建设工程勘察的设计合同7篇

建设工程勘察的设计合同7篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________二、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1.勘察服务：包括地质勘察、工程测量等。2.规划设计服务：包括规划方案设计、方案设计优化等。3.施工图设计服务：根据批准的规划设计进行施工图设计。三、合同工期1.乙方应于本合同签订后___日内完成勘察工作。2.规划设计周期：___天。自甲方通知之日起计算。3.施工图设计周期：___天。自规划设计批准之日起计算。四、费用及支付方式1.勘察费用：人民币______元整。2.设计费用：人民币______元整。合计人民币______元整。3.支付方式：甲方应按以下方式支付费用给乙方：（1）合同签订后___日内支付总费用的__%；（2）勘察工作完成后___日内支付总费用的__%；（3）规划设计完成后___日内支付总费用的__%；（4）施工图设计完成后___日内支付剩余费用。五、质量要求及验收标准1.乙方应按照国家相关规范和要求进行勘察和设计工作。2.乙方提交的工作成果应满足甲方的设计要求，并通过相关部门的审查。3.验收标准：以国家及地方的相关法律法规、规范为标准进行验收。六、保密条款1.乙方应对甲方提供的所有资料以及在本合同履行过程中接触到的甲方商业秘密、技术资料等信息予以保密。未经甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露。篇2合同编号：[具体编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（受托人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方承担特定建设工程项目的勘察与设计工作，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工作内容本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察与设计过程中的权利与义务。乙方同意按照甲方的要求，承担本建设工程项目的勘察与设计工作。二、工作内容及范围1.乙方需进行现场勘察，收集相关资料，编制勘察报告。2.根据勘察报告，乙方需进行设计方案的制定与优化。3.乙方需编制设计文件，包括设计图纸、计算书等。4.乙方需协助甲方解决施工过程中的技术难题。三、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币[大写金额]元整。2.甲方应按以下方式支付合同款项：（1）合同签订后[具体天数]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成勘察工作并提交勘察报告后，甲方支付乙方合同总金额的XX%；（3）乙方完成设计工作并提交设计文件后，甲方支付乙方剩余款项。3.支付方式：[具体支付方式]。四、工作时间及进度安排1.乙方应根据甲方要求，按时完成勘察与设计工作。2.乙方应在合同签订后XX日内完成勘察工作并提交勘察报告。3.乙方应在提交勘察报告后XX日内完成设计工作并提交设计文件。4.若因乙方原因未能按时完成工作，应承担相应的违约责任。五、知识产权及保密条款1.乙方对在本合同履行过程中了解到的甲方商业秘密及其他秘密信息承担保密义务。2.乙方为本项目编制的所有设计文件的知识产权归甲方所有。未经甲方许可，乙方不得将设计文件用于其他项目或进行转让。3.若因乙方违反保密条款或知识产权条款给甲方造成损失，乙方应承担相应的赔偿责任。六、违约责任及赔偿1.若因乙方原因导致勘察、设计工作质量不符合合同约定，乙方应承担违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。2.若因甲方原因导致未按照合同约定支付款项，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。3.违约金的数额及赔偿方式由双方根据具体情况协商确定。若协商不成，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。篇3甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________设计内容：勘察、初步设计、施工图设计二、服务范围乙方负责完成本合同工程的地质勘察及设计工作。内容包括但不限于现场勘察、工程测量、地质勘查、初步设计、方案设计、施工图设计以及与本工程相关施工图的修改等。三、合同工期勘察和设计工作的工期按照甲方要求进行安排，具体开工日期和工期以甲方书面通知为准。乙方应确保在约定的工期内完成勘察和设计任务。四、合同价款及支付方式1.本合同总价款为人民币________元（大写：____________________元整）。该价款包括勘察费和设计费。除本合同约定外，甲方无需支付任何其他费用。2.支付方式：甲方在合同签订后支付乙方预付款________元；乙方完成初步设计并提交初步设计成果后，甲方支付________元；乙方完成施工图设计并提交施工图审查合格后，甲方支付剩余款项。五、质量要求及验收标准乙方应按照国家和地方现行规范要求进行勘察和设计工作，确保勘察和设计成果的质量。甲方按照相关规范对成果进行验收。若因乙方原因导致勘察和设计成果不符合要求的，乙方应负责修改并承担相应损失。六、保密条款双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中涉及的技术资料和信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。七、违约责任1.若因乙方原因导致勘察和设计工作延误，每延误一日，乙方需支付甲方违约金人民币________元。若延误超过约定工期十分之一，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。2.若因甲方原因导致乙方无法按时完成勘察和设计工作，甲方应承担相应损失。若甲方未能按照合同约定支付款项，每逾期一日，甲方需支付乙方违约金人民币________元。3.若因双方共同原因导致本合同无法履行的，双方应协商解决，如协商不成的，可另行签订合同解除协议。八、争议解决方式因本合同引起的争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定事项本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________联系电话：____________________日期：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：____________________联系电话：____________________日期：____________________篇4甲方（发包人）：________________乙方（承包人）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：________________工程地点：________________工程规模：________________设计内容：包含但不限于总体规划设计、施工设计等。二、服务范围及内容乙方服务范围包括项目的地质勘察、方案设计、初步设计、施工图设计以及现场技术咨询等内容。乙方需确保勘察成果的真实性和准确性，并保证设计成品的完整性、可行性和符合法规性。同时按照相关规定提供设计文件的电子文档。具体内容如下：1.地质勘察：包括工程勘察测绘、地质勘探等。2.方案设计：依据甲方需求和工程实际情况，提供合理的设计方案。3.初步设计：依据方案设计进行细化设计，形成初步设计图纸和文件。4.施工图设计：完成施工所需的具体施工图纸及相关技术文件。5.现场技术咨询：确保工程施工过程中技术的可行性并指导施工问题的解决。三、合同总价及付款方式合同总价为人民币大写____________元整（小写____________元）。具体支付方式如下：1.合同签订后，甲方支付乙方总金额的______%（即人民币大写____________元整）作为预付款。2.乙方完成并提交初步设计方案后，甲方支付总金额的______%（即人民币大写____________元整）。3.乙方完成并提交施工图设计文件后，甲方支付剩余款项（即人民币大写____________元整）。4.以上款项支付至乙方指定账户，并需提供正规发票。四、质量要求及验收标准乙方应按照国家和地方现行的设计规范和质量标准进行设计，确保勘察设计的成果质量符合相关规定。具体验收标准按照《建设工程勘察设计质量管理条例》等相关法律法规执行。甲方在收到设计成果后有权进行审查并提出修改意见，乙方应按时进行修正。若因乙方设计导致工程质量问题，乙方应承担相应法律责任。五、知识产权归属及保密条款本合同项下所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。乙方应确保其提供的勘察设计成果不侵犯任何第三方的知识产权。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同内容、勘察设计成果及相关资料泄露给第三方。本合同终止后，乙方仍应履行保密义务。若因乙方泄露造成甲方损失，乙方应承担相应法律责任。六、违约责任及赔偿损失条款1.若甲方未按约定支付合同款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价千分之______的违约金。若逾期超过______日，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金及赔偿损失。2.若因乙方原因导致设计成果未能按时交付或存在质量问题，乙方应承担违约责任，并向甲方支付违约金及赔偿损失。若因此造成工程停工或返工等损失，乙方应承担相应的赔偿责任。若甲方因此解除合同，乙方除承担违约责任外，还应赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿数额按照直接经济损失计算。篇5甲方（委托人）：__________乙方（设计人）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、合同概况本合同包括工程的勘察和工程设计两部分内容。具体工程名称为：________________。工程地点位于：________________。勘察和设计工作的具体内容详见本合同附件。二、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行以下工作：1.工程勘察：乙方需进行现场勘察，收集地质、环境等相关信息，编制勘察报告，并对勘察结果的真实性和准确性负责。2.工程设计：乙方需要根据勘察报告、相关法律法规、技术标准以及甲方要求进行工程设计，包括但不限于方案设计、施工图设计等内容。三、合同金额及支付方式1.本合同总金额为人民币______元整（￥______元）。具体金额和支付方式详见附件。2.支付方式：甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付合同款项。乙方在收到款项后应提供相应的发票。四、合同履行期限本合同的履行期限为______天，自本合同签署之日起计算。乙方应在履行期限内完成全部工作内容，并提交相应的成果。五、保密条款双方应对在本合同履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。六、违约责任如一方违反本合同的任何条款，均应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方（委托人）：__________（盖章）乙方（设计人）：__________（盖章）地址：__________________地址：__________________联系电话：______________联系电话：______________篇6甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则基础上，就本建设工程勘察、设计事项协商一致，特订立本合同。一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________设计内容：包括但不仅限于地质勘察、建筑设计、结构设计、机电设计等相关内容。二、服务范围与内容乙方应按照甲方的需求提供全面的勘察和设计服务，包括但不限于以下内容：1.现场勘察；2.初步设计；3.方案设计；4.施工图设计；5.深化设计；6.交付后的技术服务与咨询等。三、合同工期与进度安排双方约定，乙方应按照以下时间节点完成各阶段工作：（具体的时间节点安排可在此处详细列出）四、费用及支付方式本合同总价款为人民币______元（大写：______元整）。具体支付方式为：1.甲方在本合同签订后______天内支付乙方定金______元。2.乙方完成初步设计并提交后，甲方支付设计费______元。3.乙方提交施工图设计并通过甲方审查后，甲方支付剩余款项。五、知识产权及保密条款本合同项下产生的所有设计成果的知识产权归甲方所有。乙方应对其在本合同履行过程中接触到的甲方商业秘密进行保密，不得泄露或非法使用。未经甲方许可，乙方不得将设计成果用于其他用途或向第三方转让。六、质量保证与验收标准乙方应确保勘察和设计成果的质量符合国家相关标准和规范。甲方有权对乙方提交的设计成果进行审查并提出修改意见，乙方应按时修改并重新提交。最终验收标准以国家相关法规和规范为准。七、违约责任与赔偿损失如因乙方原因未按合同约定的时间节点完成各阶段工作，或提交的设计成果存在严重质量问题，乙方应承担违约责任，并按照合同总价款的____%向甲方支付违约金。此外，因乙方违约给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。八、争议解决方式双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定事项（其他需要约定的内容可在此处详细列出）十、合同的生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。篇7甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察、设计事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________________2.工程地点：_________________________3.工程规模：_________________________二、服务内容乙方应按照甲方的要求，提供以下服务：1.勘察服务：包括地质勘察、环境勘察等。2.设计服务：根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于初步设计、方案设计、施工图设计等。三、合同工期1.勘察周期：自合同签订之日起____天内完成。2.设计周期：根据工程规模和复杂程度，自合同签订之日起____天内完成。具体周期双方可另行协商。四、合同价格及支付方式1.合同总价为：人民币____元（大写：_________________________元整）。2.支付方式：分期支付。甲方在合同签订后____天内支付____%作为预付款；勘察和设计工作完成后，经验收合格，支付剩余款项。五、质量要求和技术标准1.乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察和设计。2.勘察和设计的成果应满足甲方的使用要