接待中心景观绿化工程合同模板

太阳生态农庄园区绿化工程施工合同建设单位:陕西太浩生态农业观光发展有限责任企业施工单位:成都金卉园林有限责任企业10月18日太阳生态农庄园区绿化工程建设单位:陕西太浩生态农业观光发展有限责任企业（以下简称甲方）施工单位:成都金卉园林有限责任企业（以下简称乙方）根据《中国经济协议法》和《建筑安装工程承包协议条例》要求,结合本工程具体事宜,双方达成以下协议:工程概况1.1工程名称:太阳生态农庄园区绿化工程。1.2工期:本工程自年10月23日开工,门口及道路两侧于12月23日完工,工期730天。1.3工程范围:“太阳生态农庄”接待中心景观绿化工程。1.4协议造价暂定为（人民币大写）柒佰伍拾万元整（RMB750万元）。第二条:甲方工作2.1开工前向乙方进行现场交底,清除影响施工障碍物。向乙方提供场地及临时道路、施工所需水源、电源、水电临时管线等,并说明使用注意事项,办理所包含多种申请、批件、负责提供标高点及坐标控制点及其她相关资料。2.2指派范路为甲方驻地代表,负责推行协议。对工程质量、进行监督检验,办理验收、变更、登记手续和其她事宜。2.3负责现场内各施工单位配合协调工作。2.4协调配合乙方做好现场保卫、消防、垃圾处理、协调周围关系等工作。第三条乙方工作3.1确定施工方案和进度计划,交甲方审定。3.2指派张强为乙方驻地代表,负责推行协议。按要求组织施工,保质、保量按期完成施工任务,处理由乙方负责各项事宜。3.3严格实施施工规范、安全操作规程、防水安全要求、环境保护要求。严格根据设计图纸或做法说明进行施工,并适时提出合理化提议,做好各方面质量检验统计。参与完工验收,编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及相关部门对施工现场管理要求,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫、消防、垃圾处理等工作,处理好因为带来扰民问题及周围单位（住户）关系。第四条相关工期决定4.1若因甲方未按约完成工作,影响工期,工期顺延。4.2因乙方负责,不能按期开工或中途无故停工。影响工期,工期不顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗原因影响,造成停工8小时以上,工期对应顺延。第五条相关验收约定5.1乙方应提前一天通知甲方参与隐蔽工程和中间检验与验收。甲方若无故不按时参与隐蔽工程和中间工程,经甲方同意,乙方可自行验收,甲方应予认可。5.2因为乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方负担,工期顺延。5.3单项工程完工后,乙方应以书面汇报形式通知甲方组织验收,甲方自接到汇报之日起七日内（节假日顺延）组织验收,并签署验收证实。第六条工程进度款及结算6.1本工程实际总造价以完工结算价格为准。本工程以陕西省现行建筑工程、安装工程、市政工程、园林工程、装饰工程概、预算定额为结算依据。《陕西省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额》按二类工程取费。其中景观、假山、艺术小品按甲乙双方约定价格结算。取消定额中远地施工增加费,全部结算依据验收单为准。人工工资调价按西安市场现行人工工资调价定额实施,如无调差定额双方另行约定。6.2鉴于本工程工期,大部分材料需提前订购及同时定制。并确保工程按正常进度完成。故乙方进场十日内,甲方依据工程进度支付协议造价20%工程款。6.3每个月完成形象工程后,甲方需支付进度决算75%。6.4工程完工办理结算后,甲方在3天内支付完工程造价95%,余款在达成质保期后付清。第七条争议或纠纷处理7.1甲方如不按期拨付工程进度款,在收到工程质量汇报后一星期内不予回复,乙方能够停工,工期顺延,停工所造成损失由甲方负责。7.2本协议在推行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度前提下,双方可采取协商处理或请相关部门进行调解。7.3当事人不愿经过协商、调解处理或者协商、调解不成时,本协议在实施中发生争议双方同意西安市仲裁委员会仲裁（当事人不在本协议约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议,可向人民法院起诉）。7.4因为甲方原所以进行设计更改所造成工程损失由甲方负责。第八条其她决定8.1土建及乔、灌木维护为一年,草坪养护期为六个月。8.2维护期间,因为乙方原因:乙方在接到甲方通知后,3日内没有回复,甲方有权另请维护队伍,其维修费用从确保金中支付,不足部分由乙方支付,因为甲方原因,费用甲方自理。第九条附则9.1本协议需要进行保修或保险时,应另订协议。9.2本协议一式四份,双方各执二份。9.3本协议推行完成后自动终止。甲方（盖章）