或工程量调整，双方应签订书面补充协议，并明确变更内容、单价及工期影响。8.2因甲方原因导致的停工或窝工，乙方有权提出合理补偿要求，并提供相关证明材料。第九条违约责任9.1任何一方未履行合同义务或违反合同约定，均视为违约，违约方应赔偿造成的全部损失。9.2若乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求返工或更换材料，费用由乙方承担。第十条争议解决10.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条补充协议11.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同附件包括：（如施工图纸、技术要求等），为合同不可分割部分。第十二条合同生效12.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2本合同正本一式份，甲乙双方各执份，其余用于报备或相关用途。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月