2025桥梁混凝土灌注桩工程劳务施工合同范本

2025桥梁混凝土灌注桩工程劳务施工合同范本合同编号：甲方（发包方）：地址：法定代表人：委托代理人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：委托代理人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方2025年桥梁混凝土灌注桩工程劳务施工事宜达成一致，签订本合同。一、工程概况工程名称：2025年桥梁混凝土灌注桩工程工程地点：承包范围：乙方负责完成本工程范围内桥梁混凝土灌注桩的全部劳务施工工作，具体包括但不限于以下内容：（1）桩位放线、成孔、清孔；（2）钢筋笼制作与安装；（3）混凝土灌注；（4）施工记录填写与整理；（5）施工场地清理及初检配合。工程规模：桥梁混凝土灌注桩共计根，桩径米，桩长米，设计桩顶标高。二、工期要求计划开工日期：年月日计划完工日期：年月日总日历天数：天工期延误：因乙方原因导致工期延误的，每延误一天，乙方应向甲方支付元违约金；累计延误超过天的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿由此造成的全部损失。三、质量要求质量标准：本工程执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2025）、《灌注桩施工技术规范》（JGJ94-2008）等相关技术规范及设计图纸要求，达到合格标准。乙方责任：（1）乙方应严格按照设计图纸、施工方案及技术交底进行施工，确保施工质量符合规范要求；（2）乙方应做好施工过程中的质量控制，认真填写施工记录，并及时向甲方提供相关质量保证资料；（3）乙方在施工过程中发现设计图纸或施工方案存在错误或不符合实际施工条件的情形，应及时向甲方提出书面报告，未经甲方同意不得擅自修改或调整。质量验收：工程完工后，乙方应配合甲方进行初检并提交完整的施工资料，初检不合格的，乙方应在接到甲方通知后日内完成整改，直至达到验收标准。四、合同金额与支付方式合同金额：本工程劳务施工合同金额为人民币（大写）元（￥元），其中：（1）灌注桩施工单价为元/米，总长度米，合计元；（2）钢筋笼制作与安装单价为元/吨，总重量吨，合计元；（3）其他费用元。合同总价为元，结算时按实际完成工程量调整。支付方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即元；（2）进度款：乙方每月日前向甲方提交已完工程量报告，经甲方审核确认后，于次月日前支付当月进度款的%；（3）结算款：工程竣工验收合格并完成结算后，甲方支付至合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息返还。工程量确认：乙方应按甲方要求及时提交已完工程量报告，甲方应在日内完成审核确认，逾期视为认可。五、双方责任与义务甲方责任与义务：向乙方提供本工程的设计图纸、技术规范及施工方案，并进行技术交底；负责施工现场的总体协调，提供施工用水、用电及场地；按时支付工程款，及时审核乙方提交的工程量报告及结算资料；配合乙方办理相关施工手续，确保施工顺利进行；对乙方的施工过程进行监督，有权要求乙方进行整改。乙方责任与义务：严格按照设计图纸、施工方案及技术规范进行施工，确保施工质量；做好施工现场的安全生产和文明施工管理，确保施工安全；按时完成施工任务，不得延误工期；保管好甲方提供的施工材料、设备及工具，不得丢失或损坏；负责施工场地的清理及初检配合工作；及时向甲方提交施工记录及质量保证资料；承担施工过程中因乙方原因造成的损失及责任。六、安全文明施工与环境保护安全施工：乙方应严格执行安全生产管理规定，落实各项安全防护措施，确保施工人员及周边人员的安全。若发生安全事故，乙方应承担全部责任及费用，甲方有权追究乙方的违约责任。文明施工：乙方应遵守文明施工管理要求，做到工完场清，材料堆放整齐，施工场地整洁有序。环境保护：乙方应采取有效措施防止施工过程中扬尘、噪音、废水等污染环境，遵守环保法律法规，因乙方原因造成的环境污染责任由乙方承担。七、材料与设备供应甲方提供材料与设备：甲方负责提供施工所需的混凝土、钢筋、模板等主要材料及大型机械设备，乙方应按时进行验收，并妥善保管使用。乙方采购材料：乙方负责采购施工所需的辅材（如焊接材料、小型工具等），并保证材料质量符合规范要求，相关费用已包含在合同价款中。材料验收与保管：乙方对甲方提供的材料、设备应进行验收，发现质量问题应及时向甲方提出，因保管不当造成损失的，乙方应负责赔偿。八、工程验收与结算验收标准：本工程验收执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2025）等相关规范。验收程序：工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告及完整施工资料，甲方组织相关部门进行验收，验收不合格的，乙方应在规定时间内完成整改。结算方式：工程验收合格后，乙方应在日内完成结算资料编制并提交甲方，甲方应在日内完成审核确认，双方签字后作为最终结算依据。九、违约责任乙方违约：（1）因乙方原因导致工程未按期完工的，每延误一天，乙方支付违约金元；（2）因乙方施工质量不符合要求导致返工或修复的，乙方应承担由此产生的全部费用；（3）乙方未按合同约定履行义务的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权解除合同并追究乙方的赔偿责任。甲方违约：（1）因甲方原因导致工程停工或窝工的，甲方应赔偿乙方由此造成的损失；（2）甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一天，支付违约金元。十、争议解决本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、其他条款合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。补充协议：本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。保密条款：未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本合同内容及双方合作信息。甲方（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字）：