电子政务建设工程造价咨询合同

电子政务建设工程造价咨询合同编号：__________

甲方（委托方）：____________________________

地址：____________________________________

乙方（咨询方）：_____________________________

地址：____________________________________

鉴于甲方在电子政务建设工程中，需要对工程造价进行专业咨询，乙方具备相应的专业能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方提供电子政务建设工程造价咨询服务事宜，达成如下协议：

一、合同目的：乙方为甲方提供电子政务建设工程造价咨询服务，确保工程造价的合理性和准确性。

二、合同背景：甲方在电子政务建设工程中，需要委托乙方对工程造价进行专业咨询，以满足项目实施的需求。

三、合同期限：自本合同签订之日起至电子政务建设工程造价咨询服务结束之日止。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照约定的时间、地点和方式向乙方提供必要的工程资料、图纸和相关信息，确保乙方能够及时、准确地开展造价咨询服务。

2.甲方应配合乙方进行现场勘查和调查，提供必要的协助，包括但不限于提供出入证、联系方式等。

3.甲方应按照合同约定支付咨询费用，并保证支付方式的合法性和及时性。

4.甲方应确保乙方提供的咨询服务不侵犯第三方的合法权益，若因此产生纠纷，甲方应承担相应的法律责任。

5.甲方应按照乙方的要求，对咨询结果进行审核，并在规定时间内提出修改意见或确认。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成造价咨询服务，并提交详细的咨询报告。

2.乙方应保证咨询服务的质量，确保咨询结果的准确性和合理性。

3.乙方应保守甲方提供的工程资料和商业秘密，不得泄露给任何第三方。

4.乙方在提供服务过程中，应严格遵守国家相关法律法规和行业标准。

5.乙方应按照合同约定，及时向甲方反馈项目进展情况，并就项目实施过程中遇到的问题提出解决方案。

6.乙方应接受甲方的监督和检查，对甲方的合理要求给予配合。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的造价咨询服务。

2.甲方有权要求乙方对咨询结果进行必要的解释和说明。

3.甲方有权对乙方的服务质量进行监督和评估。

双方义务：

1.双方应按照合同约定履行各自的责任和义务。

2.双方应本着诚实信用的原则，保持良好的沟通和协作。

3.双方应遵守国家法律法规，不得从事任何违法活动。

4.双方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素，应及时通知对方，并协商解决。

5.双方应妥善保管合同文本及相关文件，不得泄露给任何第三方。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同咨询服务的总金额为人民币______元整（￥______元），大写：______。

二、支付方式：

1.预付款：甲方应在合同签订后____个工作日内，向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款，即人民币______元整（￥______元）。

2.进度款：乙方在完成合同约定的工作量后，甲方应按照以下进度支付相应款项：

-第一个进度节点：完成咨询报告初稿后，甲方支付合同总金额的_____%，即人民币______元整（￥______元）。

-第二个进度节点：完成咨询报告终稿后，甲方支付合同总金额的_____%，即人民币______元整（￥______元）。

-第三个进度节点：咨询报告审核通过后，甲方支付合同总金额的_____%，即人民币______元整（￥______元）。

3.结算款：乙方在提供咨询服务并经甲方验收合格后，甲方应在____个工作日内支付剩余的合同金额，即人民币______元整（￥______元）。

4.支付条件：甲方支付款项前，应收到乙方开具的合法有效的增值税专用发票。

三、付款方式：

1.甲方可通过银行转账、支票或现金等方式向乙方支付款项。

2.乙方应在收到甲方支付的款项后，向甲方提供相应的收据或发票。

四、额外费用：

1.如因甲方提供资料不全、延迟或错误导致乙方工作量增加，乙方有权向甲方收取相应的额外费用，具体费用由双方另行协商确定。

2.如因不可抗力因素导致项目延期，双方应协商确定延期期间的费用调整方案。

五、违约责任：

1.若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金比例为每日_____%。

2.若乙方未按约定完成咨询服务，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日_____%。

违约与争议解决机制：

一、违约行为及责任

1.甲方违约情形：

-若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日合同总金额的_____%计算，直至实际支付之日止。

-若甲方未按时提供工程资料、图纸和相关信息，导致乙方无法按时完成咨询服务，甲方应赔偿乙方因延期产生的合理损失。

2.乙方违约情形：

-若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成咨询服务，应向甲方支付违约金，违约金按每日合同总金额的_____%计算，直至实际完成之日止。

-若乙方泄露甲方提供的工程资料和商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

二、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或选择仲裁方式解决争议。

3.若选择仲裁，双方应共同选定仲裁委员会，并按照仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。

4.争议解决过程中，除仲裁或诉讼期间外，双方应继续履行合同义务。

三、适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行、违约责任及争议解决均适用中华人民共和国法律。

四、管辖法院

本合同的签订地为______市，双方因本合同发生的或与本合同有关的任何争议，应提交至______市人民法院管辖。

五、不可抗力

1.如因不可抗力因素导致合同无法履行或履行受阻，双方应立即通知对方，并协商解决。

2.不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。

3.若不可抗力事件持续超过______个月，双方可协商解除合同，并互不承担违约责任。

附则：

一、生效条件

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

二、有效期

1.本合同的有效期为______年，自合同生效之日起计算。

2.合同期满后，如双方无异议，可协商续签。

三、变更

1.本合同的任何变更均需以书面形式由双方共同签署，并经双方代表签字盖章后生效。

2.未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更合同内容。

四、终止

1.本合同在以下情形下可提前终止：

-双方协商一致；

-因不可抗力导致合同无法履行；

-一方严重违约，另一方有权解除合同；

-法律法规或政策变动导致合同无法继续履行。

2.合同终止后，双方应立即停止履行合同约定的权利和义务。

五、通知

1.双方之间的通知应以书面形式进行，并通过以下方式送达：

-亲自送达；

-邮寄（挂号信）；

-传真；

-电子邮件。

2.通知送达以实际收到或邮件投递成功记录为准。

六、争议解决

1.如双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或选择仲裁方式解决争议。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

2.本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同如有未尽事宜，按照国家有关法律法规和行业规范执行。

4.本合同自双方签字盖章之日起生效，自合同期满或终止之日起失效。

附件：

一、需求文档

1.电子政务建设工程需求说明书

2.用户需求分析报告

3.系统功能需求规格说明书

二、设计方案

1.电子政务建设工程总体设计方案

2.系统架构设计文档

3.硬件设备选型及配置方案

4.软件系统开发方案

三、技术规格

1.硬件设备技术规格书

2.软件系统技术规格书

3.网络通信技术规格书

四、各类证件复印件

1.乙方营业执照副本复印件

2.乙方资质证书复印件

3.乙方相关技术人员资格证书复印件

4.甲方相关授权文件或证明文件复印件

五、其他相关材料

1.双方签订的保密协议

2.双方确认的合同补充协议

3.双方确认的变更协议

4.双方确认的验收报告

双方签字、盖章及日期：

甲方（委托方）：

法定代表人或授权代表（签字）：_________________________

盖