沥青铺设分包合同

沥青铺设分包合同编号：__________

甲方（分包单位）：__________

地址：__________

乙方（承包单位）：__________

地址：__________

鉴于甲方具备沥青铺设的相应资质和能力，乙方具备沥青铺设工程的管理和施工能力，双方经友好协商，达成以下沥青铺设分包合同，以明确双方的权利义务。

合同目的：甲方负责沥青铺设工程的施工，乙方负责对该工程的监督管理，确保工程质量、进度和安全。

合同背景：鉴于乙方承包的沥青铺设工程项目需要分包部分施工任务，双方本着平等互利的原则，特签订本合同。

双方的责任和义务：

甲方（分包单位）的责任和义务：

1.按照合同约定的时间、质量和标准完成沥青铺设工程的施工任务。

2.在施工过程中，遵守国家相关法律法规，确保施工安全，对施工过程中产生的垃圾和废弃物进行妥善处理。

3.按时向乙方提供施工进度报告，确保乙方能够及时了解工程进度。

4.在施工过程中，如因自身原因导致工程进度延误或质量不合格，应承担相应的责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

5.严格按照乙方提供的施工图纸和设计要求进行施工，如因图纸或设计问题导致工程出现质量问题，甲方应承担相应责任。

6.配合乙方进行工程验收，对验收过程中发现的问题，甲方应积极配合整改。

乙方（承包单位）的责任和义务：

1.对甲方施工的沥青铺设工程进行监督管理，确保工程质量和进度符合合同要求。

2.提供必要的施工图纸、技术指导和现场支持，确保甲方能够顺利施工。

3.对甲方提交的施工进度报告进行审核，对工程进度进行跟踪管理。

4.在工程验收过程中，对甲方完成的工作进行验收，确保工程质量符合合同约定。

5.对甲方在施工过程中提出的问题给予及时解答和指导，确保工程顺利进行。

6.如因乙方原因导致工程进度延误或质量不合格，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.对甲方在施工过程中遵守国家法律法规和合同约定的情况进行监督，确保甲方合法合规施工。

双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供施工图纸、技术指导和现场支持。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务。

双方义务：

1.甲方有义务按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务，并配合乙方进行工程验收。

2.乙方有义务对甲方施工的沥青铺设工程进行监督管理，确保工程质量和进度符合合同要求。

合同金额与支付方式：

本合同的总金额为人民币__________元整（￥__________），该金额包含但不限于材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。

支付方式如下：

1.预付款：合同签订后__________日内，甲方应向乙方支付合同总金额的__________%作为预付款，即人民币__________元整（￥__________）。

2.进度款：甲方在乙方完成以下工作后，有权要求乙方支付相应的进度款：

-完成工程量达到合同约定总工程量的__________%时，支付合同总金额的__________%，即人民币__________元整（￥__________）；

-完成工程量达到合同约定总工程量的__________%时，支付合同总金额的__________%，即人民币__________元整（￥__________）；

-完成工程量达到合同约定总工程量的__________%时，支付合同总金额的__________%，即人民币__________元整（￥__________）。

3.验收款：工程验收合格后，甲方应支付合同总金额的__________%作为验收款，即人民币__________元整（￥__________）。

4.留置金：在工程验收合格前，乙方应保留合同总金额的__________%作为留置金，待验收合格且无质量争议后，甲方应支付留置金。

5.结算款：工程竣工且甲方验收合格后，乙方应在__________日内向甲方提交结算报告，甲方应在收到结算报告后__________日内支付剩余的结算款。

支付条件：

1.乙方在收到甲方支付的款项后，应出具相应的收据或发票。

2.任何因甲方原因导致的工程延误或质量不合格，甲方有权要求乙方退还相应款项。

3.任何因不可抗力因素导致工程无法按期完成，双方应协商调整支付时间。

双方应遵守上述支付方式，确保合同的顺利履行。如有变更，需经双方书面同意并签署补充协议。

违约与争议解决机制：

一、违约责任

1.甲方违约：

-若甲方未按时完成施工任务，每延误一日，应向乙方支付合同总金额的__________%作为违约金。

-若甲方施工质量不符合合同约定，乙方有权要求甲方进行返工，并承担由此产生的额外费用。

-若甲方违反合同约定，造成工程安全事故，甲方应承担全部责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方违约：

-若乙方未按时提供施工图纸、技术指导和现场支持，每延误一日，应向甲方支付合同总金额的__________%作为违约金。

-若乙方未按合同约定进行监督管理，导致工程质量不合格，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

二、争议解决

1.争议解决方式：双方应首先通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向有管辖权的人民法院申请仲裁。

2.适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：本合同的争议解决，由合同签订地人民法院管辖。

4.仲裁：

-若双方选择仲裁解决争议，应选择__________仲裁委员会作为仲裁机构。

-仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

三、不可抗力

1.不可抗力事件：本合同所指不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。

2.不可抗力处理：发生不可抗力事件，导致合同无法履行或履行困难时，双方应协商解决。如因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

四、合同解除

1.合同解除条件：在以下情况下，任何一方均有权解除合同：

-一方严重违约，另一方给予合理期限后仍未改正；

-发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

-经双方协商一致解除合同。

2.合同解除程序：一方要求解除合同时，应书面通知对方，并说明解除合同的理由。解除合同的通知送达对方后，合同自通知送达之日起解除。

附则：

一、生效条件

本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同的生效不以任何其他合同、协议或文件的生效为条件。

二、有效期

本合同的有效期为自合同生效之日起至沥青铺设工程竣工验收合格之日止。合同期满后，如双方无异议，本合同自动续期，续期期限由双方另行协商确定。

三、变更与补充

1.本合同的任何变更或补充，必须以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）后生效。

2.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更或解除本合同。

四、终止条款

1.合同终止情形：

-工程竣工验收合格，且双方无未了事项；

-双方协商一致解除合同；

-因不可抗力导致合同无法履行；

-一方严重违约，另一方解除合同；

-法律法规或政策变化导致合同无法履行。

2.合同终止程序：

-发生合同终止情形时，一方应书面通知另一方，并说明终止原因。

-合同终止后，双方应立即进行合同履行情况的清算，并按照合同约定处理剩余款项和未了事项。

五、通知

1.除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方在合同中指定的地址。

2.通知自发送之日起视为送达。

六、不可分割性

本合同各部分构成不可分割的整体，任何一方不得单独主张或放弃合同中的任何权利或义务。

七、法律适用和管辖

本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议的解决均适用中华人民共和国法律。合同争议的解决，由合同签订地人民法院管辖。

八、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.沥青铺设工程需求文档，包括工程量清单、施工技术要求、材料规格和质量标准等。

2.沥青铺设工程设计方案，包括施工图纸、设计说明、施工工艺流程等。

3.沥青铺设工程技术规格，详细列出所需材料、设备的技术参数和质量要求。

4.甲方营业执照副本、资质证书、安全生产许可证等复印件。

5.乙方营业执照副本、资质证书、安全生产许可证等复印件。

6.沥青铺设工程相关合同文件，如采购合同、租赁合同、运输合同等。

7.沥青铺设工程各类检验报告，包括原材料检验报告、施工过程检验报告、工程验收报告等。

8.沥青铺设工程相关法律法规、标准规范等文件。

9.沥青铺设工程进度计划表，包括各阶段施工时间节点和工程量进度。

10.沥青铺设工程资金支付计划表，明确各阶段支付金额和时间。

11.沥青铺设工程现场管理规则，包括施工